2024年度高速公路路基土石方工程承包范本3篇_第1页
2024年度高速公路路基土石方工程承包范本3篇_第2页
2024年度高速公路路基土石方工程承包范本3篇_第3页
2024年度高速公路路基土石方工程承包范本3篇_第4页
2024年度高速公路路基土石方工程承包范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路路基土石方工程承包范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.2.发包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程承包范围3.1.土方工程3.2.石方工程3.3.辅助工程4.工程施工期限4.1.施工开始时间4.2.施工结束时间4.3.施工工期延误责任5.工程质量要求5.1.质量标准5.2.质量检验5.3.质量保证期6.工程进度款支付6.1.支付方式6.2.支付条件6.3.支付时间6.4.逾期支付责任7.工程变更及调整7.1.变更程序7.2.变更内容7.3.变更费用7.4.变更后的合同工期8.工程验收8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.验收争议解决9.保险责任9.1.承包方保险责任9.2.发包方保险责任9.3.保险理赔10.违约责任10.1.承包方违约责任10.2.发包方违约责任11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决地点12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项14.1.不可抗力14.2.通知与送达14.3.合同份数与效力14.4.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名称1.1.2.承包方法定代表人1.1.3.承包方注册地址1.1.4.承包方联系电话1.1.5.承包方开户银行及账号1.2.发包方基本信息1.2.1.发包方名称1.2.2.发包方法定代表人1.2.3.发包方注册地址1.2.4.发包方联系电话1.2.5.发包方开户银行及账号2.工程概况2.1.工程名称2.1.1.工程全称:2024年度高速公路路基土石方工程2.2.工程地点2.2.1.工程具体位置:省市县2.3.工程规模2.3.1.工程总长度:公里2.3.2.土方工程量:万立方米2.3.3.石方工程量:万立方米2.4.工程内容2.4.1.土方开挖2.4.2.土方回填2.4.3.石方爆破2.4.4.基层处理2.4.5.面层施工3.工程承包范围3.1.土方工程3.1.1.土方开挖、运输、回填3.1.2.土方压实度检测3.2.石方工程3.2.1.石方爆破3.2.2.石方破碎3.2.3.石方运输3.3.辅助工程3.3.1.水泥搅拌桩施工3.3.2.钢筋笼制作与安装4.工程施工期限4.1.施工开始时间:2024年X月X日4.2.施工结束时间:2025年X月X日4.3.施工工期延误责任4.3.1.因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方应向发包方支付元违约金。5.工程质量要求5.1.质量标准5.1.1.符合国家相关工程质量标准5.2.质量检验5.2.1.承包方应按工程进度进行质量自检5.3.质量保证期5.3.1.工程质量保证期为施工完成后的X年6.工程进度款支付6.1.支付方式6.1.1.银行转账6.2.支付条件6.2.1.按工程进度完成一定比例后,承包方提交付款申请及相应证明材料6.3.支付时间6.3.1.发包方应在收到承包方付款申请及证明材料后的X个工作日内支付进度款6.4.逾期支付责任6.4.1.发包方逾期支付进度款,每逾期一天,应向承包方支付元违约金。8.工程验收8.1.验收标准8.1.1.验收应按照国家相关工程质量验收标准进行8.1.2.验收内容应包括但不限于工程量、质量、安全、环保等方面8.2.验收程序8.2.1.验收前,承包方应提前X天向发包方提交验收申请8.2.2.发包方应组织相关人员进行现场验收8.2.3.验收合格后,双方应在验收记录上签字确认8.3.验收争议解决8.3.1.如对验收结果有异议,双方应在X日内协商解决8.3.2.协商不成,可提交相关仲裁机构或人民法院裁决9.保险责任9.1.承包方保险责任9.1.1.承包方应为其施工人员购买意外伤害保险9.1.2.承包方应为其施工设备购买财产保险9.2.发包方保险责任9.2.1.发包方应为其发包的工程购买建筑工程一切险9.3.保险理赔9.3.1.发生保险事故后,双方应立即通知保险公司9.3.2.保险公司应在接到通知后X日内进行理赔10.违约责任10.1.承包方违约责任10.1.1.如承包方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向发包方支付元违约金10.1.2.如承包方施工过程中造成安全事故,应承担相应的法律责任10.2.发包方违约责任10.2.1.如发包方未按合同约定支付进度款,每逾期一天,应向承包方支付元违约金10.2.2.如发包方擅自变更工程内容,应承担由此产生的额外费用11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决合同争议11.1.2.协商不成的,可提交相关仲裁机构或人民法院裁决11.2.