2024版环保工程项目工期延期补充协议书3篇_第1页
2024版环保工程项目工期延期补充协议书3篇_第2页
2024版环保工程项目工期延期补充协议书3篇_第3页
2024版环保工程项目工期延期补充协议书3篇_第4页
2024版环保工程项目工期延期补充协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版环保工程项目工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议双方信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.工程项目基本信息2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目合同工期3.延期原因及依据3.1延期原因3.2延期依据3.3延期证明材料4.延期期限及计算方法4.1延期期限4.2延期期限计算方法5.延期责任及损失赔偿5.1延期责任5.2损失赔偿5.3损失赔偿计算方法6.工程项目进度调整6.1工程项目进度调整方案6.2进度调整实施步骤7.工程项目合同价款调整7.1合同价款调整原则7.2合同价款调整方法7.3合同价款调整后的合同总额8.风险承担及保险8.1风险承担8.2保险责任及范围8.3保险费用及支付方式9.质量保证及验收9.1质量保证9.2验收标准及程序9.3验收结果及处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.协议附件14.1附件一:工程项目延期原因及依据证明材料14.2附件二:工程项目进度调整方案14.3附件三:合同价款调整计算表14.4附件四:保险合同14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.协议双方信息1.1协议双方名称甲方:X环保科技有限公司乙方:X建设项目管理有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.工程项目基本信息2.1工程项目名称环保处理设施建设项目2.2工程项目地点省市区2.3工程项目规模占地面积:10,000平方米,处理能力:每日处理污水100,000吨2.4工程项目合同工期合同工期:自2023年4月1日至2024年4月1日,共计12个月3.延期原因及依据3.1延期原因因2023年夏季连续强降雨导致施工现场道路损坏,影响材料运输及施工进度。3.2延期依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同纠纷司法解释》3.3延期证明材料(1)气象局出具的强降雨天气证明;(2)施工现场道路损坏照片及修复记录;(3)材料运输及施工进度影响报告。4.延期期限及计算方法4.1延期期限经双方协商,同意将合同工期延长3个月,即自2024年4月1日至2024年7月1日。4.2延期期限计算方法以实际发生的天数为准,不足一个月按一个月计算。5.延期责任及损失赔偿5.1延期责任乙方承担因延期造成的损失责任。5.2损失赔偿乙方应按照合同约定支付给甲方每日100,000元的延期损失赔偿金。5.3损失赔偿计算方法自合同工期延长之日起至实际完成之日止,按实际延误天数计算。6.工程项目进度调整6.1工程项目进度调整方案根据实际情况,乙方将重新制定施工进度计划,确保工程按期完成。6.2进度调整实施步骤(1)乙方在收到甲方书面通知后3日内提交新的施工进度计划;(2)甲方在收到乙方提交的新进度计划后5日内予以审核;(3)经双方协商一致后,签署补充协议,作为原合同附件。7.工程项目合同价款调整7.1合同价款调整原则根据《建设工程工程量清单计价规范》及相关法律法规,结合实际施工情况,对合同价款进行调整。7.2合同价款调整方法(1)材料价格变动:根据市场价格变动,按实际发生金额调整;(2)人工费变动:根据实际发生的人工费调整;(3)施工机械费变动:根据实际发生的施工机械费调整;(4)其他费用:根据实际发生的其他费用调整。7.3合同价款调整后的合同总额经双方协商,合同价款调整为人民币1,200万元。8.风险承担及保险8.1风险承担(1)甲方承担因不可抗力导致合同不能履行或造成损失的风险责任。(2)乙方承担因自身原因导致合同不能履行或造成损失的风险责任。8.2保险责任及范围(1)甲方应投保建筑工程一切险,保险金额为合同价款的120%。(2)乙方应投保施工人员意外伤害险,保险金额为每人100万元。8.3保险费用及支付方式(1)保险费用由双方按比例分担,具体比例由双方另行协商确定。(2)保险费用在合同签订后5日内支付至保险公司指定的账户。9.质量保证及验收9.1质量保证乙方保证工程质量符合国家相关标准和设计要求。9.2验收标准及程序(1)工程验收标准:参照国家相关标准和设计要求。(2)验收程序:由甲方组织,乙方配合,共同进行工程验收。9.3验收结果及处理(1)验收合格:工程达到合同约定的质量标准,双方签署验收合格证明。(2)验收不合格:乙方应立即进行整改,直至验收合格。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决期限自争议发生之日起3个月内解决。11.违约责任11.1违约行为(1)甲方未按约定支付工程款的;(2)乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的;(3)任何一方违反合同其他约定的。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同价款的10%。