商业步行街面包砖施工合同

商业步行街面包砖施工合同合同编号：__________一、工程内容1.1乙方应按照甲方的要求，完成商业步行街面包砖的施工，包括但不限于场地平整、砖块铺设、接缝处理等工作。1.2乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。1.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。二、工程费用2.1本项目的施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方应按照甲方的要求进行分阶段支付。2.2甲方应按照合同约定的付款节点及时支付乙方施工费用。三、工期3.1本项目的工期为【】天。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量保证4.1乙方应对本项目施工质量负责，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复或更换。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的质量、工期完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。5.2甲方未按照合同约定的付款节点支付乙方的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.乙方施工资质证明文件2.施工方案和施工图纸3.材料合格证明文件4.施工进度计划表5.工程质量验收标准6.乙方人员名单及资质证明7.付款申请及付款凭证8.工程验收报告9.质保期内维修和更换记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量、工期完成施工，视为违约。2.甲方未按照合同约定的付款节点支付乙方，视为违约。3.乙方施工过程中出现安全事故，导致工程停工，视为违约。4.甲方未提供施工所需的相关资料和场地，导致工期延误，视为违约。5.乙方未按照合同约定保护施工现场，导致财产损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.施工费用：指完成本项目所需的全部费用。4.工期：指合同约定的完成本项目的时间。5.违约金：指一方未履行合同义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付费用时，应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度缓慢，导致工期延误。解决办法：甲方有权要求乙方加派人员或增加施工设备，确保工期按时完成。2.甲方未按约定时间支付施工费用。解决办法：乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权拒绝继续施工直到费用支付完毕。3.施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时修复或更换问题部位，直至符合合同约定的质量标准。4.施工现场发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方，共同处理事故善后工作。五、所有应用场景：1.