全面劳务分包协议样本

全面劳务分包协议样本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的有效性第二章劳务分包范围2.1分包工程内容2.2分包工程的界限2.3分包工程的规模第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.2支付方式与时间3.3价格调整机制第四章劳务分包商的责任与义务4.1分包商的施工责任4.2分包商的质量管理4.3分包商的安全责任第五章发包人的责任与义务5.1发包人的支持与配合5.2发包人的监督与管理5.3发包人的付款义务第六章工期与进度6.1合同约定的工期6.2进度计划与调整6.3工期延误的处理第七章变更与调整7.1变更的条件与程序7.2变更的费用与时间调整7.3双方对于变更的协商第八章违约责任8.1分包商的违约行为8.2发包人的违约行为8.3违约责任的具体处理第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序与规则9.3诉讼管辖法院第十章解除与终止10.1合同的提前解除10.2合同的终止条件10.3解除与终止后的处理第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密信息的保护措施11.3保密信息的例外情况第十二章知识产权保护12.1知识产权的归属与使用12.2侵权责任与维权方式12.3知识产权的许可与转让第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的修改与补充13.3合同解除或终止后的权利义务第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明与解释14.3附件的补充与修订合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指_________（发包人名称）与_________（分包商名称）之间，就_________（工程名称）项目的劳务分包事宜达成的明确协议。1.1.2“分包工程”是指发包人同意分包商按照本合同约定，以自己的名义和责任完成的工程。1.1.3“发包人”是指合同中指明的委托方，负责对分包工程的监督、管理和支付工程款项的一方。1.1.4“分包商”是指合同中指明的分包工程的执行方，负责组织、管理和完成分包工程的一方。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、效力、履行、解释及争议解决均适用_________（国家或地区）的法律。1.3合同的有效性1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至_________（工程竣工日期）_________（工程保修期满日期）。1.3.2在合同有效期内，双方应严格履行合同义务，未经对方书面同意，不得提前解除或终止合同。第二章劳务分包范围2.1分包工程内容2.1.1分包商应按照合同约定，负责完成_________（分包工程具体内容）等劳务工作。2.1.2分包商的工作范围应包括_________（工作范围详细描述）。2.2分包工程的界限2.2.1分包工程的界限应由双方在合同附件中明确，分包商应严格按照界限完成分包工作。2.3分包工程的规模2.3.1分包工程的规模应由双方在合同附件中明确，分包商应确保分包工程的规模符合合同要求。第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.1.1劳务分包价格应由双方根据工程量、工程难度、市场行情等因素，在合同附件中明确。3.1.2分包商应按照合同约定的价格，完成分包工程。3.2支付方式与时间3.2.1发包人应按照合同约定的时间和方式，向分包商支付劳务分包款项。3.2.2发包人支付款项的前提是分包商按合同约定完成了相应的分包工作。3.3价格调整机制3.3.1在合同有效期内，如遇市场行情变化，双方可协商调整劳务分包价格。3.3.2价格调整的具体机制应由双方在合同附件中明确。第四章劳务分包商的责任与义务4.1分包商的施工责任4.1.1分包商应按照合同约定，组织具备相应资质和技能的施工人员，完成分包工程。4.1.2分包商应对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。4.2分包商的质量管理4.2.1分包商应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量符合合同要求。4.2.2分包商应接受发包人的监督和检查，对发现的问题及时整改。4.3分包商的安全责任4.3.1分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，做好分包工程的安全管理工作。4.3.2分包商应对分包工程中的安全事故承担全部责任。第五章发包人的责任与义务5.1发包人的支持与配合5.1.1发包人应提供分包工程所需的施工图纸、技术资料、施工场地等支持。5.1.2发包人应协助分包商解决分包过程中遇到的问题，确保分包工程的顺利进行。5.2发包人的监督与管理5.2.1发包人应按照合同约定，对分包商的施工过程进行监督和管理。5.2.2发包人应对分包工程的质量、安全、进度等负责。5.3发包人的付款义务5.3.1发包人应按照合同约定的时间和方式，向分包商支付劳务分包款项。5.3.2发包人支付款项的前提是分包商按合同约定完成了相应的分包工作。第六章工期与进度6.1合同约定的工期6.1.1分包商应按照合同约定的工期，完成分第八章违约责任8.1分包商的违约行为8.1.1分包商如未按照合同约定完成分包工作，应承担违约责任。8.1.2分包商如未按照合同约定保证分包工程质量，应承担违约责任。8.2发包人的违约行为8.2.1发包人如未按照合同约定支付劳务分包款项，应承担违约责任。8.2.2发包人如未按照合同约定提供施工条件，应承担违约责任。8.3违约责任的具体处理8.3.1双方应通过友好协商解决违约问题，如协商不成，可依法解决。8.3.2违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序与规则9.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为_________（仲裁机构名称）。9.2.2仲裁程序应遵循_________（仲裁规则名称）的规则进行。9.3诉讼管辖法院9.3.1双方未约定仲裁或仲裁无效时，应由合同签订地人民法院管辖。9.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规则。第十章解除与终止10.1合同的提前解除10.1.1双方经协商一致，可以提前解除合同。10.1.2解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项。10.2合同的终止条件10.2.1合同终止的条件应由双方在合同附件中明确。10.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事项。