11.3违约责任赔偿(1)违约方应承担因违约造成的直接损失。(2)违约方应承担因违约造成的间接损失。12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方签署本协议后,自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)工程验收合格;(3)双方协商一致终止合同。12.3合同解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规规定的其他解除条件。13.其他约定事项13.1其他约定事项一本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2其他约定事项二本协议一式两份,甲乙双方各执一份。13.3其他约定事项三本协议未尽事宜,以双方另行签订的补充协议为准。14.协议附件14.1附件一:工程项目延期原因及依据证明材料14.2附件二:工程项目进度调整方案14.3附件三:合同价款调整计算表14.4附件四:保险合同14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、评估机构、法律顾问、金融机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量检测、风险评估、法律咨询、资金监管等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入条件(1)双方一致同意引入第三方;(2)第三方具备相应的资质和经验;(3)第三方介入的内容符合合同约定。16.2第三方介入程序(1)双方共同协商确定第三方;(2)第三方提交相关资质和经验证明;(3)双方与第三方签订相关协议;(4)第三方正式介入工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方的责任仅限于其职责范围内,且其责任不得超过本合同约定。17.2第三方责任限额(1)第三方因其过错导致甲方或乙方损失的,甲方或乙方有权要求第三方赔偿,赔偿金额不超过第三方承担的责任限额;(2)第三方责任限额由双方在引入第三方时协商确定,并在相关协议中明确。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分(1)第三方在执行监理、技术咨询等职责时,对甲方负责;(2)甲方对第三方的服务内容、质量及进度进行监督。18.2第三方与乙方责任划分(1)第三方在执行施工监督、质量检测等职责时,对乙方负责;(2)乙方对第三方的服务内容、质量及进度进行监督。18.3第三方与合同其他方责任划分(1)第三方对合同其他方的责任仅限于其职责范围内;(2)合同其他方对第三方的服务内容、质量及进度进行监督。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更条件(1)变更内容不违反法律法规;(2)变更内容不损害合同其他方的合法权益;(3)变更内容经双方协商一致。19.2合同变更程序(1)双方提出合同变更意向;(2)双方协商确定变更内容;(3)双方签署合同变更协议。20.第三方介入的合同终止20.1合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)工程验收合格;(3)第三方完成其职责范围内的工作。20.2合同终止程序(1)第三方完成其职责范围内的工作;(2)双方签署合同终止协议;(3)合同终止后,双方按照协议约定进行结算。21.第三方介入的保密义务21.1保密义务第三方在介入本合同过程中,对甲方、乙方及合同其他方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,按照本合同第10条“争议解决”条款执行。22.2争议解决机构第三方介入过程中发生的争议,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程项目延期原因及依据证明材料详细要求:提供气象局出具的强降雨天气证明、施工现场道路损坏照片及修复记录、材料运输及施工进度影响报告等证明材料。2.附件二:工程项目进度调整方案详细要求:包括新的施工进度计划、调整后的关键节点时间表、调整原因及预期效果等。3.附件三:合同价款调整计算表详细要求:列出合同价款调整的原因、计算方法、调整后的合同总额等。4.附件四:保险合同详细要求:包括保险金额、保险范围、保险期限、保险费用等。5.附件五:其他相关文件详细要求:包括但不限于工程设计文件、施工图纸、验收报告、变更协议等。6.附件六:第三方资质证明详细要求:提供第三方机构的营业执照、资质证书、专业技术人员证书等。7.附件七:第三方保密协议详细要求:明确第三方在介入过程中对甲方、乙方及合同其他方的保密义务。8.附件八:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定的支付期限,甲方未支付工程款或未按照约定的支付比例支付工程款。示例说明:甲方应在工程进度达到约定节点时支付相应比例的工程款,若甲方未在约定时间内支付,则构成违约。2.违约行为:乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求责任认定标准:根据合同约定的质量标准和验收程序,乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求。