2024版工程招投标合同管理及合同管理规范试题库3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程招投标合同管理及合同管理规范试题库本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立原则1.2合同主体资格1.3合同订立程序1.4合同生效条件2.合同内容2.1项目概况2.2合同标的2.3合同价款2.4工期与进度2.5质量要求2.6风险承担2.7保密条款3.合同履行3.1履行方式3.2履行地点3.3履行期限3.4履行义务3.5履行责任4.合同变更与解除4.1合同变更条件4.2合同解除条件4.3合同变更与解除程序5.合同终止5.1合同终止条件5.2合同终止程序5.3终止合同后的处理6.合同争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力影响8.3不可抗力处理9.合同附件9.1附件一：工程量清单9.2附件二：施工图纸9.3附件三：合同签订证明10.合同签署10.1签署主体10.2签署程序10.3签署日期11.合同备案11.1备案机关11.2备案程序11.3备案期限12.合同管理12.1合同管理机构12.2合同管理人员12.3合同管理职责13.合同变更管理13.1变更申请13.2变更审批13.3变更实施14.合同解除管理14.1解除申请14.2解除审批14.3解除实施第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立原则1.1.1双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.1.2合同内容应合法、合规，符合国家相关法律法规和政策要求。1.2合同主体资格1.2.1承包人须具备相应的资质和业绩，并取得相应等级的安全生产许可证。1.2.2发包人须具备合法的主体资格，具备项目建设的投资主体资格。1.3合同订立程序1.3.1双方应就合同内容进行充分协商，达成一致意见。1.3.2发包人应将合同文本发送给承包人，承包人应认真阅读并确认无误后签字。1.4合同生效条件1.4.1双方在合同上签字盖章。1.4.2合同履行完毕，合同目的实现。1.4.3合同约定的其他生效条件。第二条合同内容2.1项目概况2.1.1项目名称、地点、规模等基本信息。2.1.2项目投资估算、资金来源等。2.1.3项目建设周期、质量要求等。2.2合同标的2.2.1合同标的物为工程建设项目，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。2.2.2合同标的物的具体内容、数量、规格等。2.3合同价款2.3.1合同价款为人民币万元整。2.3.2合同价款支付方式、时间等。2.4工期与进度2.4.1工期自合同生效之日起计算，共计个月。2.4.2进度安排，包括各个阶段的开始和结束时间。2.5质量要求2.5.1工程质量应符合国家有关工程质量标准。2.5.2质量验收标准、方法及验收程序。2.6风险承担2.6.1双方应合理预见、分担风险。2.6.2合同风险的具体内容、责任承担等。2.7保密条款2.7.1双方对本合同内容负有保密义务。2.7.2保密期限、范围等。第三条合同履行3.1履行方式3.1.1承包人按照合同约定，自行组织施工。3.1.2发包人提供必要的施工条件。3.2履行地点3.2.1工程建设地点为合同约定的地点。3.3履行期限3.3.1合同工期自合同生效之日起计算，共计个月。3.4履行义务3.4.1承包人应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程建设任务。3.4.2发包人应按照合同约定，按时、按质、按量提供材料、设备等。3.5履行责任3.5.1承包人未按时、按质、按量完成工程建设任务的，应承担违约责任。3.5.2发包人未按时、按质、按量提供材料、设备的，应承担违约责任。第四条合同变更与解除4.1合同变更条件4.1.1双方协商一致，达成书面变更协议。4.1.2符合国家法律法规和政策要求。4.2合同解除条件4.2.1双方协商一致，达成书面解除协议。4.2.2发生不可抗力，致使合同无法履行。4.2.3合同目的无法实现。4.3合同变更与解除程序4.3.1提出变更或解除申请。4.3.2双方协商，达成一致意见。4.3.3书面确认变更或解除协议。第五条合同终止5.1合同终止条件5.1.1合同期限届满。5.1.2合同履行完毕。5.1.3双方协商一致，达成书面终止协议。5.2合同终止程序5.2.1提出终止申请。5.2.2双方协商，达成一致意见。5.2.3书面确认终止协议。5.3终止合同后的处理5.3.1双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的相关事宜。5.3.2包括但不限于工程验收、结算、移交等。第六条合同争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应通过友好协商解决争议。6.1.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。6.2争议解决程序6.2.1提出仲裁申请。6.2.2仲裁机构受理仲裁申请。6.2.3仲裁机构组织仲裁。6.2.4仲裁机构作出仲裁裁决。6.3争议解决机构6.3.1合同约定的仲裁机构名称、地址等。第七条违约责任7.1违约情形7.1.1承包人未按时、按质、按量完成工程建设任务。7.1.2发包人未按时、按质、按量提供材料、设备等。7.1.3双方违反合同约定的保密条款。