争议解决程序11.2.1.提交仲裁或诉讼前,双方应先进行X轮友好协商11.2.2.仲裁或诉讼期间,合同继续履行11.3.争议解决地点11.3.1.争议解决地点为合同签订地或双方协商一致的其他地点12.合同解除12.1.合同解除条件12.1.1.发生不可抗力事件,导致合同无法履行12.1.2.双方协商一致解除合同12.2.合同解除程序12.2.1.解除合同前,双方应提前X天书面通知对方12.3.合同解除后的处理12.3.1.双方应按合同约定结算工程款及违约金12.3.2.双方应妥善处理合同解除后产生的债权债务关系13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.1.1.双方签字盖章后生效13.1.2.合同签订后X日内,双方应向相关部门备案13.2.合同终止条件13.2.1.工程验收合格13.2.2.双方协商一致解除合同13.3.合同终止程序13.3.1.合同终止前,双方应进行工程结算13.3.2.合同终止后,双方应签署合同终止确认书14.其他约定事项14.1.不可抗力14.1.1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为等14.1.2.发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题14.2.通知与送达14.2.1.通知应以书面形式进行,送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件等14.2.2.通知送达后X日内,对方未提出异议,视为已送达14.3.合同份数与效力14.3.1.本合同一式X份,双方各执X份,具有同等法律效力14.4.合同附件14.4.1.本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1.本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2.第三方介入目的15.2.1.第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高工程质量,保障工程进度,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3.第三方介入程序15.3.1.双方协商一致后,可邀请第三方介入。15.3.2.第三方介入前,双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。16.第三方责任限额16.1.第三方责任界定16.1.1.第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同目的不能实现,应承担相应的责任。16.1.2.第三方责任包括但不限于:提供错误信息、违反合作协议、故意隐瞒重要事实等。16.2.责任限额16.2.1.第三方责任限额应在本合同中明确约定,一般不得超过合同总价的%。16.2.2.第三方责任限额应在合作协议或委托书中予以确认。17.第三方责权利17.1.第三方权利17.1.1.第三方有权根据合作协议或委托书,对合同履行情况进行监督、检查和验收。17.1.2.第三方有权在发现合同履行过程中存在问题时,及时通知双方。17.2.第三方义务17.2.1.第三方应按照合作协议或委托书的要求,认真履行职责,确保合同目的的实现。17.2.2.第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。17.3.第三方与其他各方的关系17.3.1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与被委托、合作与监督的关系。17.3.2.第三方应尊重甲方、乙方的合法权益,不得损害甲方、乙方的利益。18.第三方介入后的合同变更18.1.第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经三方协商一致,并签订书面变更协议。18.2.变更后的合同条款,对第三方具有同等约束力。19.第三方介入争议解决19.1.第三方介入过程中出现的争议,应由第三方进行调解。19.1.1.调解不成的,可提交相关仲裁机构或人民法院裁决。19.2.第三方介入争议解决程序,参照本合同第11条“争议解决”的相关规定。20.第三方介入的终止20.1.第三方介入期间,如合同目的已实现,或因其他原因需要终止第三方介入,应经三方协商一致。20.2.第三方介入终止后,三方应按照合作协议或委托书的规定,办理相关手续。20.3.第三方介入终止后,如仍有争议,应按照本合同第19条“第三方介入争议解决”的相关规定处理。21.第三方介入的保密义务21.1.第三方在介入过程中获取的甲方、乙方商业秘密和工程信息,应予以保密。21.2.第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。22.第三方介入的费用22.1.第三方介入的费用,应在合作协议或委托书中明确约定。22.2.第三方介入的费用,由甲方、乙方按照约定承担。22.3.第三方介入的费用,应计入合同总价或单独列项。23.第三方介入的其他事项23.1.第三方介入的具体事项,应在合作协议或委托书中详细列明。23.2.