2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同3篇_第1页
2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同3篇_第2页
2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同3篇_第3页
2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同3篇_第4页
2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩68页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围及施工内容3.1消防系统施工范围3.1.1消防报警系统3.1.2消火栓系统3.1.3自动喷水灭火系统3.1.4气体灭火系统3.1.5消防设施维护3.2新风系统施工范围3.2.1新风机组安装3.2.2风管及配件安装3.2.3控制系统安装3.2.4新风系统调试4.施工工期及进度安排4.1施工总工期4.2各阶段工期及节点5.工程质量要求5.1消防系统质量要求5.2新风系统质量要求5.3质量检验及验收6.工程造价及支付方式6.1工程总造价6.2分阶段支付金额6.3支付时间及条件7.材料和设备供应7.1材料及设备供应商7.2材料及设备质量标准7.3材料及设备验收8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约情形及处理10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2解除合同程序11.3解除合同后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同变更及补充13.3合同未尽事宜的处理14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:数据中心有限公司(2)乙方:消防设备有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024全新数据中心消防系统与新风系统施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积为10000平方米,消防系统覆盖面积为8000平方米,新风系统覆盖面积为2000平方米。2.4项目内容包括消防报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、新风机组安装、风管及配件安装、控制系统安装及调试。3.工程范围及施工内容3.1消防系统施工范围3.1.1消防报警系统包括火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾报警控制器显示屏等设备的安装、调试及验收。3.1.2消火栓系统包括消火栓箱、消火栓、消防水带、消防水枪、消防水池、消防水泵、消防水箱等设备的安装、调试及验收。3.1.3自动喷水灭火系统包括自动喷水灭火喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、消防水泵、消防水泵控制柜等设备的安装、调试及验收。3.1.4气体灭火系统包括气体灭火剂储存装置、气体灭火剂输送管道、气体灭火剂释放装置、火灾报警控制器等设备的安装、调试及验收。3.1.5消防设施维护包括消防设施的日常维护、检查、保养、故障排除等。3.2新风系统施工范围3.2.1新风机组安装包括新风机组本体、电气控制系统、通风管道等设备的安装、调试及验收。3.2.2风管及配件安装包括风管、弯头、三通、变径管、连接件等风管及配件的安装、调试及验收。3.2.3控制系统安装包括新风机组控制器、温度传感器、湿度传感器、风量传感器等控制系统的安装、调试及验收。3.2.4新风系统调试包括新风机组、风管、控制系统等系统的调试、优化及验收。4.施工工期及进度安排4.1施工总工期自合同签订之日起60天内完成消防系统与新风系统的施工、调试及验收。4.2各阶段工期及节点(1)施工准备阶段:合同签订后5天内完成;(2)消防系统施工阶段:合同签订后10天内完成;(3)新风系统施工阶段:合同签订后20天内完成;(4)系统调试阶段:合同签订后30天内完成;(5)验收阶段:合同签订后40天内完成。5.工程质量要求5.1消防系统质量要求(1)设备、材料必须符合国家及行业相关标准;(2)施工质量符合国家及行业相关规范;(3)系统运行稳定,性能指标达到设计要求。5.2新风系统质量要求(1)设备、材料必须符合国家及行业相关标准;(2)施工质量符合国家及行业相关规范;(3)系统运行稳定,性能指标达到设计要求。5.3质量检验及验收(1)施工过程中,甲方对施工质量进行监督、检查;(2)验收合格后,甲方出具验收报告。8.工程造价及支付方式8.1工程总造价合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。8.2分阶段支付金额(1)合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付人民币叁拾万元整(¥300000.00)作为预付款;(2)消防系统施工完成并经甲方验收合格后5个工作日内,乙方收到甲方支付人民币伍拾万元整(¥500000.00);(3)新风系统施工完成并经甲方验收合格后5个工作日内,乙方收到甲方支付人民币壹拾万元整(¥100000.00);(4)工程竣工并经甲方验收合格后15个工作日内,乙方收到甲方支付剩余款项人民币拾万元整(¥100000.00)。