7.1.4双方违反合同约定的其他违约情形。7.2违约责任承担7.2.1承包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2.2发包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿的具体金额，由双方协商确定。7.3.2如协商不成，可按合同约定的仲裁机构仲裁解决。第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.1.2自然灾害包括地震、洪水、台风、干旱等。8.1.3政府行为包括政策调整、法律法规变更等。8.1.4社会异常事件包括罢工、暴乱、战争等。8.2不可抗力影响8.2.1不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难。8.2.2不可抗力事件导致合同履行成本增加。8.3不可抗力处理8.3.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。8.3.2双方应协商确定不可抗力事件的处理方案。8.3.3如协商不成，可按合同约定的仲裁机构仲裁解决。第九条合同附件9.1附件一：工程量清单9.1.1工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价等。9.1.2工程量清单作为合同附件，具有同等法律效力。9.2附件二：施工图纸9.2.1施工图纸应包括设计图纸、施工图纸、设备清单等。9.2.2施工图纸作为合同附件，对双方具有约束力。9.3附件三：合同签订证明9.3.1合同签订证明应包括合同签订日期、双方签字盖章等。9.3.2合同签订证明作为合同附件，具有法律效力。第十条合同签署10.1签署主体10.1.1承包方授权代表为甲方，发包方授权代表为乙方。10.1.2双方授权代表应具备相应的授权文件。10.2签署程序10.2.1双方授权代表在合同上签字盖章。10.2.2双方签署合同后，应将合同文本各自保存一份。10.3签署日期10.3.1合同签署日期为年月日。第十一条合同备案11.1备案机关11.1.1合同备案机关为市建设工程合同备案中心。11.2备案程序11.2.1双方应在合同签署后日内向备案机关提交备案材料。11.2.2备案机关收到备案材料后，应在日内完成备案。11.3备案期限11.3.1合同备案期限为合同有效期内。第十二条合同管理12.1合同管理机构12.1.1合同管理机构由双方授权代表组成。12.2合同管理人员12.2.1合同管理人员负责合同的日常管理、监督和协调。12.3合同管理职责12.3.1合同管理人员应确保合同内容的准确性和完整性。12.3.2合同管理人员应监督合同的履行情况。12.3.3合同管理人员应处理合同履行中的争议和纠纷。第十三条合同变更管理13.1变更申请13.1.1变更申请应书面提出，并说明变更原因和内容。13.2变更审批13.2.1变更申请经双方授权代表审核同意后，由合同管理机构审批。13.3变更实施13.3.1变更实施前，双方应就变更内容达成一致意见。13.3.2变更实施过程中，双方应密切配合，确保变更顺利进行。第十四条合同解除管理14.1解除申请14.1.1解除申请应书面提出，并说明解除原因。14.2解除审批14.2.1解除申请经双方授权代表审核同意后，由合同管理机构审批。14.3解除实施14.3.1解除实施前，双方应就解除后的处理事宜达成一致意见。14.3.2解除实施过程中，双方应密切配合，确保解除顺利进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意，介入合同履行过程中的个人或组织。1.2第三方可以是中介方、监理方、审计方、咨询方等，其具体身份和职责由甲乙双方在合同中明确约定。第二条第三方职责2.1第三方应按照甲乙双方约定的职责范围和方式，协助甲乙双方完成合同约定的义务。2.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方权利3.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其服务职责。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系，其服务是基于甲乙双方的一致同意。4.2第三方不得损害甲乙双方的合法权益，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第五条第三方介入的申请与批准5.1第三方介入的申请应书面提出，并由甲乙双方共同审议。5.2第三方介入的申请经甲乙双方审议通过后，由合同管理机构审批。第六条第三方责任限额6.1.1第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失，其赔偿金额不超过合同价款的%。6.1.2第三方因不可抗力或其他非主观原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方另行协商确定。第七条第三方介入的具体条款7.1.1第三方的服务内容、期限、质量要求等。7.1.2第三方的权利义务，包括但不限于费用支付、保密义务等。7.1.3第三方的违约责任和赔偿方式。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更或解除，应书面提出，并由甲乙双方共同审议。8.2第三方介入的变更或解除经甲乙双方审议通过后，由合同管理机构审批。