第三方介入的其他事项,如需变更,应经三方协商一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件1.1.详细要求:提供完整的工程图纸,包括但不限于平面图、剖面图、立面图等,以及设计文件,如结构设计、电气设计等。1.2.说明:图纸和设计文件应清晰、准确,符合国家相关标准和规范。2.技术规范及施工方案2.1.详细要求:提供工程所需的技术规范,包括施工工艺、材料标准、质量要求等,以及详细的施工方案。2.2.说明:技术规范和施工方案应具有可操作性,确保工程质量和进度。3.工程量清单及预算3.1.详细要求:提供详细的工程量清单,包括土方、石方、辅助工程等,以及相应的预算。3.2.说明:工程量清单和预算应准确反映工程实际需求,为工程款支付提供依据。4.质量检验报告4.1.详细要求:提供工程各阶段的质量检验报告,包括材料检验、施工过程检验、竣工验收检验等。4.2.说明:质量检验报告应真实反映工程质量状况,为工程质量保证提供依据。5.进度计划及调整记录5.1.详细要求:提供工程进度计划,包括施工节点、时间安排等,以及进度调整记录。5.2.说明:进度计划应合理可行,进度调整记录应详细记录调整原因和结果。6.付款申请及凭证6.1.详细要求:提供工程进度款支付申请,包括工程量、已完成工程量、应付工程款等,以及相应的支付凭证。6.2.说明:付款申请及凭证应真实反映工程进度和款项支付情况。7.争议解决文件7.1.详细要求:提供争议解决过程中产生的文件,包括协商记录、仲裁裁决、法院判决等。7.2.说明:争议解决文件应完整记录争议解决过程,为解决争议提供依据。8.合同变更文件8.1.详细要求:提供合同变更申请、变更协议、变更后的合同文本等。8.2.说明:合同变更文件应明确变更内容、变更原因和变更后的合同条款。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定1.1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程1.2.责任认定:每逾期一天,承包方应向发包方支付元违约金2.发包方违约行为及责任认定2.1.违约行为:未按合同约定支付进度款2.2.责任认定:每逾期一天,发包方应向承包方支付元违约金3.第三方违约行为及责任认定3.1.违约行为:提供错误信息或违反合作协议3.2.责任认定:第三方应承担相应的违约责任,赔偿因此造成的损失4.工程质量违约行为及责任认定4.1.违约行为:工程质量不符合合同约定4.2.责任认定:由责任方承担修复费用,并赔偿因此造成的损失5.工程安全违约行为及责任认定5.1.违约行为:施工过程中发生安全事故5.2.责任认定:由责任方承担相应的法律责任,并赔偿受害者损失6.不可抗力违约行为及责任认定6.1.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行6.2.责任认定:双方互不承担责任,可根据实际情况协商解决全文完。2024年度高速公路路基土石方工程承包范本1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人责任3.发包人3.1发包人名称3.2发包人资质3.3发包人责任4.工程合同价4.1合同总价4.2分包合同价4.3其他费用5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3延期责任6.质量要求与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全生产管理8.材料供应与管理8.1材料供应要求8.2材料质量管理8.3材料保管与使用9.付款方式与进度款9.1付款方式9.2进度款支付9.3付款条件10.工程变更与索赔10.1工程变更程序10.2索赔条件与程序10.3索赔金额计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定14.1保密条款14.2违约责任14.3法律适用与争议解决14.4合同附件第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年度高速公路路基土石方工程1.2工程地点:[具体地点]1.3工程规模:[具体工程规模]1.4工程内容:包括路基土石方开挖、填筑、压实、排水设施建设等2.承包人2.1承包人名称:[承包人全称]2.2承包人资质:具备公路工程施工总承包一级资质2.3承包人责任:负责工程的施工、质量控制、安全管理、环境保护等工作3.发包人3.1发包人名称:[发包人全称]3.2发包人资质:具备高速公路建设管理资质3.3发包人责任:负责工程的规划、设计、资金筹措、施工监督、验收等工作4.工程合同价4.1合同总价:[合同总价款]4.2分包合同价:[分包合同总价款]4.3其他费用:包括但不限于设计费、监理费、验收费等5.工程进度与工期5.1工程进度安排:[具体进度安排表]5.2工期要求:[具体工期要求]5.3延期责任:因承包人原因造成工期延误,每延误一天,承包人应向发包人支付[金额]违约金6.质量要求与验收6.1质量标准:按照国家相关标准和规范执行6.2验收程序:工程完工后,由发包人组织验收,验收合格后方可交付使用6.3质量保证期:自工程交付使用之日起,质量保证期为[期限]7.