8.3支付时间及条件支付时间均为北京时间,支付条件为相关工程阶段验收合格,且乙方提交完整的发票和验收报告。9.材料和设备供应9.1材料及设备供应商乙方负责提供所有消防系统和新风系统的设备和材料,并确保其符合合同规定的技术标准和质量要求。9.2材料及设备质量标准所有材料和设备必须符合国家相关标准,并提供合格证明文件。9.3材料及设备验收甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收,验收不合格的,乙方需负责更换或退货。10.安全生产及环境保护10.1安全生产责任乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。10.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、现场安全管理、应急预案等。10.3环境保护要求乙方在施工过程中应采取措施减少对环境的影响,如噪音、粉尘、废水等,并遵守国家有关环境保护的法律法规。11.保密条款11.1保密内容合同内容、技术资料、商业秘密等均为保密内容。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。12.违约责任及争议解决12.1违约情形及处理任何一方违反合同约定,另一方有权要求赔偿损失,并可解除合同。12.2争议解决方式双方发生争议应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.合同解除条件13.1合同解除情形(1)一方违约导致合同无法履行;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.2解除合同程序任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。13.3解除合同后的处理14.合同签署及附件14.1合同签署日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。14.2合同签署地点本合同签署地点为省市区路号。14.3合同附件清单(1)施工图纸及技术规范;(2)设备、材料清单;(3)验收标准及方法;(4)其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选定的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保工程进度,维护双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1第三方介入形式(1)监理:对工程进度、质量、安全进行监督管理;(2)咨询:提供专业意见和方案;(3)检测:对工程材料、设备、施工质量进行检测;(4)评估:对工程成本、进度、质量等进行评估;(5)仲裁:解决合同履行过程中的争议。17.第三方选任及责任17.1第三方选任甲方或乙方根据项目需要,有权选任第三方,并与其签订相关服务协议。17.2第三方责任第三方应按照合同约定,履行相应的服务义务,并对服务质量负责。若因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额由甲方和乙方在选任第三方时协商确定,并在服务协议中明确。18.2责任限额范围第三方责任限额范围包括但不限于:(1)因第三方原因导致工程质量不合格;(2)因第三方原因导致工程进度延误;(3)因第三方原因导致安全事故;(4)因第三方原因导致合同履行过程中的其他损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责由服务协议约定,甲方、乙方和第三方应按照职责划分,各司其职。19.2权利划分(1)甲方权利:监督第三方履行服务协议,对服务质量进行评价;(2)乙方权利:配合第三方履行服务协议,提供必要的支持和协助;(3)第三方权利:按照服务协议提供专业服务,维护自身合法权益。20.第三方介入的变更及终止20.1变更若需变更第三方介入方式、服务内容或责任限额,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.2终止(1)如第三方无法履行服务协议,甲乙双方有权解除服务协议;(2)如合同履行过程中发生重大变更,导致第三方无法继续履行服务协议,甲乙双方应协商解决。21.第三方介入费用的承担21.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按照服务协议约定承担,具体费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费、评估费等。21.2费用支付第三方介入费用在服务协议约定的支付期限内支付,支付方式按照服务协议执行。22.第三方介入信息的保密22.1保密要求第三方在介入过程中获取的甲方、乙方及其他相关方的信息,应予以保密。22.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签署页说明:包括甲乙双方法定代表人或授权代表的签字(或盖章)。2.施工图纸及技术规范说明:详细描述工程项目的施工图纸、技术规范和设计要求。3.设备、材料清单说明:列出项目所需的所有设备和材料名称、规格、数量、供应商及价格。4.验收标准及方法说明:明确工程质量验收的标准和方法,包括材料、设备、施工过程和最终产品的验收。5.第三方服务协议说明:详细约定第三方介入的服务内容、费用、责任及期限。6.支付凭证说明:包括预付款、进度款、验收款等支付凭证。7.工程变更记录说明:记录合同履行过程中发生的工程变更,包括变更原因、内容、影响及处理措施。8.