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的，可按合同约定的争议解决方式解决。第十条第三方介入的监督与管理10.1甲乙双方应共同监督第三方履行职责的情况。10.2甲乙双方应定期对第三方的工作进行评估，确保其服务质量。第十一条第三方介入的记录与报告11.1第三方应定期向甲乙双方提交工作进展报告和成果。11.2第三方的工作记录和报告应真实、完整、准确。第十二条第三方介入的终止12.1第三方介入的终止，应书面通知甲乙双方。第十三条第三方介入的其他条款13.1本条款未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况另行协商确定。13.2本条款的修改和补充，应经甲乙双方共同书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价等，并附有相应的图纸和规范。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程项目的具体内容和价格。2.附件二：施工图纸要求：包括设计图纸、施工图纸、设备清单等，确保图纸的完整性和准确性。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，对施工质量和进度有重要影响。3.附件三：合同签订证明要求：包括合同签订日期、双方签字盖章、合同编号等信息。说明：合同签订证明是合同生效的证明文件，具有法律效力。4.附件四：合同变更协议要求：详细列明变更的内容、原因、日期、双方签字盖章等。说明：合同变更协议是合同变更的正式文件，对双方具有约束力。5.附件五：验收报告要求：包括工程项目的名称、验收日期、验收结果、验收人员签字等。说明：验收报告是工程完工后，确认工程质量的重要文件。6.附件六：付款凭证要求：包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人信息等。说明：付款凭证是确认付款行为的重要依据。7.附件七：工程进度报告要求：包括工程项目的名称、进度情况、存在的问题、下一步计划等。说明：工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件。8.附件八：质量保证书要求：包括工程项目的名称、质量保证期限、质量保证措施等。说明：质量保证书是保证工程质量的重要文件。9.附件九：保修书要求：包括工程项目的名称、保修期限、保修范围、保修方式等。说明：保修书是保障工程质量的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定的时间、质量完成工程。责任认定：承包人应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失，包括但不限于工期延误赔偿金、质量不合格修复费用等。示例：承包人未在合同约定的时间内完成工程，导致发包人遭受工期延误，承包人应支付工期延误赔偿金。2.违约行为：发包人未按合同约定的时间、方式支付工程款。责任认定：发包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。示例：发包人未按合同约定的时间支付工程款，承包人有权要求发包人支付违约金，并赔偿因资金周转困难造成的损失。3.违约行为：第三方提供的服务不符合合同约定。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：监理方提供的监理服务不符合合同约定，导致工程进度和质量出现问题，监理方应赔偿因此造成的损失。4.违约行为：泄露商业秘密。责任认定：泄露方应承担违约责任，赔偿受害方的损失，并承担相应的法律责任。示例：某员工泄露了甲乙双方的商业秘密，给双方造成损失，该员工应承担赔偿责任。5.违约行为：违反保密条款。责任认定：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿受害方的损失。示例：某员工违反保密条款，泄露了甲乙双方的商业秘密，给双方造成损失，该员工应承担赔偿责任。全文完。2024版工程招投标合同管理及合同管理规范试题库1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式1.3注册地址及通讯地址2.合同背景及项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目总投资及资金来源3.合同标的及范围3.1合同标的物3.2合同工程范围3.3合同工程量清单4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误责任及处理5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2合同价款总额5.3预付款及进度款支付比例5.4结算及最终付款6.合同质量要求及验收标准6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期7.合同变更及终止7.1变更程序7.2变更范围及内容7.3合同终止条件及程序8.合同违约责任8.1违约行为类型8.2违约责任承担8.3违约金及赔偿9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决机构10.