喷锚挂网施工合同范例

喷锚挂网施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于甲方需进行喷锚挂网施工项目，现经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目工期：____________________

二、合同内容

2.1施工范围：承包方负责本项目的喷锚挂网施工，包括但不限于以下内容：

（1）喷锚支护施工；

（2）挂网施工；

（3）混凝土喷射施工；

（4）其他与喷锚挂网施工相关的辅助工作。

2.2施工质量：承包方应按照国家相关施工规范、标准和甲方要求，确保施工质量符合合同约定。

2.3施工安全：承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

2.4施工进度：承包方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：本合同总价款为人民币__________元整。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）施工过程中，根据施工进度，发包方按月支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，无质量问题的，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为质保金。

四、违约责任

4.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延误一日，甲方应向承包方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，甲方应承担由此产生的损失；

（3）其他违约行为，甲方应承担相应的违约责任。

4.2乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）因乙方原因导致工程停工，乙方应承担由此产生的损失；

（3）施工过程中，如乙方违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任；

（4）其他违约行为，乙方应承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸；

2.施工组织设计；

3.相关资质证书；

4.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于甲方需进行喷锚挂网施工项目，为确保施工质量、安全及进度，现经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目工期：____________________

二、合同内容

2.1施工范围：承包方负责本项目的喷锚挂网施工，包括但不限于以下内容：

（1）喷锚支护施工；

（2）挂网施工；

（3）混凝土喷射施工；

（4）其他与喷锚挂网施工相关的辅助工作。

2.2施工质量：承包方应按照国家相关施工规范、标准和甲方要求，确保施工质量符合合同约定。监理方负责对施工质量进行监督和验收。

2.3施工安全：承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。监理方负责对施工安全进行监督和检查。

2.4施工进度：承包方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。监理方负责对施工进度进行监督和协调。

三、第三方监理方责任与权利

3.1监理方责任：

（1）对施工质量、安全及进度进行监督检查，确保符合合同约定和国家相关标准；

（2）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并要求承包方及时整改；

（3）对施工过程中出现的重大问题，及时报告甲方，并提出解决方案。

3.2监理方权利：

（1）对施工过程中不符合合同约定和国家相关标准的行为，有权要求承包方整改或暂停施工；

（2）对施工进度进行监督，有权要求承包方对进度进行说明和调整；

（3）对施工过程中出现的问题，有权要求承包方提供相关资料和说明。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：本合同总价款为人民币__________元整。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）施工过程中，根据施工进度，发包方按月支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，无质量问题的，承包方提交相关材料，发包方支付合同总价款的__________%作为质保金。

五、甲方权益保护条款

5.1甲方有权要求承包方在施工过程中提供施工进度、质量、安全等方面的报告和资料；

5.2甲方有权要求承包方对施工过程中出现的问题进行整改，并对整改结果进行验收；

5.3甲方有权要求监理方对施工过程进行监督检查，并对监理方的工作进行评价；

5.4甲方有权要求承包方对施工过程中出现的违约行为承担相应的违约责任。

六、乙方违约及限制条款

6.1承包方如因自身原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

6.2承包方如违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故，应承担相应的法律责任；

6.3承包方如未按照合同约定提供施工进度、质量、安全等方面的报告和资料，甲方有权暂停支付进度款；

6.4承包方如未按照监理方的要求进行整改，甲方有权要求其承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸；

2.施工组织设计；

3.相关资质证书；

4.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保施工过程中的质量、安全及进度得到有效监督和控制，降低施工风险，提高工程整体质量。同时，监理方作为独立的第三方，可以客观公正地评估施工过程，为甲方提供可靠的施工信息。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目业主，对项目的整体利益和权益负有最终责任。通过主导合同条款，甲方可以确保自身权益得到充分保障，包括工程质量、安全、进度等方面。同时，甲方的主导地位有助于提高项目管理的效率，确保项目按期完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主方”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于业主方需进行某建筑工程施工项目，为确保施工质量、安全及进度，现经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目工期：____________________

二、合同内容

2.1施工范围：施工方负责本项目的建筑工程施工，包括但不限于以下内容：

（1）土建施工；

（2）装饰装修施工；

（3）安装工程施工；

（4）其他与建筑工程施工相关的辅助工作。

2.2施工质量：施工方应按照国家相关施工规范、标准和业主方要求，确保施工质量符合合同约定。监理方负责对施工质量进行监督和验收。

2.3施工安全：施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。监理方负责对施工安全进行监督和检查。

2.4施工进度：施工方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。监理方负责对施工进度进行监督和协调。

三、第三方监理方责任与权利

3.1监理方责任：

（1）对施工质量、安全及进度进行监督检查，确保符合合同约定和国家相关标准；

（2）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并要求施工方及时整改；

（3）对施工过程中出现的重大问题，及时报告业主方，并提出解决方案。

3.2监理方权利：

（1）对施工过程中不符合合同约定和国家相关标准的行为，有权要求施工方整改或暂停施工；

（2）对施工进度进行监督，有权要求施工方对进度进行说明和调整；

（3）对施工过程中出现的问题，有权要求施工方提供相关资料和说明。

四、施工方权益保护条款

4.1施工方有权要求业主方按照合同约定支付工程款；

4.2施工方有权要求监理方对施工过程中的问题进行公正处理；

4.3施工方有权要求业主方提供必要的施工条件和支持；

4.4施工方有权要求业主方对施工过程中的合理变更进行审批。

五、业主方违约及限制条款

5.1业主方如未按照合同约定支付工程款，应向施工方支付逾期付款违约金；

5.2业主方如未及时提供施工条件，导致施工方延误工期，应承担相应的违约责任；

5.3业主方如对施工方的合理变更申请不予批准，应承担由此产生的额外费用；

5.4业主方如违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或三方协商一致解除本合同时，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工图纸；

2.施工组织设计；

3.相关资质证书；

4.其他与本合同相关的文件。

业主方（盖章）：____________________

施工方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：___________________