示例说明:乙方应在合同约定的工期内完成工程,若乙方未能按期完成或工程质量不符合要求,则构成违约。3.违约行为:第三方未履行保密义务责任认定标准:第三方在介入过程中泄露甲方、乙方及合同其他方的商业秘密、技术秘密等信息。示例说明:第三方在介入过程中泄露了甲方的商业计划,则构成违约。4.违约行为:第三方未按时完成工作责任认定标准:根据合同约定的期限,第三方未按时完成其职责范围内的工作。示例说明:第三方应在合同约定的时间内完成质量检测工作,若第三方未能按时完成,则构成违约。5.违约行为:任何一方违反合同其他约定责任认定标准:根据合同约定的条款,任何一方未履行合同义务。示例说明:任何一方未按照合同约定的程序进行变更,则构成违约。全文完。2024版环保工程项目工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方1.2协议乙方1.3双方法定代表人或授权代表2.工程项目概述2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目合同工期3.延期原因及理由3.1延期原因3.2延期理由3.3证明材料及责任划分4.延期期限及计算方式4.1延期期限4.2延期期限计算方法4.3延期期限确认程序5.延期期间的工程进度及质量要求5.1工程进度要求5.2工程质量要求5.3工程验收标准6.延期期间的工程费用调整6.1费用调整原则6.2费用调整计算方法6.3费用调整确认程序7.延期期间的付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款调整程序8.延期期间的工程管理责任8.1甲方责任8.2乙方责任8.3双方共同责任9.延期期间的沟通协调机制9.1沟通方式9.2协调频率9.3协调程序10.延期期间的风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.延期期间的法律责任及争议解决11.1法律责任11.2争议解决方式11.3争议解决程序12.延期期间的其他事项12.1专利权、著作权等知识产权保护12.2环境保护要求12.3知识保密13.协议生效、变更及终止13.1协议生效条件13.2协议变更程序13.3协议终止条件14.协议附件14.1附件一:延期原因及证明材料14.2附件二:费用调整计算表14.3附件三:工程进度及质量要求表第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议甲方:环保科技有限公司,注册地址:省市区路号,法定代表人:,联系电话:138xxxx5678。1.2协议乙方:建设集团有限公司,注册地址:省市区路号,法定代表人:,联系电话:139xxxx5678。1.3双方法定代表人或授权代表:、,双方已签署授权委托书。2.工程项目概述2.1工程项目名称:环保处理厂建设项目。2.2工程项目地点:省市区街道。2.3工程项目规模:占地亩,处理能力吨/日。2.4工程项目合同工期:自2023年3月1日至2024年3月1日。3.延期原因及理由3.1延期原因:由于2023年6月省市区突发洪水,导致施工场地部分设施受损,施工材料及设备无法正常进场。3.2延期理由:洪水灾害属于不可抗力因素,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,双方同意延期。3.3证明材料及责任划分:甲方提供洪水灾害证明文件,乙方负责修复受损设施,双方共同承担修复费用。4.延期期限及计算方式4.1延期期限:自2023年6月1日起,延期3个月。4.2延期期限计算方法:按实际延误天数计算,不足一个月按一个月计算。4.3延期期限确认程序:双方在2023年6月30日前签署《环保工程项目工期延期补充协议书》确认延期期限。5.延期期间的工程进度及质量要求5.1工程进度要求:在延期期间,乙方应确保已完成工程量达到合同总工程量的60%。5.2工程质量要求:工程质量应符合国家及行业相关标准,确保达到设计要求。5.3工程验收标准:延期期间完成的工程,验收标准与合同约定标准一致。6.延期期间的工程费用调整6.1费用调整原则:根据《中华人民共和国合同法》相关规定,因不可抗力导致的工程延期,工期顺延期间工程费用不作调整。6.2费用调整计算方法:延期期间,乙方应按合同约定支付工程进度款,甲方不得因延期而扣减工程进度款。6.3费用调整确认程序:双方在《环保工程项目工期延期补充协议书》中确认费用调整事项。7.延期期间的付款方式及期限7.1付款方式:延期期间,乙方应按合同约定支付工程进度款,甲方在收到乙方提交的发票后15个工作日内支付。7.2付款期限:延期期间,付款期限与合同约定一致。7.3付款调整程序:如遇特殊情况,双方可协商调整付款方式及期限,并签署书面协议。8.延期期间的工程管理责任8.1甲方责任:甲方应提供必要的施工场地、施工用水、用电等条件,确保乙方施工顺利进行。甲方应配合乙方完成延期期间的工程管理工作。8.2乙方责任:乙方应确保施工安全,遵守国家及行业施工规范,保证工程质量。乙方应按时完成延期期间的工程任务。8.3双方共同责任:双方应共同应对延期期间可能出现的风险,如遇突发事件,双方应立即协商解决。9.延期期间的沟通协调机制9.1沟通方式:双方应通过书面、电话、电子邮件等方式保持沟通,确保信息畅通。9.2协调频率:每月至少召开一次协调会议,讨论延期期间的工程进度、费用、质量等问题。9.3协调程序:任何一方提出问题或建议,另一方应在接到通知后5个工作日内予以回复。