围墙施工合同范本格式_第1页
围墙施工合同范本格式_第2页
围墙施工合同范本格式_第3页
围墙施工合同范本格式_第4页
围墙施工合同范本格式_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

围墙施工合同范本格式合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同文件的优先顺序1.4合同的签订和生效第二章施工范围和工程量2.1施工范围2.2工程量清单2.3工程量的确认和调整第三章施工期限3.1施工期限的约定3.2工期延误的处理3.3提前完成工期的奖励第四章工程质量4.1工程质量标准4.2质量检查和验收4.3质量问题的处理第五章材料和设备5.1材料的供应和质量5.2设备的供应和质量5.3材料和设备的验收第六章工程造价和支付6.1工程造价的确定6.2支付方式和方法6.3支付进度和时间第七章施工安全和环境保护7.1施工安全措施7.2安全事故的处理7.3环境保护要求第八章违约责任8.1承包商的违约责任8.2业主的违约责任8.3违约赔偿金额的计算第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2调解和仲裁9.3诉讼管辖法院第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更和解除的程序第十一章附则11.1合同的转让11.2合同的有效期11.3合同的终止第十二章合同附件12.1工程图纸12.2工程量清单12.3施工方案和施工组织设计第十三章其他约定13.1技术支持和培训13.2售后服务13.3其他补充条款第十四章签署页14.1合同签署人14.2签署日期合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.2.1工程名称:1.2.2工程地点:1.2.3工程内容:1.3合同文件的优先顺序1.3.1合同协议书1.3.2合同条款1.3.3工程量清单1.3.4施工图纸1.3.5其他技术文件1.4合同的签订和生效1.4.1合同协议书的签订日期:1.4.2合同的生效日期:第二章施工范围和工程量2.1施工范围2.1.1工程包括但不限于:2.2工程量清单2.2.1工程量清单附件:2.3工程量的确认和调整2.3.1工程量的确认日期:2.3.2工程量调整的方式:第三章施工期限3.1施工期限的约定3.1.1合同约定的施工期限:3.2工期延误的处理3.2.1工期延误的原因:3.2.2工期延误的计算方法:3.3提前完成工期的奖励3.3.1提前完成工期的奖励标准:第四章工程质量4.1工程质量标准4.1.1工程质量应符合:4.2质量检查和验收4.2.1质量检查的频率:4.2.2工程验收的日期:4.3质量问题的处理4.3.1质量问题的整改期限:第五章材料和设备5.1材料的供应和质量5.1.1材料的供应责任:5.1.2材料质量的标准:5.2设备的供应和质量5.2.1设备的供应责任:5.2.2设备质量的标准:5.3材料和设备的验收5.3.1验收的方式:第六章工程造价和支付6.1工程造价的确定6.1.1工程造价的计算方式:6.2支付方式和方法6.2.1支付的方式:6.2.2支付的方法:6.3支付进度和时间6.3.1支付的进度:第八章违约责任8.1承包商的违约责任8.1.1承包商未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,具体如下:8.1.2承包商未按合同约定质量标准的,应承担违约责任,具体如下:8.2业主的违约责任8.2.1业主未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,具体如下:8.2.2业主未按合同约定提供施工条件的,应承担违约责任,具体如下:8.3违约赔偿金额的计算8.3.1违约赔偿金额的计算方式:第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方发生的争议,应通过友好协商解决;9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解和仲裁9.2.1双方同意提交仲裁委员会进行仲裁;9.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。9.3诉讼管辖法院9.3.1双方约定以合同签订地人民法院为第一审法院。第十章合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.1.1在合同履行过程中,因客观情况发生重大变化,致使合同无法履行的,双方均可提出变更合同;10.2合同解除的条件10.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方均可提出解除合同;10.2.2双方协商一致解除合同。10.3变更和解除的程序10.3.1变更或解除合同,需双方签订书面协议,经双方盖章生效。第十一章附则11.1合同的转让11.1.1未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方;11.2合同的有效期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止;11.3合同的终止11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。第十二章合同附件12.1工程图纸12.2工程量清单12.3施工方案和施工组织设计第十三章其他约定13.1技术支持和培训13.1.1承包商应提供必要的技术支持和培训;13.2售后服务13.2.1承包商应提供相应的售后服务;13.3其他补充条款13.3.1其他补充条款如下:第十四章签署页14.1合同签署人14.1.1发包方(业主):14.1.2承包方(施工方):14.2签署日期14.2.1合同签署日期:发包方(业主):承包方(施工方):多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商,乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。若乙方认为甲方指定的供应商不符合合同质量要求,乙方有权提出异议,甲方应予以考虑。2.甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督,以确保工程质量符合合同约定。甲方可以随时派员到施工现场进行检查,并要求乙方提供施工进度报告。3.甲方变更工程甲方有权根据实际情况变更工程内容或规模。若甲方提出变更,乙方应及时按照甲方的要求进行调整,并通知甲方。4.甲方提前完成工程若甲方要求提前完成工程,乙方应尽力满足甲方的要求,并按照提前完成工程的时间计算奖金或其他奖励。5.甲方解除合同甲方在合同履行过程中,如有充分理由解除合同,可以解除合同。解除合同的,甲方应根据实际情况向乙方支付违约金或其他赔偿。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对工程的施工质量全面负责,并保证工程质量符合合同约定。若工程质量出现问题,乙方应负责修复并承担相应责任。2.乙方按照约定施工乙方应按照合同约定的施工方案、施工组织设计和施工进度进行施工。若乙方未能按照约定施工,甲方有权要求乙方改正。3.乙方保护甲方利益乙方应保护甲方的利益,不得损害甲方的利益。若乙方违反合同规定,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。4.乙方提交施工进度报告乙方应定期向甲方提交施工进度报告,以便甲方了解施工情况。若乙方未能按时提交施工进度报告,甲方有权要求乙方提交。5.乙方协助甲方办理验收手续工程完成后,乙方应协助甲方办理验收手续。若乙方未能协助甲方办理验收手续,甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中,负责协调甲方和乙方的关系,并协助双方解决合同履行过程中出现的问题。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用根据双方协商确定,并在合同中予以明确。3.第三方中介的公正性第三方中介在履行中介职责时,应保持公正、中立的态度,不得偏袒任何一方。4.第三方中介的信息保密第三方中介应对双方提供的合同相关信息保密,不得泄露给无关第三方。5.第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行中介职责,导致合同无法履行或产生纠纷,第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.工程量清单3.施工方案和施工组织设计4.材料和设备供应清单5.质量标准和验收规范6.施工进度计划7.付款凭证和支付明细8.变更和解除合同的书面协议9.争议解决的仲裁协议或诉讼文件10.双方签署的合同副本二、违约行为及认定:1.承包商未按合同约定完成工程或质量不符合标准,视为违约。2.业主未按合同约定支付工程款或提供施工条件,视为违约。3.双方未履行合同约定的义务,导致合同无法履行,视为违约。4.双方在合同履行过程中,未经对方同意变更合同内容或解除合同,视为违约。5.双方在合同履行过程中,违反合同约定的保密义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.违约:违反合同约定的行为。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:合同双方约定的争议解决方式之一,由仲裁委员会进行裁决。4.诉讼:合同双方约定的争议解决方式之一,通过法院提起诉讼。5.合同履行:合同双方按照约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商调整工程进度计划,必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题:及时整改,必要时更换材料或重新施工。3.付款争议:查阅付款凭证和支付明细,协商解决争议。4.合同变更或解除:双方签订书面协议,明确变更或

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论