构筑物拆除工程合同

构筑物拆除工程合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的签订地点与日期第二章工程描述2.1构筑物的基本情况2.2拆除工程的范围与要求第三章双方责任3.1甲方（拆除工程委托方）的责任3.2乙方（拆除工程施工方）的责任第四章工期与进度4.1拆除工程的工期要求4.2工程进度的汇报与协调第五章质量与安全5.1拆除工程的质量要求5.2拆除工程施工安全措施第六章工程价款6.1工程合同价的确定6.2工程价款的支付方式与时间第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与后果第八章违约责任8.1甲方违约的责任8.2乙方违约的责任第九章争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的善后处理第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限与义务第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力事件的后果与处理第十三章合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2分包工程的管理与监督第十四章附则14.1合同的生效条件14.2合同的修订与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（拆除工程委托方）与乙方（拆除工程施工方）就构筑物拆除工程所达成的协议。1.1.2本合同中的“构筑物”指的是位于_________的建筑物，包括但不限于建筑物本身及其附属设施。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件的优先顺序如下：合同协议书、中标通知书（如有）、投标书及其附件、专用条款、通用条款、规范、图纸、技术标、已标价的工程量清单、构成合同的其他所有文件。1.3法律法规的适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。1.4合同的签订地点与日期1.4.1本合同于_________年_________月_________日在_________（地点）签订。第二章工程描述2.1构筑物的基本情况2.1.1构筑物的位置：_________2.1.2构筑物的规模：_________2.1.3构筑物的结构类型：_________2.2拆除工程的范围与要求2.2.1乙方应按照甲方的要求，完整、安全地拆除上述构筑物。2.2.2拆除工作应包括所有附着物的清除，但不包括_________。第三章双方责任3.1甲方（拆除工程委托方）的责任3.1.1甲方负责提供拆除工程的详细资料，包括但不限于构筑物的设计文件、施工图纸等。3.1.2甲方应保证所提供的资料的真实性、完整性和准确性。3.2乙方（拆除工程施工方）的责任3.2.1乙方负责根据甲方的要求，制定拆除方案，并按方案进行拆除工作。3.2.2乙方应保证拆除工作的安全、高效，并承担因施工原因导致的一切损失及责任。第四章工期与进度4.1拆除工程的工期要求4.1.1乙方应保证在甲方规定的时间内完成拆除工作，工期自合同签字之日起至拆除完毕之日止。4.2工程进度的汇报与协调4.2.1乙方应定期向甲方报告工程进度，并在必要时与甲方协调解决施工中出现的问题。第五章质量与安全5.1拆除工程的质量要求5.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保拆除工程的质量和安全。5.2拆除工程施工安全措施5.2.1乙方应制定并执行严格的安全措施，确保施工过程中的人员安全和环境保护。第六章工程价款6.1工程合同价的确定6.1.1乙方向甲方提交的投标文件中应包含工程量清单和报价，双方根据该清单和报价确定合同金额。6.2工程价款的支付方式与时间6.2.1甲方应按照专用条款约定的方式和时间向乙方支付工程进度款。第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.1.1合同变更应由甲方以书面形式提出，经乙方同意后方可生效。7.2合同解除的条件与后果7.2.1在合同执行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第八章违约责任8.1甲方违约的责任8.1.1如甲方未按合同约定履行其义务，应向乙方支付违约金，违约金的比例和计算方式按专用条款约定。8.2乙方违约的责任8.2.1如乙方未按合同约定履行其义务，应向甲方支付违约金，违约金的比例和计算方式按专用条款约定。第九章争议解决9.1合同争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.2.1双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁，或者向_________人民法院提起诉讼。第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.1.1合同终止的条件按照专用条款的约定执行。10.2合同终止后的善后处理10.2.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成拆除现场的清理工作，并将拆除后的建筑材料交还甲方。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指合同双方在合同执行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息。11.2保密信息的保护期限与义务11.2.1双方对在合同执行过程中获取的保密信息应予以保密，保密期限按专用条款约定。