10.延期期间的风险管理10.1风险识别:双方应共同识别延期期间可能出现的风险,包括自然灾害、政策变化、市场波动等。10.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险等级和应对措施。10.3风险应对措施:制定风险应对计划,明确风险发生时的应急处理措施。11.延期期间的法律责任及争议解决11.1法律责任:双方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规承担相应的法律责任。11.2争议解决方式:发生争议时,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:争议解决过程中,双方应保持沟通,避免争议扩大。12.延期期间的其他事项12.1专利权、著作权等知识产权保护:双方应遵守国家有关知识产权保护的法律、法规,不得侵犯对方知识产权。12.2环境保护要求:双方应严格遵守国家环境保护法律法规,确保工程建设和运营过程中不造成环境污染。12.3知识保密:双方对本合同内容以及延期期间产生的技术、商业秘密负有保密义务。13.协议生效、变更及终止13.1协议生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。13.2协议变更程序:任何一方对本协议内容进行变更,应书面通知对方,经双方协商一致后,签署变更协议。13.3协议终止条件:本协议在合同约定的工期结束后,自动终止。14.协议附件14.1附件一:延期原因及证明材料14.2附件二:费用调整计算表14.3附件三:工程进度及质量要求表14.4附件四:双方法定代表人或授权代表签字盖章页第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定或经双方同意介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。16.第三方介入的条件与程序16.1.1双方书面同意;16.1.2第三方具备相应的资质和能力;16.1.3第三方介入的内容符合本合同目的和法律规定。16.2程序:第三方介入的程序如下:16.2.1双方协商确定第三方介入的具体事宜;16.2.2双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务;16.2.3双方将第三方介入协议作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1责任限额:第三方在本合同项下的责任,应以其与甲乙双方签订的协议中约定的责任限额为准。17.2责任范围:第三方责任范围限于其协议约定的服务内容,不包括因甲乙双方违约或不可抗力因素导致的损失。17.3责任承担:第三方在责任限额内承担责任,超出部分由甲乙双方按本合同约定承担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方:18.1.1第三方应向甲方提供其服务范围内的专业意见和报告;18.1.2甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息;18.1.3第三方应遵守甲方的保密要求。18.2第三方与乙方:18.2.1第三方应向乙方提供其服务范围内的专业意见和报告;18.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和信息;18.2.3第三方应遵守乙方的保密要求。18.3第三方与甲乙双方:18.3.1第三方应向甲乙双方提供公平、公正的服务;18.3.2第三方应遵守本合同的相关规定;18.3.3第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方按本合同约定或第三方介入协议约定承担。19.2费用支付:费用支付方式、期限和条件由甲乙双方与第三方协商确定。20.第三方介入的变更与解除20.1变更:第三方介入的变更需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面协议。20.2.1双方协商一致;20.2.2第三方无法履行其服务职责;20.2.3第三方违约,经甲乙双方催告后仍未改正。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决程序:争议解决过程中,第三方应遵守本合同及相关法律法规,维护甲乙双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:延期原因及证明材料详细要求:包含洪水灾害的官方证明文件、施工场地受损的照片、设备受损清单等。说明:此附件用于证明延期原因及损失情况,为费用调整提供依据。2.附件二:费用调整计算表详细要求:详细列出延期期间的费用调整项目、计算方法、调整金额等。说明:此附件用于明确延期期间的费用调整情况,确保双方权益。3.附件三:工程进度及质量要求表详细要求:列出延期期间各阶段工程进度目标、质量标准、验收标准等。说明:此附件用于指导延期期间的工程进度和质量控制,确保工程按期完成。4.附件四:双方法定代表人或授权代表签字盖章页详细要求:包含双方法定代表人或授权代表的签字、公司盖章等信息。说明:此附件用于证明协议签署的真实性和合法性。5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的内容、责任、费用、期限等。说明:此附件用于规范第三方介入的行为,保障各方权益。