合同生效、解除及终止10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2法律法规变更条款14.3合同解释及适用法律第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方联系电话]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方联系电话]1.3注册地址及通讯地址甲方注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]乙方注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]第二条合同背景及项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模及类型[项目规模描述][项目类型描述]2.4项目总投资及资金来源项目总投资：[总投资金额]资金来源：[资金来源描述]第三条合同标的及范围3.1合同标的物[详细描述合同标的物]3.2合同工程范围[详细描述合同工程范围]3.3合同工程量清单[工程量清单详细内容]第四条合同工期及进度安排4.1合同工期[合同工期具体时间]4.2工程进度计划[工程进度计划详细内容]4.3工期延误责任及处理[工期延误责任描述][工期延误处理措施]第五条合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式[合同价款确定方式描述]5.2合同价款总额[合同价款总额金额]5.3预付款及进度款支付比例预付款比例：[预付款比例]进度款支付比例：[进度款比例]5.4结算及最终付款[结算及最终付款流程描述]第六条合同质量要求及验收标准6.1质量标准[质量标准详细内容]6.2验收程序[验收程序详细内容]6.3质量保证期[质量保证期具体时间]第七条合同变更及终止7.1变更程序[变更程序详细内容]7.2变更范围及内容[变更范围及内容描述]7.3合同终止条件及程序[合同终止条件描述][合同终止程序详细内容]第八条合同违约责任8.1违约行为类型[详细列举违约行为类型，如：未按时付款、未按约定完成工程、质量不符合要求等]8.2违约责任承担[详细描述每种违约行为的责任承担，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等]8.3违约金及赔偿[违约金计算标准][赔偿金额计算标准]第九条争议解决方式9.1争议解决原则[争议解决原则描述，如：公平、公正、合法等]9.2争议解决途径[争议解决途径描述，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]9.3争议解决机构[指定争议解决机构，如：仲裁委员会、法院等]第十条合同生效、解除及终止10.1合同生效条件[合同生效条件描述，如：双方签字盖章、合同附件齐全等]10.2合同解除条件[合同解除条件描述，如：一方违约、不可抗力等]10.3合同终止条件[合同终止条件描述，如：合同履行完毕、双方协商一致等]第十一条合同附件及补充协议11.1合同附件[列举合同附件清单，如：工程量清单、技术规范、图纸等]11.2补充协议[补充协议内容描述，如：保密协议、知识产权归属协议等]第十二条合同签署及生效日期12.1签署日期[合同签署具体日期]12.2生效日期[合同生效具体日期]第十三条合同解除及终止后的处理13.1合同解除后的处理[合同解除后的处理措施，如：返还预付款、清理现场等]13.2合同终止后的处理[合同终止后的处理措施，如：结算工程款、移交工程资料等]第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款[不可抗力定义及处理方式描述，如：自然灾害、战争等]14.2法律法规变更条款[法律法规变更对合同的影响及处理方式描述]14.3合同解释及适用法律[合同解释原则及适用法律描述]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入的范围1.监理服务：对合同执行过程进行监督、检查和验收。2.咨询服务：为甲乙双方提供专业意见和解决方案。3.评估服务：对工程进度、质量、成本等进行评估。4.检测服务：对工程材料、设备等进行检测。5.争议解决：在争议解决过程中提供专业意见或进行仲裁。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的提出甲乙双方任何一方均可提出第三方介入的需求，并书面通知对方。16.2第三方介入的同意双方应就第三方介入的事项进行协商，达成一致后，由提出方邀请第三方介入。16.3第三方介入的协议第三方介入后，甲乙双方与第三方应签订相应的协议，明确各自的权利、义务和责任。17.甲乙双方的责任17.1第三方介入的申请甲乙双方应根据合同约定，在需要第三方介入时，及时提出申请，并配合第三方的工作。17.2第三方介入的费用第三方介入的费用由申请方承担，或由甲乙双方协商确定。17.3第三方介入的监督甲乙双方应对第三方介入的工作进行监督，确保其履行职责。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同所称责任限额，是指第三方因履行本合同而产生的责任，其承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定1.第三方的资质和能力；2.第三方介入的具体工作内容；3.行业惯例和法律法规。18.3责任限额的协议甲乙双方与第三方应在本合同附件中约定责任限额，并在第三方介入协议中予以明确。