版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
简约劳务分包合同样本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规的适用1.3合同的生效与终止第二章劳务分包范围与内容2.1劳务分包项目的概述2.2分包工程的详细内容2.3分包工程的规模与数量2.4分包工程的进度与时间安排第三章劳务分包方的义务与责任3.1分包方的基本义务3.2分包方的技术义务3.3分包方的质量义务3.4分包方的安全义务第四章劳务分包价款与支付4.1劳务分包价款的确定4.2支付方式与支付时间4.3价款调整的条件与方法4.4价款的支付与结算第五章劳务分包的质量与验收5.1质量标准与要求5.2验收程序与方法5.3质量问题的处理5.4验收结果的确认与移交第六章劳务分包的时间与进度6.1合同工期的约定6.2进度计划的制定与执行6.3工期延误的处理6.4提前完成工期的奖励与补偿第七章劳务分包的安全与环保7.1安全措施的制定与实施7.2安全事故的处理7.3环保要求的遵守与执行7.4对分包方的安全环保培训与指导第八章违约责任与赔偿8.1分包方的违约行为8.2发包方的违约行为8.3违约责任的认定与计算8.4违约赔偿的计算与支付第九章争议解决与法律途径9.1争议的解决方式9.2仲裁的申请与程序9.3诉讼的管辖法院与程序9.4法律适用与司法解释第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务的履行与期限10.3保密违约的责任与赔偿10.4保密条款的解除与终止第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3变更与解除的效力与后果11.4变更与解除后的责任与赔偿第十二章附则12.1合同的附件与补充12.2合同的修改与替换12.3合同的解释与适用12.4合同的生效日期与有效期第十三章争议解决13.1争议解决的方式13.2仲裁的申请与程序13.3诉讼的管辖法院与程序13.4法律适用与司法解释第十四章完整性与签字盖章14.1合同的完整性确认14.2签字盖章的效力与程序14.3合同副本与正本的效力14.4合同的保管与归档合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释1.2本合同所用词汇若有未尽事宜,应以合同为准,如有争议,应提交甲方或乙方解释。第二条款法律法规的适用2.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三条款合同的生效与终止3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2在合同约定的期限内,未经双方协商一致,任何一方不得单方面解除合同。第二章劳务分包范围与内容第一条款劳务分包项目的概述1.1乙方同意按照甲方的要求,对指定的劳务分包项目进行施工。第二条款分包工程的详细内容2.1乙方应按照甲方的要求,完成包括但不限于施工图纸、技术规范和工程量清单所列明的所有工程内容。第三条款分包工程的规模与数量3.1乙方应按照甲方的要求,完成工程规模和数量的具体要求,具体工程量以实际完成为准。第四条款分包工程的进度与时间安排4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划和时间安排,按时完成工程。第三章劳务分包方的义务与责任第一条款分包方的基本义务1.1乙方应按照甲方的要求,提供合格的人员和设备,保证工程的顺利进行。第二条款分包方的技术义务2.1乙方应按照甲方的技术要求进行施工,保证工程质量。第三条款分包方的质量义务3.1乙方应对分包工程的质量负责,确保工程质量符合甲方要求及相关法律法规的规定。第四条款分包方的安全义务4.1乙方应按照甲方的要求,制定并执行施工现场的安全措施,保证施工过程中的人员和财产安全。第四章劳务分包价款与支付第一条款劳务分包价款的确定1.1乙方应按照甲方提供的工程量清单和价格,计算并报价。第二条款支付方式与支付时间2.1甲方应按照乙方的实际完成工程量,按时支付相应的劳务分包价款。第三条款价款调整的条件与方法3.1若因工程变更等原因导致工程量增减,双方可协商调整价款。第四条款价款的支付与结算4.1甲方支付劳务分包价款时,应提供相应的支付凭证。第五章劳务分包的质量与验收第一条款质量标准与要求1.1乙方应保证分包工程的质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。第二条款验收程序与方法2.1工程完成后,乙方应向甲方申请验收,甲方按照约定程序和方法进行验收。