6.附件六:争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、期限等。说明:此附件用于指导争议解决过程,确保争议得到公正、及时解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:1.1.1未按合同约定提供施工场地、用水、用电等条件;1.1.2未按合同约定支付工程进度款;1.1.3未按合同约定履行环境保护义务。1.2乙方违约:1.2.1未按合同约定完成工程进度;1.2.2工程质量不符合合同约定;1.2.3未按合同约定履行保密义务。1.3第三方违约:1.3.1未按协议约定提供专业意见和报告;1.3.2未按协议约定履行保密义务;1.3.3违反合同约定,导致甲乙双方损失。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:2.1.1甲方应承担因违约行为导致的乙方损失,包括但不限于停工损失、设备闲置损失等;2.1.2甲方应承担因违约行为导致的第三方损失,包括但不限于赔偿、罚款等。2.2乙方违约责任:2.2.1乙方应承担因违约行为导致的甲方损失,包括但不限于工程延期损失、质量损失等;2.2.2乙方应承担因违约行为导致的第三方损失,包括但不限于赔偿、罚款等。2.3第三方违约责任:2.3.1第三方应承担因违约行为导致的甲乙双方损失,包括但不限于赔偿、罚款等。3.违约示例说明:示例一:甲方未按合同约定提供施工场地,导致乙方停工3天,乙方要求甲方赔偿停工损失及设备闲置损失;示例二:乙方未按合同约定完成工程进度,导致甲方遭受工期延误损失,甲方要求乙方赔偿工期延误损失;示例三:第三方未按协议约定提供专业意见,导致甲乙双方损失,甲乙双方要求第三方承担赔偿责任。全文完。2024版环保工程项目工期延期补充协议书2本合同目录一览1.协议书签订背景及目的1.1环保工程项目概述1.2延期原因分析1.3延期目的2.延期期限及原因2.1延期期限2.2延期原因具体说明2.3延期期限计算方法3.工期调整方案3.1原计划工期3.2调整后工期3.3调整后各阶段工期4.工程量调整及费用变更4.1工程量调整4.2费用变更4.3费用变更计算方法5.工程进度安排5.1调整后各阶段进度安排5.2进度监控及考核机制6.质量控制及验收标准6.1质量控制措施6.2验收标准6.3验收程序7.风险责任及分担7.1风险识别7.2风险责任划分7.3风险应对措施8.付款方式及进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付计划8.3付款条件及违约责任9.争议解决方式9.1争议解决机制9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.协议生效及终止条件10.1协议生效条件10.2协议终止条件10.3协议解除条件11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担方式11.3违约金计算方法12.不可抗力条款12.1不可抗力事件定义12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力事件对合同的影响13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.协议签署及生效日期14.1协议签署日期14.2协议生效日期第一部分:合同如下:1.协议书签订背景及目的1.1环保工程项目概述环保工程项目名称:环保工程项目项目地点:市区项目规模:吨/年项目投资:万元1.2延期原因分析延期原因:因不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致项目进度受阻。1.3延期目的为确保环保工程项目的顺利进行,维护双方的合法权益,经双方协商一致,签订本补充协议。2.延期期限及原因2.1延期期限延期期限为个月,自原合同约定的竣工日期起算。2.2延期原因具体说明1)自然灾害:市区发生地震,导致施工现场部分设施受损,影响施工进度。2)政策调整:国家环保政策调整,要求项目增加环保设施,需重新设计、审批。2.3延期期限计算方法延期期限按实际影响工期的时间计算,自原合同约定的竣工日期起算。3.工期调整方案3.1原计划工期原合同约定的工期为个月。3.2调整后工期调整后工期为个月,自原合同约定的竣工日期起算。3.3调整后各阶段工期1)基础工程:个月2)主体工程:个月3)装饰装修工程:个月4)配套设施工程:个月4.工程量调整及费用变更4.1工程量调整1)基础工程:增加%2)主体工程:增加%3)装饰装修工程:增加%4)配套设施工程:增加%4.2费用变更1)基础工程:增加万元2)主体工程:增加万元3)装饰装修工程:增加万元4)配套设施工程:增加万元4.3费用变更计算方法费用变更按实际发生的工程量及市场价格进行调整。5.工程进度安排5.1调整后各阶段进度安排1)基础工程:月2)主体工程:月3)装饰装修工程:月4)配套设施工程:月5.2进度监控及考核机制1)项目进度每月进行一次检查,确保按计划推进。2)对进度滞后责任方进行考核,追究相应责任。6.质量控制及验收标准6.1质量控制措施1)严格执行国家及行业相关标准。2)加强施工过程管理,确保工程质量。6.2验收标准1)符合国家及行业相关标准。2)满足项目设计要求。6.3验收程序1)工程完成后,由双方共同组织验收。2)验收合格后,办理竣工验收手续。7.