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方在履行职责过程中，应服从甲方的管理，但甲方应尊重第三方的专业判断。19.2第三方与乙方的划分第三方在履行职责过程中，应服从乙方的管理，但乙方应尊重第三方的专业判断。19.3第三方与合同其他各方的划分第三方在履行职责过程中，应与合同其他各方保持沟通，确保合同目标的实现。20.第三方的权利20.1第三方在履行职责过程中，享有获取必要信息、参与相关会议和活动等权利。20.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持，以完成其职责。20.3第三方有权拒绝甲乙双方不合理的要求，但应提供合理的解释。21.第三方的义务21.1第三方应按照合同约定和行业标准，履行其职责，确保工作质量。21.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露。21.3第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程项目的具体内容和价格。2.技术规范详细要求：包括工程项目的施工技术要求、质量标准、验收标准等。说明：技术规范是确保工程质量的重要依据，双方应严格遵守。3.图纸详细要求：包括工程项目的平面图、立面图、剖面图、节点图等。说明：图纸是工程实施过程中的重要指导文件，双方应确保图纸的准确性和完整性。4.合同附件协议详细要求：包括合同附件协议的名称、内容、签订日期等。说明：合同附件协议是对合同的具体补充，双方应共同遵守。5.保密协议详细要求：包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等。说明：保密协议用于保护双方的商业秘密，防止信息泄露。6.知识产权归属协议详细要求：包括知识产权的归属、使用、许可等。说明：知识产权归属协议用于明确双方在项目中的知识产权权益。7.付款凭证详细要求：包括付款金额、付款日期、收款人信息等。说明：付款凭证是证明付款行为的重要文件，双方应妥善保管。8.验收报告详细要求：包括验收日期、验收结果、验收人员信息等。说明：验收报告是工程验收的重要依据，双方应共同确认。9.违约金支付证明详细要求：包括违约金金额、支付日期、收款人信息等。说明：违约金支付证明是证明违约金已支付的重要文件，双方应妥善保管。10.争议解决文件详细要求：包括争议解决方式、争议解决结果等。说明：争议解决文件是解决争议的重要文件，双方应共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.未按时付款责任认定标准：根据合同约定的付款时间，超过付款期限未付款。示例：甲方应于每月5日前支付乙方当月工程进度款，若甲方未按时支付，则构成违约。2.未按约定完成工程责任认定标准：未按合同约定的工期、质量标准完成工程。示例：乙方应在合同约定的工期内完成工程，若乙方未按时完成，则构成违约。3.质量不符合要求责任认定标准：工程项目的质量不符合合同约定的质量标准。示例：工程项目的质量经第三方检测不合格，乙方应负责返工或赔偿损失。4.保密信息泄露责任认定标准：未经授权，泄露合同双方的商业秘密。示例：乙方未经甲方同意，将项目技术信息泄露给第三方，构成违约。5.违反法律法规责任认定标准：在合同履行过程中，违反国家法律法规。示例：甲方在工程中违反环保法规，导致环境污染，应承担相应法律责任。全文完。2024版工程招投标合同管理及合同管理规范试题库2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立主体1.2合同订立时间1.3合同订立地点1.4合同订立方式1.5合同生效条件1.6合同签署2.合同标的与内容2.1工程项目概况2.2工程范围与规模2.3工程质量要求2.4工程进度要求2.5合同价款与支付方式2.6合同履行期限2.7合同变更与解除3.投标人资格与义务3.1投标人资格要求3.2投标人承诺3.3投标文件要求3.4投标保证金3.5投标人违约责任4.评标办法与标准4.1评标委员会组成4.2评标程序4.3评标标准4.4评标结果的确定4.5评标结果的公示5.合同签订与履行5.1合同签订5.2合同履行5.3合同履行地点5.4合同履行期限5.5合同履行方式5.6合同履行监督6.合同变更与解除6.1合同变更6.2合同解除6.3合同变更与解除的条件6.4合同变更与解除的程序6.5合同变更与解除的后果7.工程进度与质量7.1工程进度计划7.2工程进度控制7.3工程质量标准7.4工程质量检查7.5工程质量纠纷处理8.工程价款结算8.1工程价款构成8.2工程价款结算方式8.3工程价款支付节点8.4工程价款调整8.5工程价款结算争议解决9.保险与安全9.1保险责任范围9.2保险费用承担9.3安全生产责任9.4安全生产措施9.5安全事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任免除10.4违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决期限12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序12.4合同解除与终止后果13.合同解除后的处理13.1工程交付13.2工程验收13.3工程款结算13.4违约责任处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同解释与修订14.5合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立主体本合同由甲方（招标方）和乙方（中标方）共同订立，甲方为招标方，乙方为中标方。