第三条款质量问题的处理3.1若验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担相应责任。第四条款验收结果的确认与移交4.1验收合格后,双方应签署验收报告,并办理工程移交手续。第六章劳务分包的时间与进度第一条款合同工期的约定1.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划和时间安排,按时完成工程。第二条款进度计划的制定与执行2.1乙方应制定详细的施工进度计划,并按照计划执行。第三条款工期延误的处理3.1若乙方因自身原因导致工期延误,应按照甲方要求支付相应的违约金。第四条款提前完成工期的奖励与补偿4.1若乙方提前完成工期,双方可协商给予相应的奖励或补偿。第七章劳务分包的安全与环保第一条款安全措施的制定与实施1.1乙方应制定施工现场的安全措施,并按照措施进行施工。第二条款安全事故的处理2.1发生安全事故时,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求进行处理。第三条款环保要求的遵守与执行3.1乙方应遵守国家的环保法律法规,严格执行甲方提出的环保要求。第四条款对分包方的安全环保培训与指导4.1甲方应给予乙方必要的安全环保培训和指导,确保施工过程中的安全与环保。第八章违约责任与赔偿第一条款违约行为的界定8.1若乙方未按合同约定履行义务,构成违约。第二条款违约责任的认定与计算8.2乙方违约时,应承担违约责任,具体责任根据违约程度和损失计算。第三条款违约赔偿的计算与支付8.3乙方应按照甲方要求,赔偿因违约造成的损失。第四条款甲方违约行为的处理8.4若甲方未按合同约定履行义务,应承担违约责任。第九章争议解决与法律途径第一条款争议的解决方式9.1双方应友好协商解决合同争议。第二条款仲裁的申请与程序9.2如协商不成,任何一方可向约定的仲裁委员会申请仲裁。第三条款诉讼的管辖法院与程序9.3如仲裁不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第四条款法律适用与司法解释9.4本合同适用中华人民共和国法律,具体司法解释以法院判决为准。第十章保密条款第一条款保密信息的定义与范围10.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息应予以保密。第二条款保密义务的履行与期限10.2双方应对保密信息保密,保密期限自合同终止之日起计算。第三条款保密违约的责任与赔偿10.3泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方损失。第四条款保密条款的解除与终止10.4双方同意解除或终止保密义务的条件和程序。第十一章合同的变更与解除第一条款合同变更的条件与程序11.1双方同意通过书面协议变更合同。第二条款合同解除的条件与程序11.2双方同意通过书面协议解除合同。第三条款变更与解除的效力与后果11.3合同变更或解除后,双方应遵循合同约定处理后续事宜。第十二章附则第一条款合同的附件与补充12.1合同附件为合同组成部分,与具有同等法律效力。第二条款合同的修改与替换12.2合同修改或替换需双方书面同意。第三条款合同的解释与适用12.3合同的解释应遵循合同的整体内容和目的。第四条款合同的生效日期与有效期12.4本合同自签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的期限。第十三章争议解决第一条款争议解决的方式13.1双方应通过友好协商解决争议。第二条款仲裁的申请与程序13.2如协商不成,任何一方可向约定的仲裁委员会申请仲裁。第三条款诉讼的管辖法院与程序13.3如仲裁不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第四条款法律适用与司法解释13.4本合同适用中华人民共和国法律,具体司法解释以法院判决为准。第十四章完整性与签字盖章第一条款合同的完整性确认14.1双方确认本合同的完整性,未经双方同意,不得修改或补充。第二条款签字盖章的效力与程序14.2双方代表在此签字盖章,本合同即刻生效。第三条款合同副本与正本的效力14.3双方各执一份正本,副本具有同等法律效力。第四条款合同的保管与归档14.4双方应妥善保管合同副本,并按约定归档。【合同方签字】甲方代表签字:______________乙方代表签字:______________【日期】签订日期:______________多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。说明:甲方作为发包方,有权对乙方的施工进度和质量进行实时监控,以确保工程按期完成并达到甲方的要求。1.2甲方有权根据实际情况调整乙方的施工计划和工程量。