风险责任及分担7.1风险识别1)自然灾害2)政策调整3)施工过程中出现的质量问题7.2风险责任划分1)自然灾害:由双方按比例分担。2)政策调整:由甲方承担主要责任。3)施工过程中出现的质量问题:由施工单位承担主要责任。7.3风险应对措施1)加强施工现场管理,降低自然灾害风险。2)密切关注政策动态,及时调整施工方案。3)严格执行质量控制措施,确保工程质量。8.付款方式及进度款支付8.1付款方式1)合同总价款分为三个阶段支付:合同签订后支付合同总价款的20%作为预付款;2)工程进度达到50%时支付合同总价款的30%;3)工程竣工并验收合格后支付合同总价款的50%。8.2进度款支付计划1)预付款支付:合同签订后个工作日内;2)第一次进度款支付:工程进度达到50%后个工作日内;3)第二次进度款支付:工程竣工并验收合格后个工作日内。8.3付款条件及违约责任1)付款条件:支付款项时需提供相应的发票、验收报告等证明文件。2)违约责任:如乙方未按时支付进度款,甲方有权暂停工程进度,并要求乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。9.争议解决方式9.1争议解决机制1)双方应友好协商解决争议;2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序1)争议发生后,双方应在个工作日内进行协商;2)协商期间,争议事项不影响合同的履行;3)协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地人民法院。10.协议生效及终止条件10.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2协议终止条件1)协议约定的工期完成;2)协议约定的付款条件全部履行;3)双方协商一致终止协议。10.3协议解除条件1)一方违反协议约定,严重损害另一方合法权益;2)因不可抗力导致协议无法履行;3)双方协商一致解除协议。11.违约责任11.1违约行为定义1)乙方未按合同约定时间完成工程;2)乙方未按合同约定质量标准完成工程;3)甲方未按合同约定支付款项;4)双方协商一致解除协议,但一方未履行解除协议的约定。11.2违约责任承担方式1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2)违约金的计算方法:按实际损失的一定比例计算。11.3违约金计算方法违约金按每日万分之五计算,从违约行为发生之日起至实际履行完毕之日止。12.不可抗力条款12.1不可抗力事件定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力事件处理1)发生不可抗力事件,双方应及时通报,并采取措施减少损失;2)不可抗力事件持续期间,合同暂停履行;3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同履行。12.3不可抗力事件对合同的影响1)不可抗力事件导致合同无法履行,合同终止;2)不可抗力事件导致合同履行困难,双方协商调整合同内容。13.合同附件及补充条款13.1合同附件1)环保工程项目设计文件;2)环保工程项目施工图纸;3)环保工程项目施工方案;4)环保工程项目验收报告。13.2补充条款1)本协议与本合同如有冲突,以本协议为准;2)本协议未尽事宜,双方另行协商解决。14.协议签署及生效日期14.1协议签署日期本协议于年月日签署。14.2协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为协助合同履行而介入合同关系的个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、保险代理方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,确保工程安全,以及优化合同管理。16.第三方介入程序16.1第三方选定1)第三方由甲乙双方协商确定;2)若双方协商不成,可由合同签订地的人民法院指定。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力,能够胜任合同约定的服务内容。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1)责任限额由甲乙双方在合同中约定;2)若合同未约定,则以第三方提供的资质证书中规定的最高赔偿限额为准。17.3责任限额调整1)在合同履行过程中,如第三方服务内容发生变化,责任限额可由甲乙双方协商调整;2)调整后的责任限额应书面通知第三方,并经其确认。18.第三方责权利划分18.1第三方权利1)根据合同约定,第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;2)第三方有权对合同履行情况进行监督、检查和评估;3)第三方有权提出合理化建议,促进合同履行。18.2第三方义务1)第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;3)第三方应承担因自身原因导致的合同履行受阻或造成损失的责任。18.3第三方与其他各方的划分说明1)第三方与甲方、乙方之间的关系是合同关系,第三方应独立承担因自身原因导致的合同履行受阻或造成损失的责任;2)第三方对甲乙双方不承担连带责任;3)第三方在合同履行过程中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论