1.2合同订立时间本合同于2024年X月X日订立。1.3合同订立地点本合同订立地点为甲方所在地。1.4合同订立方式本合同采用书面形式订立，双方签字盖章后生效。1.5合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同签署甲方代表：________乙方代表：________第二条合同标的与内容2.1工程项目概况本合同标的为甲方委托乙方实施的工程项目，项目地点为________，项目规模为________。2.2工程范围与规模工程范围为________，工程规模为________。2.3工程质量要求工程质量符合国家有关工程质量的法律法规和标准，具体要求详见附件。2.4工程进度要求工程进度按照甲方要求的时间节点进行，具体进度计划详见附件。2.5合同价款与支付方式合同价款为人民币________元，支付方式为________。2.6合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止。第三条投标人资格与义务3.1投标人资格要求乙方应具备相应的资质证书，具备完成本工程项目的经验和能力。3.2投标人承诺乙方承诺按照本合同约定履行合同义务，保证工程质量、工程进度和合同价款。3.3投标文件要求乙方应按照招标文件要求提交投标文件，包括但不限于技术方案、施工组织设计、质量保证措施等。3.4投标保证金乙方应按照招标文件要求缴纳投标保证金，金额为人民币________元。3.5投标人违约责任若乙方在投标过程中存在弄虚作假、串通投标等违法行为，将承担相应的法律责任。第四条评标办法与标准4.1评标委员会组成评标委员会由________人组成，其中专家________人，甲方代表________人。4.2评标程序评标程序按照招标文件规定进行，包括资格审查、技术评审、商务评审等环节。4.3评标标准评标标准包括技术方案、施工组织设计、质量保证措施、报价等。4.4评标结果的确定评标委员会根据评标标准，对投标文件进行综合评定，确定中标人。4.5评标结果的公示评标结果在评标结束后公示，公示期为________天。第五条合同签订与履行5.1合同签订双方应在评标结果公示结束后________天内签订本合同。5.2合同履行乙方应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量和进度。5.3合同履行地点合同履行地点为工程项目现场。5.4合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止。5.5合同履行方式乙方应按照合同约定的方式履行合同义务，包括但不限于施工、材料采购、工程验收等。第六条合同变更与解除6.1合同变更双方协商一致，可对本合同进行变更，变更内容作为本合同的补充部分。6.2合同解除6.2.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.2.2合同解除程序一方要求解除合同时，应书面通知对方，并说明解除合同的理由。6.2.3合同解除后果合同解除后，双方应按照本合同约定处理已发生的事项，包括但不限于工程款结算、违约责任等。6.3合同变更与解除的条件6.3.1合同变更条件（1）工程规模、范围、质量要求等发生变更；（2）合同价款、支付方式等发生变更；（3）合同履行期限发生变更。6.3.2合同解除条件同第六条2.2.16.4合同变更与解除的程序6.4.1合同变更程序（1）双方协商一致，签订变更协议；（2）变更协议作为本合同的补充部分。6.4.2合同解除程序同第六条2.2.2第七条工程进度与质量7.1工程进度计划乙方应按照合同约定的时间节点编制工程进度计划，并报送甲方审批。7.2工程进度控制乙方应按照工程进度计划进行施工，确保工程进度符合合同要求。7.3工程质量标准工程质量符合国家有关工程质量的法律法规和标准，具体要求详见附件。7.4工程质量检查甲方应定期对工程质量进行检查，乙方应积极配合。7.5工程质量纠纷处理若发生工程质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。第八条工程价款结算8.1工程价款构成（1）直接工程费；（2）间接费；（3）利润；（4）税金；（5）其他费用。8.2工程价款结算方式工程价款结算采用按月结算、按工程量结算和竣工结算相结合的方式。8.3工程价款支付节点（1）合同签订后，乙方提交履约保证金；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交进度付款申请；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算申请；（4）甲方收到乙方提交的结算申请后，按合同约定支付工程款。8.4工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款变化的，按合同约定进行调整；（2）因国家政策调整、市场价格波动等原因导致工程价款变化的，按合同约定进行调整。8.5工程价款结算争议解决若发生工程价款结算争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。第九条保险与安全9.1保险责任范围乙方应投保建筑工程一切险、第三者责任险等，保险责任范围应符合合同要求。9.2保险费用承担保险费用由乙方承担，但具体费用分担比例按合同约定执行。