工程验收报告说明:包括消防系统、新风系统的验收结果、验收日期及验收人员。9.争议解决记录说明:记录合同履行过程中发生的争议,包括争议内容、解决过程及结果。10.合同终止协议说明:在合同解除或终止时,双方应签署终止协议,明确后续事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约未按时支付款项;未按时提供施工场地;隐瞒工程实际情况。(2)乙方违约未按时完成施工;工程质量不符合要求;使用不合格材料或设备;未按时提供工程验收报告。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任按照合同约定支付违约金;承担乙方因此造成的损失。(2)乙方违约责任按照合同约定支付违约金;承担甲方因此造成的损失;修复不合格工程,直至符合要求。简要示例说明:甲方未按时支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因此造成的损失,如工程延误、材料价格上涨等。乙方施工过程中发现质量问题,甲方有权要求乙方整改,直至符合要求,并承担因此造成的损失。全文完。2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.施工内容3.1消防系统施工3.1.1系统设计要求3.1.2设备选型及配置3.1.3施工质量要求3.1.4施工进度安排3.2新风系统施工3.2.1系统设计要求3.2.2设备选型及配置3.2.3施工质量要求3.2.4施工进度安排4.工程量清单4.1消防系统工程量清单4.2新风系统工程量清单5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3验收款5.4保修金6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段工期要求6.3施工进度控制措施7.施工质量保证措施7.1施工质量控制体系7.2施工人员资质要求7.3施工设备要求7.4施工材料要求8.施工现场管理8.1施工现场安全措施8.2施工现场环保措施8.3施工现场文明施工措施9.验收标准及程序9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料要求10.保修期及保修责任10.1保修期10.2保修责任10.3保修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决方式13.合同生效、解除及终止13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2适用法律14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:数据中心有限公司1.1.2乙方:消防设备有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称:2024全新数据中心消防系统与新风系统施工项目2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米3.施工内容3.1消防系统施工3.1.1系统设计要求:根据甲方提供的消防系统设计图纸,乙方需按照国家标准和行业规范进行施工。3.1.2设备选型及配置:乙方应根据甲方要求,选择符合国家标准和行业规范的高质量消防设备。3.1.3施工质量要求:施工质量必须符合国家标准和行业规范,确保消防系统安全可靠。3.1.4施工进度安排:施工总工期为60天,分阶段进行,具体进度计划见附件。3.2新风系统施工3.2.1系统设计要求:根据甲方提供的新风系统设计图纸,乙方需按照国家标准和行业规范进行施工。3.2.2设备选型及配置:乙方应根据甲方要求,选择符合国家标准和行业规范的高质量新风设备。3.2.3施工质量要求:施工质量必须符合国家标准和行业规范,确保新风系统正常运行。3.2.4施工进度安排:施工总工期为60天,分阶段进行,具体进度计划见附件。4.工程量清单4.1消防系统工程量清单:详见附件1。4.2新风系统工程量清单:详见附件2。5.工程款支付方式5.1预付款:合同签订后5个工作日内,乙方需提交相关材料,甲方支付合同总额的20%作为预付款。5.2进度款:每完成一个施工阶段,乙方需提交相关材料,甲方支付已完成工程量的80%作为进度款。5.3验收款:工程验收合格后,甲方支付剩余工程量的20%作为验收款。5.4保修金:工程验收合格后,甲方支付合同总额的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。6.施工进度安排6.1施工阶段划分:施工分为三个阶段,分别为:基础施工阶段、设备安装阶段、系统调试阶段。6.2各阶段工期要求:基础施工阶段20天,设备安装阶段25天,系统调试阶段15天。6.3施工进度控制措施:乙方需按照合同约定的进度计划进行施工,如因乙方原因导致进度延误,乙方需承担相应的违约责任。7.施工质量保证措施7.1施工质量控制体系:乙方需建立健全施工质量控制体系,确保施工质量符合国家标准和行业规范。7.2施工人员资质要求:乙方施工人员需具备相应的资质证书,并经过专业培训。7.3施工设备要求:乙方施工设备需符合国家标准和行业规范,确保施工质量。7.4施工材料要求:乙方施工材料需符合国家标准和行业规范,确保施工质量。8.施工现场管理8.1施工现场安全措施8.1.1乙方需制定施工现场安全管理制度,确保施工安全。8.1.2施工现场应设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。8.1.3乙方需对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.2施工现场环保措施8.2.1乙方需遵守国家环保法规,采取措施减少施工过程中的环境污染。