设计施工招标总包合同

设计施工招标总包合同合同目录第一章定义与解释1.1合同的定义1.2合同双方的身份与地址1.3合同的生效日期与时间1.4合同文件的优先顺序1.5合同的修订与补充第二章工程概况2.1工程的基本情况2.2工程的设计要求2.3工程的施工要求第三章承包人的义务3.1承包人的设计与施工责任3.2承包人的质量保证3.3承包人的进度保证3.4承包人的安全责任第四章发包人的义务4.1发包人的协调与支持4.2发包人的付款责任4.3发包人的变更权第五章合同价格5.1合同价格的确定5.2价格调整的条件与方法5.3价格款的支付方式与时间第六章工期与进度6.1工期的确定6.2工期的延误与提前6.3进度的监控与报告第七章质量控制7.1质量标准的确定7.2质量控制的方法与程序7.3质量问题的处理第八章安全与环保8.1安全标准与规定8.2安全事故的处理8.3环保要求与措施第九章变更管理9.1变更的提出与审批9.2变更对合同价格与工期的影响9.3变更的记录与通知第十章违约责任10.1承包人的违约行为10.2发包人的违约行为10.3违约责任的处理方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3法院诉讼的选择第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序与后果第十三章一般条款13.1合同的转让13.2合同的继承13.3合同的保密13.4合同的不可抗力第十四章附则14.1合同的签订地点与日期14.2合同的语言版本14.3合同的附件与补充协议合同编号_________第一章定义与解释1.1合同的定义1.2合同双方的身份与地址1.3合同的生效日期与时间1.4合同文件的优先顺序1.5合同的修订与补充第二章工程概况2.1工程的基本情况2.2工程的设计要求2.3工程的施工要求第三章承包人的义务3.1承包人的设计与施工责任3.2承包人的质量保证3.3承包人的进度保证3.4承包人的安全责任第四章发包人的义务4.1发包人的协调与支持4.2发包人的付款责任4.3发包人的变更权第五章合同价格5.1合同价格的确定5.2价格调整的条件与方法5.3价格款的支付方式与时间第六章工期与进度6.1工期的确定6.2工期的延误与提前6.3进度的监控与报告第七章质量控制7.1质量标准的确定7.2质量控制的方法与程序7.3质量问题的处理第八章变更管理8.1变更的提出与审批8.2变更对合同价格与工期的影响8.3变更的记录与通知第九章违约责任9.1承包人的违约行为9.2发包人的违约行为9.3违约责任的处理方式第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的程序与规则10.3法院诉讼的选择第十一章合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序与后果第十二章一般条款12.1合同的转让12.2合同的继承12.3合同的保密12.4合同的不可抗力第十三章附则13.1合同的签订地点与日期13.2合同的语言版本13.3合同的附件与补充协议第十四章合同签署14.1合同方的签字14.2合同的盖章14.3合同的生效日期多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款1：额外设计要求条款内容：甲方有权根据项目进展和实际需求，提出额外的设计要求。乙方应在收到甲方要求后的14天内，提出关于额外设计要求的实施方案和时间表，并报甲方审批。额外设计要求的实施不应影响原合同价格和工期的变更。条款说明：此条款旨在明确甲方在项目过程中提出额外设计要求的权利和责任，以及乙方应对额外设计要求的响应时间和程序。附加条款2：甲方变更权条款内容：甲方有权在合同执行过程中，根据项目需要对工程内容、设计要求、施工方案等进行变更。乙方应在收到甲方变更通知后的14天内，提出关于变更的实施方案和影响评估报告，并报甲方审批。变更导致的费用和工期调整，按照第八章“变更管理”的相关规定处理。条款说明：此条款旨在明确甲方在合同执行过程中的变更权，以及乙方应对甲方变更的响应时间和程序。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款3：乙方质量保证条款内容：乙方应对提供的设计、施工和服务质量负责。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并按合同约定支付违约金。条款说明：此条款旨在强化乙方在质量方面的责任，确保乙方提供的设计、施工和服务质量符合合同要求。附加条款4：乙方进度保证条款内容：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总价款的违约金。条款说明：此条款旨在确保乙方按照合同约定完成工程，对乙方工期延误行为进行约束。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款5：第三方中介职责条款内容：第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方、乙方之间的沟通与协作，确保合同顺利执行。第三方中介应及时处理合同履行过程中出现的问题，并按照合同约定承担相应的责任。条款说明：此条款旨在明确第三方中介在合同中的职责和责任，确保合同各方之间的沟通与协作顺畅。附加条款6：第三方中介费用条款内容：第三方中介的收费标准及支付方式，按照双方另行签订的委托协议执行。甲方、乙方应按约定时间支付第三方中介费用。条款说明：此条款旨在明确第三方中介的费用支付方式和时间，确保合同各方按照约定履行支付义务。附加条款7：第三方中介退出机制条款内容：如第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方、乙方均有权要求第三方中介退出合同。第三方中介退出合同后，应按照合同约定承担相应的责任。条款说明：此条款旨在建立第三方中介的退出机制，对第三方中介未能履行合同约定的行为进行约束。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸与技术规范3.工程量清单4.合同价款明细表5.工程进度计划6.质量保证书7.安全施工保证书8.变更申请书9.违约金计算公式10.仲裁协议11.法院诉讼授权书12.合同履行证明文件13.工程验收报告14.合同解除协议15.合同转让协议16.保密协议17.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，视为违约。2.乙方提供的工程质量不符合合同约定，视为违约。3.乙方未按照合同约定的设计、施工标准执行，视为违约。4.甲方未按照合同约定的时间支付价款，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件，视为违约。6.第三方中介未能履行合同约定的职责，视为违约。7.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.设计施工总包合同：指由承包人承担工程设计、施工、设备采购、安装调试等全部或部分工作，并按照合同约定向发包人交付符合规定要求的工程的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。5.法院诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时整改，必要时进行质量鉴定，根据鉴定结果承担相应责任。3.合同价款争议：根据合同约定的价格调整条款进行协商或仲裁解决。4.设计变更：按照第八章“变更管理”的约定进行处理。5.违约行为：根据第二章“违约行为及认定”的约定，采取相应的违约责任追究措施。6.合同争议：优先采用协商解决，协商不成的