景宁县大源坑电站增效扩容改造工程招标文件

景宁县大源坑电站增效扩容改造工程

招标文件

招标人（盖章）：景宁畲族自治县恒发能源开发有限公司

法定代表人（签章）：_________________________________

招标代理人（盖章）：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

法定代表人（签章）：_________________________________

编制时间：2017年9月30日

备案单位（盖章）：2017年9月30日

登记单位（盖章）：2017年9月30日

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第1页

目录

目录..................................................................................1

招标公告...................................................................................2

第一章投标人须知..........................................................................4

一、投标须知前附表.....................................................................4

二、招标活动日程安排表.................................................................8

三、总则............................................................................9

四、投标人资格........................................................................10

五、招标文件..........................................................................II

六、投标报价...................................................14

七、投标文件..........................................................................15

八、投标文件的编制及递交..............................................................15

九、开标...........................................................................16

十、评标...........................................................................17

H-一、其他.........................................................................20

十二、授予合同........................................................................20

十三、工程结算........................................................................21

第二章合同条款及格式.....................................................................25

第一节通用合同条款...................................................................25

第二节专用合同条款...................................................................25

第三节合同附件格式...................................................................34

第三章投标文件（格式）......................................................................39

第四章工程量清单.........................................................................86

第五章图纸和技术资料.....................................................................89

第六章技术标准和要求（合同技术条款）.....................................................90

1一般规定...................................................90

2施工临时设施......................................................................92

3施工安全措施......................................................................98

4环境保护和水土保持...............................................................103

5施工导流工程......................................................................109

6土方明挖...................................................114

7石方明挖...................................................120

10钻孔和灌浆工程....................................................................125

13土石方填筑工程...................................................................135

14混凝土工程.......................................................................145

19压力钢管制造和安装...............................................................162

23机电设备安装.....................................................................173

第七章开标程序及评标办法...............................................................205

第八章定标办法.........................................................................209

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第2页

招标公告

一、景宁畲族自治县恒发能源开发有限公司的建设项目景宁县大源坑电站增效扩容改

造建已经主管部门批准建设，工程立项批准文号景发改基综[2016]26号,工程所需资

金已落实，现采用公开招标方式，希望符合条件的投标人参加投标。

二、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受业主委托具体负责本工程的

招标事宜。

三、工程概况：

（1）建设地点：景宁县九龙乡。

（2）建筑规模：大源坑电站位于景宁县九龙乡境内，拦河坝位于后斜村上游2.86km

处，厂房位于后斜村上游1.05km,电站原装机容量2X400kw,1999年5月建成发电，是

一座以发电为主的小（2）型水电工程，电站所有制性质为股份制企业。电站通过增效扩容

改造，装机容量调整为2X500kw,主要建设内容包括：更换一台套水轮发电机组、调速

器、主阀、控制屏、配电屏及附属设施，更换主变压器等机电设备，并对相关设备进行安

装调试检测；引水系统由无压引水方式改为有压引水，明渠段采用钢管铺设，两端钢管衬

砌段封堵回填，对大坝生态放水设施和拦污栅改造；发电厂房内、外部进行修缮和装饰，

新机组基础重新进行浇筑等。

（3）招标范围：景宁县大源坑电站增效扩容改造工程初步设计范围内机电设备、附

属设施的采购安装及相关土建施工的全部内容，详见各相关图纸。

（4）工期要求：365日历天。

（5）招标控制价：3240397元（其中暂估价42550元，本次招标不下浮）。

（6）质量要求：合格。

四、投标人资格要求：1、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效

的《安全生产许可证》；企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等三类人

员均须取得水行政主管部门颁发的安全生产考核证书。

2、项目负责人资质类别和等级：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师（可

以使用水利专业三级项目经理）。

3、（1）项目技术负责人应持有浙江省水利厅水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证

书或水利相关专业工程师及以上职称证书。

（2）项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的

上岗证。

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第3页

（3）项目负责人、技术负责人两个岗位不得相互兼任。

4、项目负责人与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同

一人。

5、拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

6、根据浙江省水利厅浙水建［2013］31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙

江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息［主要指投标单位、拟派项目组主要

人员（拟派项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须己在浙江水利厅水

利建设市场信息平台上予以公示。

7、根据浙招办［2009］23号文和浙水建（2008）13号文等文件的有关规定，投标人及

其拟投入本标段的项目负责人无限制期内的建设市场主体不良行为记录，且近三年（2014

年1月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）须无行贿犯罪记录。

8、本工程不接受拄靠或已有在建项目的项目负责人参加投标；投标人或项目负责人

被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位（投标单位

是事业单位的除外）工作人员的，或项目负责人在其它单位有注册或登记建设行业执（从）

业资格的，或项目负责人是其它项目第一预中标候选人的项目负责人，并在公示期间或投

诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目负责人必须符合相关法律、

法规、规章及规范性文件的有关规定。

五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

六、招标文件将于2017年9月30日起在“景宁畲族自治县行政审批中心网（网址:

sdf.lkj//sdf.Ikjjnspzx.com）”和中国畲乡•景宁（sdf.lkj〃sdf.Ikjjingning.gov.cn）

上发布并供下载。如需图纸请与招标代理机构联系。

七、招标人将于2017年10月24日9时30分在景宁畲族自治县招标投标中心（人

民北路75号）举行开标会议，具体详见招标文件。

八、联系电话

招标人：景宁畲族自治县恒发能源开发有限公司招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：景宁县九龙地址：景宁县人民中路223号202室

联系人：刘先生联系人：黄先生

电话622911）联系电话633386）

发布时间：2017年9月30日

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第4页

第一章投标人须知

一、投标须知前附表

前附表一

工程名称景宁县大源坑电站增效扩容改造工程

建设地点景宁县九龙乡

招标联系人刘先生电622911)

招标方式区邀请公开组织方式冈自行日委托代理

景宁县大源坑电站增效扩容改造工程初步设计范围内机电设备、附属设施的

招标范围

采购安装及相关土建施工的全部内容，详见各相关图纸。

标段划分一个标段允许分包内容无

投标人资质学W别和等级：1、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的《安

全生产许可iiE》；企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等三类人员均须

取得水行政二3管部门颁发的安全生产考核证书。

2、项目负责,人资质类别和等级：具有水利水电工程专业二级及以上.注册建造师（可以使用

水利专业三勃t项目经理）。

3、（1）项E1技术负责人应持有浙江省水利厅水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书或

水利相关专WLE程师及以上职称证书。

（2）项目安W亡员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管皆门颁发或认可的上岗证。

投（3）项目负货人、技术负责人两个岗位不得相互兼任。

标4、项目负责人与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人。

人5、拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

主6、根据浙江，首水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省

水利建设市场5信息平台”公示本企业的相关信息[主要指投标单位、拟派项目组主要人员（拟

要：

派项目负责）（、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须已在浙江水利厅水利建设市

条

场信息平台」;予以公示。

件

7、根据浙招力」2009]23号文和浙水建（2008）13号文等文件的有关规定，投标人及其拟

投入本标段孑）项目负责人无限制期内的建设市场主体不良行为记录，且近三年（2014年1

月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）须无行贿犯罪记录。

8、本工程不力妾受挂靠或已有在建项FI的项R负责人参加投标；投标人或项目负责人被认定

有丽水市建Wt市场严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位（投标单位是事业

单位的除外）工作人员的，或项目负责人在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资

格的，或项E』负责人是其它项目第一预中标候选人的项目负货人，并在公示期间或投诉有

效期内的，阴f绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目负责人必须符合相关法律、法规、

规章及规范¥匕文件的有关规定。

建设规模见工程概况

质量要求合格

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第5页

承包方式施工总承包招标工期要求365日历天

工程招标控制价3240397元（其中暂估金42550元，本次招标不下浮）

下浮率的有效范围8%〈有效下浮率W12%

1、采用投标保证金方式：金额：陆万元人民币

2、交纳方式：银行转帐、银行电汇、银行汇票（拒绝其它方式交纳，投标保

证金必须从投标人基本账户转出）。

3、收款单位名称：景宁畲族自治县招标投标中心

开户行：景宁畲族自治县农村信用合作社联合社

投标担保银行帐号：201000039238025

4、提交：以银行汇票方式交纳的，于投标截止时间前将票据递交到中心财务

人员处；以银行转帐、银行电汇交纳的，于投标截止时间前到达中心账户，

以银行收款通知为准，投标时须携带汇款凭证复印件到中心财务人员处核对。

5、交纳截止时间：在投标截止时间前到达景宁畲族自治县招标投标中心帐户

（以中心开户银行对帐单为准）；

中标人投标保证金在签订相关合同后退还，其他投标人的投标保证金在确定

投标保证金的退还

中标候选人后退还。

投标有效期投标截止日后90日历天

投标文件份数技术标、商务标各壹套正本伍套副本

递交至：景宁畲族自治县招标投标中心开标大厅

地址：景宁畲族自治县人民北路75号

投标文件递交

接收人：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

投标截止时间：2017年10月24日9时30分。

时间：2017年10月24口9时30分。

开标

地点：景宁畲族自治县招标投标中心开标大厅

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第6页

前附表二

序号项目内容招标文件要求备注

履约保证金签约合同价的5%

质量未达到一次性验收合格违约金履约保证金的25%

其未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承

1履约保证金的25%

诺违约金

未履行工期承诺违约金履约保证金的25%

中

未履行安全生产、文明施工承诺违约金履约保证金的垄％

2民工工资支付担保按丽水有关规定执行

3开工时间收到开工通知后5天内

工期提前、延误

(1)工期提前奖励标准元/天

4(2)工期提前奖励限额履约保证金的0%

(3)工期延误赔偿标准2000元/天

(4)工期延误赔偿限额履约保证金的药％

5工程质量保修金结算审核价的区旦％

6优质工程奖无

7标化工地奖无

推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不