说明:由于工程项目的特殊性,甲方有权根据实际情况对乙方的施工计划和工程量进行调整,以确保工程的顺利进行。1.3甲方有权对乙方提供的施工人员进行培训和指导。说明:甲方有权对乙方提供的施工人员进行必要的培训和指导,以提高施工效率和质量。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照甲方的要求,提供合格的施工人员和技术。说明:乙方作为分包方,应确保提供的施工人员和技术符合甲方的要求,以保证工程的质量。2.2乙方应承担由于自身原因导致的工期延误的责任。说明:如果乙方由于自身原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金。2.3乙方应按照甲方的要求,对施工过程中的安全隐患进行整改。说明:乙方应严格按照甲方的要求,对施工过程中的安全隐患进行整改,以保证工程施工的安全。附加条款三:第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系。说明:第三方中介在合同履行过程中应保持公正、中立的态度,协调甲乙双方的关系,以促进合同的顺利履行。3.2第三方中介应负责解决甲乙双方在合同履行过程中出现的争议。说明:第三方中介在合同履行过程中,应负责解决甲乙双方在履行合同过程中出现的争议,以保证合同的顺利执行。3.3第三方中介应提供必要的协助和咨询,以保证工程的顺利进行。说明:第三方中介应提供必要的协助和咨询,帮助甲乙双方解决施工过程中的问题,以保证工程的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸3.技术规范4.安全措施计划5.环保要求文件6.施工进度计划7.人员名单与资质证明8.材料供应清单9.设备清单10.保险证明文件11.合同履行过程中的通信记录12.变更与解除合同的书面协议13.仲裁委员会出具的仲裁裁决书14.人民法院作出的判决书二、违约行为及认定:1.乙方未按合同约定的时间完成工程,属于违约行为。2.乙方未达到合同约定的质量标准,属于违约行为。3.乙方未按合同约定的方式提供施工人员或技术,属于违约行为。4.乙方未按合同约定的时间提供材料、设备或服务,属于违约行为。5.乙方提供的施工人员不符合资质要求,属于违约行为。6.乙方未遵守国家的环保法律法规,属于违约行为。7.其他双方在合同中约定的违约行为。三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方:委托他人完成工程并支付报酬的一方。3.分包方:接受发包方的委托,完成工程并收取报酬的一方。4.违约:不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。5.违约责任:违约方因违约行为而应当承担的民事责任。6.仲裁:由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种解决方式。7.诉讼:当事人通过人民法院解决合同争议的一种方式。8.保密信息:合同履行过程中双方接触的未经公开的商业秘密和机密信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:双方协商确定延误的原因和责任,并根据合同约定采取相应的措施。2.工程质量问题:立即停工整改,直至达到合同约定的质量标准。3.人员资质不符:乙方立即更换符合资质要求的施工人员。4.材
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 自主游戏课程设计研究现状
- 健康养生度假村场地合作合同3篇
- 央企采购合同范例
- 国际物流管理教师劳动合同电子版3篇
- 地产选购协议3篇
- 广告冠名合同范例
- 同业存款合同范本3篇
- 合同与协议详解它们的区别和联系3篇
- 伐木授权协议3篇
- 入股不参与经营协议书3篇
- 小学语文作业的创新性设计
- 注浆聚脲施工方案
- 北京市东城区2023-2024学年数学三年级第一学期期末综合测试试题含答案
- 贵州省遵义市播州区2023-2024学年四年级数学第一学期期末监测试题含答案
- 2023年诸暨市重点高中提前招生选拔考试科学试卷
- 学术规范与学术伦理学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 部编版三年级上册道德与法治期末测试卷(全优)
- 车床液压系统设计与计算
- 2022年北京语言大学教师招聘考试真题
- 徒手整形教学课件
- 西方思想经典-南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
评论
0/150
提交评论