8.2.2施工现场应设置垃圾分类收集点,确保垃圾分类处理。8.2.3施工过程中产生的废水、废气等需经处理达标后方可排放。8.3施工现场文明施工措施8.3.1乙方需保持施工现场整洁,不得随意堆放材料、设备。8.3.2乙方需对施工现场进行绿化,美化环境。8.3.3乙方需配合甲方做好施工现场的保卫工作。9.验收标准及程序9.1验收标准9.1.1消防系统:符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)及相关规定。9.1.2新风系统:符合国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242)及相关规定。9.2验收程序9.2.1乙方完成施工后,向甲方提交验收申请。9.2.2甲方组织验收小组,对消防系统和新风系统进行验收。9.2.3验收合格后,双方签署验收报告。9.3验收资料要求9.3.1验收报告9.3.2施工记录9.3.3设备清单9.3.4质量合格证明10.保修期及保修责任10.1保修期10.1.1消防系统:自验收合格之日起,保修期为两年。10.1.2新风系统:自验收合格之日起,保修期为两年。10.2保修责任10.2.1乙方在保修期内对消防系统和新风系统出现的质量问题负责维修和更换。10.2.2保修期内因乙方原因造成的问题,乙方需承担全部责任。10.3保修费用10.3.1保修期内,乙方负责维修和更换所需的材料及人工费用。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成施工任务。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定。11.1.3乙方未按合同约定进行保修。11.2违约责任11.2.1乙方未按合同约定完成施工任务的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。11.2.2乙方施工质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失。11.2.3乙方未按合同约定进行保修的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方协商解决。12.1.2请求相关行业协会调解。12.1.3向人民法院提起诉讼。12.2争议解决方式12.2.1争议发生后,双方应在30日内协商解决。12.2.2协商不成的,任何一方均可向相关行业协会申请调解。12.2.3调解不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。13.合同生效、解除及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2双方支付预付款。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同终止条件13.3.1合同约定的工期届满。13.3.2双方履行完毕合同约定的义务。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。14.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工进度计划、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,参与合同实施、管理或服务的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可以是监理方、设计方、咨询方、检验机构、供应商等。15.2第三方介入原因15.2.1为了确保工程质量、进度和合同履行的合法性。15.2.2为了提高合同管理的效率和透明度。15.2.3为了解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲方或乙方可向对方提出第三方介入申请,并说明介入原因和预期效果。16.1.2双方应在收到申请后7个工作日内,共同决定是否同意第三方介入。16.2介入协议16.2.1同意介入后,双方应与第三方签订介入协议,明确介入范围、职责、权利和义务。16.2.2介入协议应作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1责任范围17.1.1第三方的责任限于其介入协议中约定的范围。17.1.2第三方不承担本合同中未明确约定的责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定,或由双方在介入协议中另行约定。17.2.2责任限额应根据第三方介入的性质、规模和风险等因素确定。18.第三方职责18.1监理方18.1.1监理方负责监督施工质量、进度和安全,确保施工符合合同和规范要求。18.1.2监理方有权对施工过程中的问题提出整改意见,并监督整改措施的落实。18.2设计方18.2.1设计方负责提供符合要求的工程设计图纸和技术文件。18.2.2设计方应参与施工过程中的技术交底和问题解决。18.3咨询方18.3.1咨询方提供专业咨询和建议,协助解决施工过程中的技术难题。18.3.2咨询方不参与施工过程的管理和监督。18.4检验机构18.4.1检验机构负责对施工材料、设备进行检验,确保其符合质量要求。18.4.2检验机构不参与施工过程的管理和监督。18.5供应商18.5.1供应商负责提供合同约定的材料或设备。18.5.2供应商应保证其提供的材料或设备符合质量要求。