9.3安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准，落实安全生产责任制。9.4安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于：（1）施工现场安全防护；（2）施工人员安全培训；（3）安全设施设备维护；（4）安全事故应急预案。9.5安全事故处理发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方和相关部门。第十条违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）甲方未按合同约定提供施工条件；（4）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担（1）乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.按照合同约定承担赔偿责任；c.甲方有权解除合同。（2）甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.按照合同约定承担赔偿责任；c.乙方有权解除合同。10.3违约责任免除（1）因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任；（2）因国家政策调整导致违约的，按合同约定处理。10.4违约赔偿计算违约赔偿金额按合同约定或法律规定计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。11.2争议解决机构仲裁机构为________仲裁委员会。11.3争议解决程序（1）提交仲裁申请；（2）仲裁委员会受理；（3）仲裁庭组成；（4）仲裁庭审理；（5）仲裁裁决。11.4争议解决期限仲裁裁决应在仲裁庭组成之日起________天内作出。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件同第六条2.2.112.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）法律、法规规定的其他终止条件。12.3合同解除与终止程序同第六条2.2.212.4合同解除与终止后果合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理已发生的事项，包括但不限于工程款结算、违约责任等。第十三条合同解除后的处理13.1工程交付合同解除后，乙方应确保工程交付符合合同约定。13.2工程验收甲方应按照合同约定对工程进行验收。13.3工程款结算合同解除后，双方应按照合同约定进行工程款结算。13.4违约责任处理合同解除后，双方应按照合同约定处理违约责任。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达本合同项下的通知、文件等，应通过书面形式送达至双方约定的地址。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释与修订本合同的解释和修订，应经双方协商一致，并以书面形式作出。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。解释第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的，根据本合同约定介入合同履行过程中的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于合同履行过程中的技术指导、项目管理、质量检测、进度监控、争议解决等方面。第二条甲乙双方根据本合同引入第三方时的额外条款2.1引入程序甲乙双方引入第三方，应事先协商一致，并书面通知对方。2.2第三方资质要求引入的第三方应具备相应的资质证书和履行合同所需的专业能力。2.3第三方费用承担第三方费用由甲乙双方根据合同约定或协商结果承担。2.4第三方职责界定甲乙双方应明确第三方的职责范围，并在合同中予以约定。第三条第三方的责任限额3.1责任限额概念本合同中“责任限额”指第三方因履行合同义务而发生的损失或损害，在法律允许的范围内，第三方应承担的责任上限。3.2责任限额约定甲乙双方应在合同中约定第三方的责任限额，包括但不限于：（1）第三方因自身原因导致合同履行失败的，责任限额为第三方实际收取的费用的________%；（2）第三方因违反合同约定导致合同履行失败的，责任限额为合同总价的________%；（3）第三方因不可抗力导致合同履行失败的，责任限额为合同总价的________%。3.3超过责任限额的处理若第三方责任损失超过约定责任限额，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方（1）第三方应按照合同约定向甲方提供专业服务；（2）甲方有权对第三方的服务质量进行监督；（3）甲方有权要求第三方对违约行为承担责任。4.2第三方与乙方（1）第三方应按照合同约定向乙方提供专业服务；（2）乙方有权对第三方的服务质量进行监督；（3）乙方有权要求第三方对违约行为承担责任。4.3第三方与甲乙双方（1）第三方应遵守合同约定，维护甲乙双方的合法权益；（2）甲乙双方应共同监督第三方的履约情况；（3）甲乙双方应共同承担第三方因违约行为造成的损失。第五条第三方介入合同履行过程中的权利与义务5.1第三方的权利（1）要求甲乙双方按照合同约定提供必要的配合；（2）要求甲乙双方支付约定的服务费用；（3）要求甲乙双方对其履行合同过程中的保密事项保密。5.2第三方的