施工组织与管理7.1施工组织设计:承包人应编制详细的施工组织设计,报发包人审批7.2施工现场管理:承包人应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序7.3安全生产管理:承包人应严格执行安全生产法规,落实安全生产责任制,确保施工安全8.材料供应与管理8.1材料供应要求:所有材料必须符合国家标准和设计要求,由承包人负责采购8.2材料质量管理:承包人应建立材料质量检验制度,确保材料质量8.3材料保管与使用:材料应按类别存放,做好防潮、防锈、防火等工作,合理使用,避免浪费9.付款方式与进度款9.1付款方式:合同总价款分为预付款、进度款和结算款三部分9.2进度款支付:根据工程进度,按月支付进度款,每次支付比例为[比例]9.3付款条件:支付进度款需满足工程进度达到规定要求,且无质量、安全等重大问题10.工程变更与索赔10.1工程变更程序:任何工程变更需经发包人同意,并由双方协商确定变更内容、费用和工期10.2索赔条件与程序:因发包人原因导致工程延误或增加费用,承包人可提出索赔,索赔程序按合同约定执行10.3索赔金额计算:索赔金额根据实际情况计算,包括直接费用和间接费用11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁11.2争议解决程序:仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则执行11.3争议解决机构:[仲裁机构名称]12.合同解除与终止12.1合同解除条件:合同约定的解除条件成立时,任何一方均可解除合同12.2合同终止程序:合同解除后,双方应按照合同约定办理合同终止手续12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和资料等事宜13.合同生效与解除13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效13.2合同解除条件:合同约定的解除条件成立时,任何一方均可解除合同13.3合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并按照合同约定办理解除手续14.其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任14.3法律适用与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式按照第11.1条款执行14.4合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的职责与权利16.1监理单位:16.1.1职责:负责监督工程质量和进度,确保工程符合合同要求和国家标准。16.1.2权利:有权要求承包人提供施工方案、进度报告、质量检测报告等,有权对工程进行现场检查。16.2检测机构:16.2.1职责:负责对工程材料、施工过程和成品进行检测,确保其符合设计要求和标准。16.2.2权利:有权对检测不合格的材料或工程部分提出整改要求,有权对检测数据进行保密。16.3咨询公司:16.3.1职责:提供技术咨询服务,协助解决工程实施过程中的技术难题。16.3.2权利:有权要求承包人提供相关信息,有权对咨询意见进行保密。16.4保险机构:16.4.1职责:负责对工程进行保险,保障工程在施工过程中的安全。16.4.2权利:有权根据保险条款对事故进行理赔。17.第三方介入的流程17.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、职责划分等。17.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务。17.3第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失或质量问题的,其责任限额由双方在合作协议中约定。18.2超出责任限额的部分,由责任方承担相应责任。18.3第三方责任限额的调整:如因国家政策、行业标准等发生变化,导致第三方责任限额需要调整时,甲乙双方应重新协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方委托第三方进行工程监督、检测、咨询等工作。19.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方接受第三方的服务,包括监理、检测、咨询等。19.3第三方与工程其他相关方的划分:第三方与工程其他相关方(如设计单位、材料供应商等)的关系为业务合作关系,各方应按照合同约定履行各自职责。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。20.2第三方介入的终止:如因合同解除或其他原因导致第三方介入终止,甲乙双方应与第三方协商,办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应包含施工图纸、施工工艺、施工设备等详细信息。2.工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同计价的重要依据,应确保准确无误。3.材料设备清单要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明:材料设备清单是确保施工顺利进行的关键,应确保材料设备的供应及时、质量合格。4.