山区交通建设工程招标合同三篇

山区交通建设工程招标合同三篇《合同篇一》合同编号：____________合同签订日期：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________山区交通建设工程1.2工程地点：____________1.3工程内容：主要包括道路的新建、改建、桥梁建设、隧道工程等。第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。2.2合同价格组成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方按实际完成工程量支付相应工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。第三条工程质量3.1工程质量标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，要求乙方对不合格工程进行整改。第四条工程进度4.1工程计划工期：____________个月。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家、行业及地方的安全生产法律法规、规程标准进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和员工的安全生产责任。5.3甲方有权对施工现场的安全生产进行监督检查，要求乙方对存在安全隐患的问题进行整改。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：____________。6.2乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：____________。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用1.1服务内容：乙方负责山区交通建设工程的设计、施工、设备供应、技术支持及售后服务等。1.2服务数量：详见工程量清单。1.3服务质量：符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。1.4合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。1.5费用支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方按实际完成工程量支付相应工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。二、交付及验收2.1乙方应按照合同约定的时间、地点交付工程。2.2工程验收合格的标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。2.3甲方应在合同约定的时间内对工程进行验收，并将验收结果通知乙方。三、知识产权3.1乙方保证工程设计、施工过程中所使用的技术、方案、图纸等不侵犯他人的知识产权。3.2工程验收合格后，乙方将工程相关的技术资料、图纸等交付甲方。四、合同变更与解除4.1双方同意，合同的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。4.2合同变更或解除不影响乙方已完成的工程价款及违约责任。五、双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（1）按时支付合同价款；（2）施工场地、施工条件及必要的协助；（3）对乙方施工过程中的违法行为有权要求整改或停止施工；（4）按约定时间对工程进行验收。5.2乙方权利与义务：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量、安全；（3）按约定时间交付工程；（4）对工程中的知识产权承担保护责任。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：____________。6.2乙方未按照约定时间交付工程，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：____________。6.3乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____________年。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________《合同篇三》《合同篇三》一、工程服务约定1.1乙方作为承包方，承担山区交通建设工程的设计、施工、设备供应、技术支持及售后服务等任务。1.2工程范围包括但不限于道路的新建、改建、桥梁建设、隧道工程等，具体工程量及要求详见工程量清单。二、合同价格与支付2.1经双方协商一致，本合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。2.2甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。2.3甲方按照工程进度支付相应工程款，工程进度达到一定比例后，甲方按实际完成工程量支付相应工程款。2.4工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。三、工程进度与交付3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量和安全。3.2工程交付时间为合同约定的工期后，乙方将工程及相关资料交付甲方。四、知识产权保护4.1乙方保证工程设计、施工过程中所使用的技术、方案、图纸等不侵犯他人的知识产权。4.2工程验收合格后，乙方将工程相关的技术资料、图纸等交付甲方，并办理知识产权转移手续。五、合同的变更与解除5.1任何关于合同的变更或解除，必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。5.2合同变更或解除不影响乙方已完成的工程价款及违约责任。六、双方的权利与义务6.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查。6.2乙方有权按照合同约定要求甲方履行合同义务，如支付工程款等。七、违约责任7.1甲乙双方如未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式详见合同违约金计算规定。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____________年。合同签约须知：在签订