第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的后果与处理12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应立即协商解决，按专用条款约定处理后续事宜。第十三章合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2分包工程的管理与监督13.2.1乙方不得将合同约定的工程分包给第三方，除非专用条款另有约定。第十四章附则14.1合同的生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修订与补充14.2.1合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。14.3合同解除或终止后的权利与义务14.3.1合同解除或终止后，双方仍应按照专用条款约定处理后续事宜。合同编号：_________甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的附加条款1.1.1甲方有权对施工过程进行监督和检查，确保乙方的施工质量和进度符合合同要求。1.1.2甲方要求乙方在施工期间采取必要的措施，以保护周围环境和邻近建筑物的安全。1.1.3甲方有权根据工程实际情况调整拆除工程的范围和要求，乙方应根据甲方的调整进行相应的施工安排。1.2甲方主导的条款说明1.2.1甲方作为拆除工程的主人，有权对施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度得到有效控制。1.2.2甲方要求乙方在施工期间采取必要的措施，以保护周围环境和邻近建筑物的安全，这是甲方对乙方施工质量的要求。1.2.3甲方根据工程实际情况调整拆除工程的范围和要求，这是为了适应施工现场的实际情况，乙方应根据甲方的调整进行相应的施工安排。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的附加条款2.1.1乙方应按照甲方的要求，提供详细的施工计划和进度报告，以便甲方对施工情况进行监督和检查。2.1.2乙方应保证施工过程中的安全和环境保护，遵守相关法律法规和甲方提供的施工要求。2.1.3乙方应在合同约定的工期内完成拆除工作，如有延迟，应承担相应的违约责任。2.2乙方主导的条款说明2.2.1乙方作为拆除工程施工方，应按照甲方的要求，提供详细的施工计划和进度报告，以便甲方对施工情况进行监督和检查。2.2.2乙方作为施工方，应保证施工过程中的安全和环境保护，遵守相关法律法规和甲方提供的施工要求，这是乙方对施工质量和安全的要求。2.2.3乙方应在合同约定的工期内完成拆除工作，如有延迟，应承担相应的违约责任，这是乙方对施工进度的要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的附加条款3.1.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，公正、公平地进行合同的监督和协调工作。3.1.2第三方中介应协助解决合同执行过程中的争议和问题，并提供必要的咨询和建议。3.1.3第三方中介的职责和报酬按照专用条款约定，双方应按时支付中介费用。3.2第三方中介的条款说明3.2.1第三方中介作为合同的监督者和协调者，应按照甲乙双方的要求，公正、公平地进行合同的监督和协调工作。3.2.2第三方中介作为争议解决者，应协助解决合同执行过程中的争议和问题，并提供必要的咨询和建议。3.2.3第三方中介的职责和报酬按照专用条款约定，双方应按时支付中介费用，这是对第三方中介的报酬和责任的规定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.构筑物拆除工程详细设计文件2.构筑物拆除工程施工图纸3.拆除工程安全防护措施方案4.拆除工程施工进度计划5.拆除工程质量验收标准6.乙方分包商资质证明文件7.乙方施工人员身份证明和资质证书8.专用条款和通用条款9.规范和技术标10.已标价的工程量清单11.合同协议书和中标通知书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付工程进度款b.未提供完整的施工图纸和技术资料c.未按约定时间完成拆除工作2.乙方违约行为a.未按约定质量标准完成拆除工作b.施工进度严重滞后c.未遵守安全防护措施导致安全事故3.违约行为的认定a.违约行为的具体界定按照合同专用条款执行b.违约行为的认定应由甲方或乙方提出，并提供相关证据c.违约行为的处理按照合同约定进行，如需仲裁或诉讼，按照专用条款约定执行三、法律名词及解释：1.构筑物：指合同中指定的需要拆除的建筑物或结构物2.拆除工程：指对构筑物进行拆除作业的过程3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等5.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定，提前终止合同权利义务关系的行为6.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式7.诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，请求法院判决解决争议的一种争议解决方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期2.施工质量不达标解决办法：乙方按要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准3.安全事故发生