施工进度计划要求:详细列出各阶段施工的起止时间、预计完成时间、关键节点等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要手段,应定期更新。5.质量检验报告要求:详细记录材料、施工过程、成品的质量检验结果。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要依据,应定期提交。6.安全生产记录要求:详细记录安全生产活动、事故处理、安全培训等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要文件,应确保完整、准确。7.环境保护记录要求:详细记录环境保护措施、污染物排放情况等。说明:环境保护记录是遵守国家环保法规的重要依据,应确保符合要求。8.付款凭证要求:详细记录每次付款的金额、时间、用途等。说明:付款凭证是双方确认付款的重要依据,应确保真实、合法。9.合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明:合同变更记录是确保合同内容准确的重要文件,应确保完整、准确。10.争议解决文件要求:详细记录争议解决的经过、结果、双方签字等。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据,应确保合法、有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延误一天,承包人应向发包人支付[金额]违约金示例:若合同约定工期为100天,实际工期延误5天,则承包人应支付[金额]×5的违约金。2.违约行为:承包人施工过程中出现重大质量事故责任认定标准:根据事故造成的损失,由承包人承担全部或部分赔偿责任示例:若质量事故导致工程损失[金额],则承包人应承担[金额]的赔偿责任。3.违约行为:发包人未按合同约定支付进度款责任认定标准:每延误一天,发包人应向承包人支付[金额]违约金示例:若合同约定支付进度款时间为每月15日,实际支付时间为每月20日,则发包人应支付[金额]的违约金。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责责任认定标准:根据合作协议的约定,由第三方承担相应责任示例:若监理单位未按协议要求进行监理,导致工程质量问题,则监理单位应承担相应责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务责任认定标准:根据违约情况,由违约方承担相应的法律责任示例:若甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。全文完。2024年度高速公路路基土石方工程承包范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2甲方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.工程承包范围3.1土石方工程3.2辅助设施工程3.3质量要求4.工程设计4.1设计依据4.2设计变更4.3设计费用5.工程施工5.1施工组织5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全6.工程监理6.1监理机构6.2监理职责6.3监理费用7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收费用8.工程结算8.1结算依据8.2结算方式8.3结算期限9.付款方式9.1付款比例9.2付款期限9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效后的权利义务14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:建设集团有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:02156781.2甲方信息1.2.1甲方名称:高速公路建设有限公司1.2.2甲方法定代表人:1.2.3甲方注册地址:省市区路号1.2.4甲方联系电话:021876543212.工程概况2.1工程名称:高速公路路基土石方工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,路基宽度米2.4工程类型:新建高速公路路基土石方工程2.5工程期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.工程承包范围3.1土石方工程3.1.1土方开挖3.1.2土方回填3.1.3石方爆破3.1.4石方破碎3.2辅助设施工程3.2.1桥涵工程3.2.2隧道工程3.2.3排水工程3.3质量要求3.3.1符合国家及行业相关质量标准3.3.2达到合同约定的质量要求4.工程设计4.1设计依据4.1.1国家及行业标准4.1.2甲方提供的工程地质勘察报告4.1.3甲方提供的工程水文地质勘察报告4.2设计变更4.2.1设计变更由甲方提出,经双方协商一致后进行4.2.2设计变更费用由变更原因方承担4.3设计费用4.3.1设计费用由甲方支付,支付方式按合同约定执行5.工程施工5.1施工组织5.1.1承包方应编制详细的施工组织设计,报甲方审批5.1.