10.3解除与终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，分包商应将施工场地、设备、材料等交还发包人。10.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未付款项、赔偿等问题。第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，均属于保密信息。11.1.2保密信息的具体范围和内容由双方在合同附件中明确。11.2保密信息的保护措施11.2.1双方应对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。11.2.2双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。11.3保密信息的例外情况11.3.1法律要求披露保密信息时，双方应履行披露义务。11.3.2双方在未经对方同意的情况下，泄露保密信息给对方造成损害的，应承担相应责任。第十二章知识产权保护12.1知识产权的归属与使用12.1.1分包工程中产生的知识产权归属_________（归属方）。12.1.2分包商在使用发包人的知识产权时，应遵守相关法律法规。12.2侵权责任与维权方式12.2.1如分包商侵犯他人的知识产权，发包人可要求分包商承担侵权责任。12.2.2双方应共同维护自身的知识产权，发现侵权行为时，应及时采取维权措施。12.3知识产权的许可与转让12.3.1双方在合同中约定的知识产权许可与转让事项，应遵守相关法律法规。12.3.2知识产权的许可与转让的具体条款由双方在合同附件中明确。第十三章附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同的生效不代表双方对合同的履行，分包商需按照合同约定完成分包工作。13.2合同的修改与补充13.2.1合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.2.2合同的修改与补充与本合同具有同等法律效力。13.多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对分包工程的监督和管理甲方应指派专门的项目管理人员对分包工程进行全面的监督和管理，包括但不限于施工进度、质量控制、安全标准等。甲方项目管理人员应全程参与分包工程的施工过程，确保分包商按照合同约定完成分包工作。1.2甲方对分包商的培训和指导甲方应对分包商提供的施工人员进行必要的培训和指导，确保分包商充分理解并掌握施工标准和质量要求。培训内容应包括甲方提供的技术资料、施工图纸、操作规程等。1.3甲方对分包工程的质量控制甲方应设立质量控制小组，对分包工程的施工质量进行严格的审查和监督。甲方质量控制小组应定期对分包工程进行检查，对发现的问题提出整改要求，并监督分包商及时整改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对分包工程的施工管理乙方应负责组织和管理分包工程的施工过程，确保分包工程按照合同约定的质量和进度完成。乙方应指派具有相应资质的项目管理人员负责分包工程的日常管理工作。2.2乙方对分包商的行为规范乙方应对分包商的行为进行规范，包括但不限于分包商对施工人员的要求、分包商对施工材料的要求、分包商对施工设备的要求等。乙方应确保分包商遵守相关法律法规和合同约定。2.3乙方对分包工程的安全管理乙方应负责分包工程的安全管理工作，确保施工过程中的安全。乙方应制定并落实安全防护措施，对分包商进行安全教育和培训，提高分包商的安全意识。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务第三方中介作为合同的协调者和监管者，应公正、中立地处理甲乙双方的分包工程事宜。第三方中介应监督甲乙双方按照合同约定履行各自的义务，协调解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的监督和管理第三方中介应指派专门的项目管理人员对分包工程进行全面的监督和管理，确保分包工程按照合同约定的质量和进度完成。第三方中介的项目管理人员应全程参与分包工程的施工过程，协调甲乙双方的关系。3.3第三方中介的质量控制第三方中介应设立质量控制小组，对分包工程的施工质量进行严格的审查和监督。第三方中介质量控制小组应定期对分包工程进行检查，对发现的问题提出整改要求，并监督甲乙双方及时整改。附加条款四：多方为主导时的共同条款4.1多方协调会议甲乙双方及第三方中介应定期召开协调会议，共同讨论分包工程的问题和改进措施。协调会议应记录会议内容，并由各方代表签字确认。4.2变更管理当分包工程出现变更时，甲乙双方及第三方中介应共同协商确定变更的内容和影响，并按照合同约定的程序进行变更。变更后的合同价款和工期应由各方协商确定。4.3违约处理如甲乙双方或第三方中介违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程范围详细描述2.分包工程界限明确文件3.分包工程规模详细说明4.施工图纸和技术资料5.施工场地和设备清单6.施工人员资质证明7.施工材料和设备要求8.施工进度计划和时间表9.质量管理体系说明10.安全防护措施方案11.知识产权许可和转让协议12.保密信息具体范围和内容13.培训和教育资料14.合同履行过程中的变更管理程序15.违约金计算公式和支付方式二、违约行为及认定：1.分包商未按约定完成分包工作2.分包商未按约定保证分包工程质量3.分包商未按约定保证分包工程安全4.发包人未按约定支付劳务分包款项5.发包人未按约定提供施工条件6.第三方中介未按约定进行监督和管理7.第三方中介未按约定协调解决问题8.任何一方未经对方同意泄露保密信息9.分包商侵犯他人知识产权10.发包人未按约定维护分包工程的知识产权11.分包商未按约定使用发包人的知识产权12.双方未按约定协商解决争议13.双方未按约定履行仲裁程序14.双方未按约定履行诉讼程序三、法律名词及解释：1.劳务分包：指分包商按照合同约定，完成发包人指定的劳务工作。2.分包商：指与发包人签订合同，负责完成分包工程的执行方。3.发包人：指委托分包商完成工程的委托方。4.第三方中介：指在分包合同中起到协调、监管作用的第三方机构。5.违约金：指违约方因违约行为所需支付的赔偿金。6.知识产权：指合同各方在合同履行过程中产生的专利权、著作权、商标权等。7.保密信息：指合同各方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。8.仲裁：指合同各方在发生争议时，通过仲裁机构进行争议解决的方式。9.诉讼：指合同各方在发生争议时，通过法院进行争议解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程按时完成。2.质量问题：及时停工整改，重新审查设计和技术要求，确保工程质量符合标准。3.安全事故：立即报告并采取应急措施，调查事故原因，加强安全管理。4.知识产权侵权