房子建筑施工合同范例

房子建筑施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、发包方拟对位于____________________的房屋进行建筑施工，需承包方提供施工服务。

二、经双方友好协商，达成如下协议：

第一条施工内容

1.1承包方应按照发包方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，完成房屋的土建、装修、安装等施工任务。

1.2施工内容包括但不限于：

（1）地基基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）装饰装修工程；

（4）设备安装工程；

（5）室外工程；

（6）其他相关工程。

第二条施工期限

2.1本合同工期自开工之日起计算，共计____个月。

2.2乙方应在合同约定的时间内完成全部施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第三条施工质量

3.1承包方应严格按照国家有关施工质量标准，确保工程质量达到设计要求。

3.2发包方有权对施工过程进行监督检查，承包方应予以配合。

3.3工程竣工验收合格后，承包方应提供相关质量保证文件。

第四条施工安全

4.1承包方应遵守国家有关施工安全法规，确保施工安全。

4.2承包方应制定安全生产责任制，加强施工现场安全管理。

4.3发包方有权对施工现场进行安全检查，承包方应予以配合。

第五条施工进度

5.1承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

5.2发包方有权要求承包方加快施工进度，承包方应予以配合。

第六条合同价款

6.1本合同价款为人民币____元整。

6.2合同价款包括但不限于：

（1）工程直接费用；

（2）材料、设备费用；

（3）人工费用；

（4）其他相关费用。

6.3合同价款支付方式及时间节点由双方另行约定。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约责任包括但不限于：

（1）赔偿对方因此遭受的损失；

（2）支付违约金；

（3）解除合同。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.施工图纸及技术规范；

2.施工合同补充协议；

3.付款凭证；

4.其他相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、发包方拟对位于____________________的房屋进行建筑施工，需承包方提供施工服务，并委托监理方进行施工监理。

二、经三方友好协商，达成如下协议：

第一条施工内容

1.1承包方应按照发包方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，完成房屋的土建、装修、安装等施工任务。

1.2施工内容包括但不限于：

（1）地基基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）装饰装修工程；

（4）设备安装工程；

（5）室外工程；

（6）其他相关工程。

第二条施工期限

2.1本合同工期自开工之日起计算，共计____个月。

2.2乙方应在合同约定的时间内完成全部施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第三条施工质量

3.1承包方应严格按照国家有关施工质量标准，确保工程质量达到设计要求。

3.2发包方有权对施工过程进行监督检查，承包方应予以配合。

3.3监理方应严格按照合同约定，对施工质量进行监督，确保工程质量。

第四条施工安全

4.1承包方应遵守国家有关施工安全法规，确保施工安全。

4.2承包方应制定安全生产责任制，加强施工现场安全管理。

4.3监理方应监督承包方执行施工安全规定，确保施工安全。

第五条施工进度

5.1承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

5.2发包方有权要求承包方加快施工进度，承包方应予以配合。

第六条合同价款

6.1本合同价款为人民币____元整。

6.2合同价款包括但不限于：

（1）工程直接费用；

（2）材料、设备费用；

（3）人工费用；

（4）其他相关费用。

6.3合同价款支付方式及时间节点由双方另行约定。

第七条甲方权益保障

7.1发包方有权要求承包方提供施工进度报告、质量检查报告等资料，以保障甲方对施工过程的知情权。

7.2发包方有权要求监理方对施工质量进行定期检查，确保施工质量符合约定标准。

7.3发包方有权要求承包方对施工过程中的变更进行书面报告，并经发包方同意后方可实施。

第八条乙方违约责任

8.1乙方如违反合同约定，导致工程延期、质量不合格、安全事故等，应承担相应的违约责任。

8.2乙方因违约行为给发包方造成损失的，应赔偿发包方因此遭受的全部损失。

第九条监理方责任

9.1监理方应按照合同约定，对施工质量、进度、安全等进行监督，确保施工符合合同要求。

9.2监理方如因失职导致工程质量、安全事故等，应承担相应的责任。

第十条争议解决

10.1三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

10.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效

11.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.施工图纸及技术规范；

2.施工合同补充协议；

3.付款凭证；

4.其他相关文件。

第三方介入的意义和目的在于提高工程质量、保障施工安全、确保施工进度，同时为甲方提供专业监督和咨询。甲方为主导的目的和意义在于确保施工质量、进度和安全，维护自身合法权益，实现投资效益最大化。通过本合同的签订，甲方可以更好地控制施工过程，降低风险，确保房屋建筑施工项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“开发商”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“设计方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、业主拟开发位于____________________的住宅项目，需开发商进行项目开发，并委托设计方提供设计服务。

二、经三方友好协商，达成如下协议：

第一条设计内容

1.1设计方应按照业主提供的项目要求，完成住宅项目的整体设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等设计工作。

1.2设计内容应满足国家相关设计规范和标准，并符合业主的使用需求。

第二条设计期限

2.1本合同设计期限自设计方接到设计任务之日起计算，共计____个月。

2.2设计方应在合同约定的时间内完成全部设计任务，如因设计方原因导致设计延期，应承担相应的违约责任。

第三条设计成果

3.1设计方应提供完整的设计图纸、设计说明书、设计计算书等相关设计文件。

3.2设计文件应经业主审核通过后方可用于施工。

第四条设计费用

4.1本合同设计费用为人民币____元整。

4.2设计费用支付方式及时间节点由双方另行约定。

第五条乙方权益保障

5.1开发商有权要求设计方按照约定的设计标准和质量要求进行设计工作。

5.2开发商有权要求设计方在设计过程中进行必要的沟通和协调，确保设计方案的可行性和经济性。

5.3开发商有权要求设计方在施工过程中提供技术支持和服务。

第六条甲方违约责任

6.1业主如未按约定提供设计所需的信息和资料，导致设计进度延误，应承担相应的违约责任。

6.2业主如因自身原因要求设计变更，导致设计费用增加，应按实际增加的费用支付设计方。

第七条设计方责任

7.1设计方应确保设计文件的质量，符合国家相关设计规范和标准。

7.2设计方应按照合同约定的时间节点完成设计任务，并及时向开发商提供设计成果。

7.3设计方应对设计成果负责，并在施工过程中提供必要的技术咨询服务。

第八条争议解决

8.1三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.设计任务书；

2.设计合同补充协议；

3.设计费用支付凭证；

4.其他相关文