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等5.2施工进度5.2.1承包方应按合同约定的工程进度计划进行施工5.2.2甲方有权对施工进度进行监督和检查5.3施工质量5.3.1承包方应严格按照设计文件和施工规范进行施工5.3.2甲方有权对施工质量进行监督和检查5.4施工安全5.4.1承包方应建立健全安全生产责任制5.4.2承包方应定期进行安全生产检查,确保施工安全6.工程监理6.1监理机构6.1.1甲方委托工程监理有限公司对工程进行监理6.2监理职责6.2.1监理机构应按照国家及行业相关标准对工程进行监理6.2.2监理机构应监督承包方按照合同约定进行施工6.3监理费用6.3.1监理费用由甲方支付,支付方式按合同约定执行8.工程结算8.1结算依据8.1.1国家及行业相关工程结算规定8.1.2甲方提供的工程量清单8.1.3承包方提交的工程结算书8.2结算方式8.2.1按月结算,每月末进行一次8.2.2每月结算款为实际完成工程量的合同价款的百分比8.3结算期限8.3.1甲方应在收到承包方提交的结算书后15日内完成结算审核8.3.2甲方应在审核通过后15日内支付结算款9.付款方式9.1付款比例9.1.1预付款:合同总价款的10%,开工前支付9.1.2进度款:每月结算款的70%,每月末支付9.1.3结算款:每月结算款的20%,工程验收合格后支付9.1.4验收款:每月结算款的10%,工程验收合格并交付使用后支付9.2付款期限9.2.1预付款:合同签订后10日内支付9.2.2进度款:每月结算后10日内支付9.2.3结算款:验收合格后30日内支付9.2.4验收款:验收合格并交付使用后30日内支付9.3付款条件9.3.1付款条件符合合同约定9.3.2付款条件包括工程进度、质量、安全等符合要求10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1无争议解决机构,直接向人民法院提起诉讼10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非另有约定11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程11.1.2甲方未按合同约定支付款项11.1.3双方违反合同其他约定11.2违约责任11.2.1承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2.2甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付利息、赔偿损失等11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据违约情形及损失情况确定11.3.2双方应按照国家及行业相关法律法规进行违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同一方严重违约12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方应就合同解除事宜进行协商12.3合同解除后的处理12.3.1双方应就合同解除后的善后事宜进行协商12.3.2合同解除后,双方应按照国家及行业相关法律法规处理剩余工程及款项13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同13.1.2合同经双方签字盖章13.1.3合同符合国家及行业相关法律法规13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效13.3合同生效后的权利义务13.3.1双方应按照合同约定行使权利、履行义务14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助合同双方完成合同目的而介入的独立第三方主体。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计咨询、施工咨询、材料供应、设备租赁等。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或承包方在需要第三方介入时,应提前向对方提出,并经对方同意。15.3.2双方应共同与第三方签订合作协议,明确各方权利义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合作协议过程中,应遵守国家相关法律法规,履行约定的义务。16.1.2第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额由双方在合作协议中约定,一般不超过合同总价的5%。16.2.2若第三方责任超过约定限额,超出部分由合同双方按比例承担。17.第三方介入时的额外条款17.1甲乙方责任17.1.1甲方和承包方应确保第三方具备履行协议的能力和资质。17.1.2双方应向第三方提供必要的配合和支持,确保其顺利履行协议。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲方和承包方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权对甲方和承包方的履约情况进行监督。17.3第三方义务17.3.1第三方应按照协议约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论