能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证

金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符

8重新招标

合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文

件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以

缩短，但自招标文件发出之日远不少于3日。

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第7页

前附表三

序号事项解释说明或注意事项备注

资格审查详见

1资格后审招标

方式文件

a、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代

理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月

（企业设立不足365日历天的，从设立时起算）的养老保险缴纳凭证和有效

开标时必身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议详见

2须到场的的，可不提交养老俣险缴纳凭证。招标

人员b、投标书中拟定的项目负责人持项目负责人注册证书原件和有效身份文件

证明参加。

若投标人未派法定代表人或委托代理人及拟派项目负责人按时出席开

标会议或未携以.上相关证件，作废标处理。

a、企业营业执照副本；

b、企业资质证书副本（可提供复印件并加盖单位公章且复印件上二维码能扫描）：

C、企业安全生产许可证：

d、企业法定代表人（A类证）、企业负责人（A类证）、企业技术负责人（A类证）、

企业分管安全生产的副经理（A类证），其中企业分管安全生产的副经理须提供企业任命

文件；

e、投标文件中拟定项目负责人的项目负责人注册证书和安全生产考核证书（B类证）：

开标时应

f、本项目专职安全员的岗位证书和安全生产考核证书（C类证）：

3提交的证g、项目技术负责人提供注册证书，项目质检员、施工员省级及以上水行政主管部门

件原件颁发或认可的上岗证：

h、项目管理班子在投标单位的养老保险交纳证明凭证（若其中有离（退）休人员时，

需提供离（退）休证明和与投标单位签订的劳动合同原件）：

i、投标单位、项目组主要人员（指项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安

全员，下同）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示网页打印件：

j、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡：

k、评标办法要求提交的证明材料原件。

注：A、B、C类证指省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

金额：人民币500元

招标文件

4注意事项：招标文件资料费售后不退，在投标截止时间前以现金形式向招标

资料费

代理机构交纳。

投标文件

按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的

5编制注意

地方，必须按要求签字、盖章。

事项

监督机构：景宁畲族自治县水利局招投标管理办公室邮编：323500

地址：景宁县复兴西路56号电话/p>

6监督机构

监督机构：景宁县招标投标市场管理委员会办公室邮编：323500

地址：景宁县人民北路75号电话/p>

1、投标人报价时应充分考虑项目所在区块的具体情况，并承担由此引起的

7其他风险。

2、承包方必须在完工验收前按相关规定提供工程完整资料。

注：后面与本表有矛盾的以本表为准

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第8页

二、招标活动日程安排表

序号工作内容时间安排地点

发布媒介：1、景宁县人民政府行政审

批中心网站（网址：

sdf.lkj〃sdf.Ikjjnspzx.com/）中国

1发布招标公告2017年9月30日

畲乡•景宁

（sdf.lkj//sdf.Ikjjingning.gov.cn）

2、县招标投标中心信息栏

获取方式

1、网络下载：

2发放招标文件2017年9月30日起

sdf.lkj//sdf.Ikjjnspzx.coo/、

sdf.lkj//sdf.Ikjjingning.gov.cn

3现场踏勘和答疑自行前往项目所在地

提交方式：

1、传真预先电话联

投标人提交异议时

4投标截止时间前10日前系招标代理人）

间

2、书面递交（预先电话联系招标代理

人）

获取方式

招标文件的澄清或1、网络下载：

5投标截止时间15日前

实质性修改时间sd「.lkj〃sd「.IkjjnspDX.ccm/、

sdf.lkj〃sdf.Ikjjingning.gov,cn

6交纳投标保证金投标截止时间前景宁畲族自治县招标投标中心

交易席位费和招标

7投标截止时间前

文件资料费

投标文件递交截止投标文件递交至：景宁畲族自治县招

8同前附表一

时间标投标中心

9开标时间与投标截止时间同一时间

景宁畲族自治县人民政府行政审批中

心网站（网址：

10中标候选人公示公示3工作日sdf.lkj〃sdf.Ikjjnspzx.com/）和中

国畲乡•景宁

（sdf.lkj//sdf.Ikjjingning.gov.cn）

在景宁畲族自治县人民政府行政审批

中心网站（网址：

招标人决标，发中标sdf.lkj//sdf.Ikjjnspzx.com/）和中

11公示结束或投诉处理结束后

通知书国畲乡♦景宁

（sdf.lkj//sdf.Ikjjingning.gov.cn）

公开招标结果。

中标通知书发出之日起迎日

内，中标人必须与招标人签订

12签订合同施工合同，否则，取消其中标招标人

资格，对其进行担保索赔，招

标人重新组织招标。

注意：本招标文件条款中带符号“国”的为采用，带符号“因”的为不采用。

温州市兴城工程造价审计各询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第9页

三、总则

（一）项目概况及要求

1、工程名称：景宁县大源坑电站增效扩容改造工程。

2、招标人（建设单位）：景宁畲族自治县恒发能源开发有限公司。

3、工程地点：景宁县九龙乡0

4、工程立项批准文号：景发改基综[2016]26号。

5、工程投资性质及资金落实情况：资金已落实。

6、建筑规模：大源坑电站位于景宁县九龙乡境内，拦河坝位于后斜村上游2.86km处,

厂房位于后斜村上游1.05km,电站原装机容量2X400kw,1999年5月建成发电，是一座

以发电为主的小（2）型水电工程，电站所有制性质为股份制企业。电站通过增效扩容改造,

装机容量调整为2X500kw,主要建设内容包括：更换二台套水轮发电机组、调速器、主

阀、控制屏、配电屏及附属设施，更换主变压器等机电设备，并对相关设备进行安装调试

检测；引水系统由无压引水方式改为有压引水，明渠段采用钢管铺设，两端钢管衬砌段封

堵回填，对大坝生态放水设施和拦污栅改造；发电厂房内、外部进行修缮和装饰，新机组

基础重新进行浇筑等。

7、工程招标范围：景宁县大源坑电站增效扩容改造工程初步设计范围内机电设备、

附属设施的采购安装及相关土建旅工的全部内容，详见各相关图纸。

8、现场条件：

（1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求。

（2）三通一平情况：可以满足施工要求。

（3）现场交通条件：可以满足施工要求。

（4）其它：施工现场接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行

解决。费用由投标人根据现场情况，在投标报价中充分考虑。

8、工期要求：招标工期为365日历天。

9、工程质量目标：合搔。

10、安全文明施工要求：符合国家规定要求。

（二）投标费用

1、投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，

招标人对上述费用不承担任何责任。

2、投标货币：为人民币。

（三）本工程招标凶允许E1不允许投标人组织联合体投标,联合体各方委托联合体牵

头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的

一切事项。

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

珏宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第10页

（四）工程管理要求（适用于总承包发包，本项目回适用区不适用）

招标人另行招标的专业工程，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和

安全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不

得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场

加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际

用量向专业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃

圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现

场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包

配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。

中标人必须按《小型水电站验收规程》等相关规程规范规定对电站的机电设备、压力

钢管、电气设备进行调试检测试验、并出具有相应资质单位的检测试验报告，所需费用计

入相应工程量单价中，招标人不再另行支付。

四、投标人资格

（五）投标人资格条件

1、投标人资质类别和等级：具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有

效的《安全生产许可证》；企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等三类

人员均须取得水行政主管部门颁发的安全生产考核证书。

2、项目负责人资质类别和等级：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师（可

以使用水利专业三级项目经理）。

3、（1）项目技术负责人应持有浙江省水利厅水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证

书或水利相关专业工程师及以上职称证书。

（2）项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的

上岗证。

（3）项目负责人、技术负责人两个岗位不得相互兼任。

4、项目负责人与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同

一人。

5、拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

6、根据浙江省水利厅浙水建［2013131号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙

江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息［主要指投标单位、拟派项目组主要

人员（拟派项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须已在浙江水利厅水

利建设市场信息平台上予以公示。

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

珏宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第11页

7、根据浙招办[2009]23号文和浙水建（2008）13号文等文件的有关规定，投标人及

其拟投入本标段的项目负责人无限制期内的建设市场主体不良行为记录，且近三年（2014

年1月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）须无行贿犯罪记录。

8、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目负责人参加投标；投标人或项目负责人

被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位（投标单位

是事业单位的除外）工作人员的，或项目负责人在其它单位有注册或登记建设行业执（从）

业资格的，或项目负责人是其它项目第一预中标候选人的项目负责人，并在公示期间或投

诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目负责人必须符合相关法律、

法规、规章及规范性文件的有关规定。

9、如组成联合体投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本

项目投标。

10、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（六）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表规定所需提交的原件，否则评标委员

会将否决其投标。

（七）资格评审方式

本次投标采用资格卮电的方式确定合格投标人。

五、招标文件

（八）招标文件的组成

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第12页

1、招标文件包括以下内容：

（1）招标公告（邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式；

（4）投标文件格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）招标控制价及工程量清单；

（8）本招标文件及评标办法；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标

文件的组成部分。

2、招标文件及其附件必须经景宁畲族自治县水利局备案并经景宁畲族自治县招标投

标市场管理委员会办公室登记后有效。

3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应

招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（九）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程0设立区不设立工程招标控制价。

2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管

部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条

件及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计

价依据和办法编制后，经招标人委托的工程咨询单位审定得出的工程最高限价,投标人投

标报价高于工程招标控制价的，评标委员会将否决其投标。工程招标控制价须建设行政主

管部门所属造价管理机构备案后有效.

3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制：

囹招标工程设计施工图纸及有关资料；

国《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010年）；

G3《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010年）；

0《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010年）；

0《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010年）；

囹《浙江省安装工程预算定额》（2010年）；

囹《浙江省施工机械台班费用定额》（2010年）；

日《浙江省建设工程施工费用定额》（2010年）；

0《浙江省水利水电工程费用定额及概算编制规定》（2010年）；

囹浙江省水利厅《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010年）；

囹浙江省水利厅《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010年）；

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

珏宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第13页

0《市政工程工程量清单计价规范》GB50857-2013；

0《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

0《建设工程工程量计算规范》（2013）浙江省补充规定；

囹《浙江省建筑工程计价规则》（2010版）；

囹浙江省水利工程工程量清单计价办法；

0.价格依据为景宁当地市场价、价格依据为丽水建设工程造价管理2017年第6

期信息价、浙江省造价信息2017年第6期；

国浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于调整浙江省水利建

设工程人工预算单价文件（浙水建［2012］49号）；

口）浙江省水利厅文件《浙水建［2013］81号》；

GZ）浙建站计［2013］64号文件；

囹丽建发［2012］114号文件；

日浙水建［2016］14号文件；

囹建建发［2015J517号

国建建发［2016］144号、浙建站定［2016］23号、浙建站信［2U16］25号关于营改增后

造价调整文件。

囹有关文件、法律法规和省站的有关定额解释。

倒建设单位提供的设备询价报告.

（+）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截

止时间10日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过景宁

县人民政府行政审批中心网站上发布的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修

改，以修改招标文件的方式发出。

投标人对工程量清单及工程审定预算价有异议的，在工程量清单及工程审定预算价发

布之日起5日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉（投诉采用实

名制）。招标人收到异议之日起3日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及工程审定

预算价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加），复核后，招标人以

补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。异议或投诉期间招标人必须停止招标投标

活动。

（十一）招标文件的修改

1、在投标截止时间前坨天，招标人通过景宁县人民政府行政审批中心网站上通知

所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改

招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件

的澄清及有关招标信息由投标人自行在景宁县人民政府行政审批中心网站上查阅,因投标

人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情

延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）传真话/p>

景宁县大源坑水电站增效扩容改造工程招标文件第14页

投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告（邀请书）、投标须知、合同条件、规定

格式、要求说明