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方应明确其在合同中的职责,并与甲方、乙方各自职责划分清晰。19.1.2第三方不得干预甲方、乙方正常履行合同的权利和义务。19.2责任划分19.2.1第三方在其职责范围内产生的责任,由其自行承担。19.2.2第三方超出其职责范围造成甲方或乙方的损失,由第三方承担相应责任。19.3沟通协调19.3.2甲方、乙方应积极配合第三方的介入工作。20.第三方变更20.1变更程序20.1.1如需更换第三方,双方应协商一致,并重新签订介入协议。20.2变更责任20.2.1因更换第三方导致合同履行的风险或损失,由更换后的第三方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括项目名称、规格型号、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付依据。2.施工进度计划详细要求:包括施工阶段划分、各阶段起止时间、关键节点等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。3.验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的重要文件。4.施工记录详细要求:包括施工日期、施工内容、施工人员、设备使用情况等。说明:施工记录是反映施工过程的重要资料。5.设备清单详细要求:包括设备名称、型号、数量、规格、生产厂家等。说明:设备清单是明确设备责任和维修保养的重要依据。6.质量合格证明详细要求:包括设备名称、型号、检验机构、检验结果等。说明:质量合格证明是确保设备符合质量标准的重要文件。7.安全生产记录详细要求:包括安全事故、隐患排查、整改措施等。说明:安全生产记录是确保施工现场安全的重要依据。8.环保措施记录详细要求:包括环保设施、环保措施、环保监测数据等。说明:环保措施记录是确保施工现场符合环保要求的重要依据。9.保密协议详细要求:包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议是确保合同双方保密义务的重要文件。10.介入协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务等。说明:介入协议是明确第三方介入合同的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成施工任务责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方未按合同约定在规定工期内完成消防系统施工,导致甲方遭受经济损失。2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定:乙方应承担返工、维修或更换设备的费用,赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方施工的新风系统不符合合同约定的性能指标,导致系统无法正常运行。3.乙方未按合同约定进行保修责任认定:乙方应承担保修期内出现问题的维修费用,赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方在保修期内未及时处理消防系统故障,导致甲方遭受损失。4.第三方未按介入协议履行职责责任认定:第三方应承担因未履行职责导致合同无法履行或损失扩大的责任。示例:监理方未按介入协议对施工质量进行有效监督,导致工程质量问题。5.甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应承担逾期付款的违约责任,支付违约金。示例:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求支付违约金。6.任何一方泄露合同内容责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约责任。示例:甲方泄露合同内容给第三方,导致乙方利益受损。全文完。2024全新数据中心消防系统与新风系统施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.施工内容3.1消防系统施工3.1.1消防报警系统3.1.2消防喷淋系统3.1.3消防疏散指示系统3.2新风系统施工3.2.1新风机组3.2.2风管及配件3.2.3控制系统4.施工工期4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工进度要求5.施工质量标准5.1消防系统质量要求5.2新风系统质量要求6.施工进度款支付6.1预付款6.2进度款支付比例6.3结算款7.验收标准及程序7.1消防系统验收7.2新风系统验收8.返修及保修8.1返修条件8.2保修期限8.3保修内容9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图12.3其他相关文件13.合同未尽事宜14.其他约定第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心乙方:消防科技有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx5678第二条项目概况2.1项目名称2024全新数据中心消防系统与新风系统施工项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:10000平方米建筑面积:8000平方米2.4项目投资总投资:人民币伍仟万元整第三条施工内容3.1消防系统施工3.1.1消防报警系统消防报警主机探测器(烟雾、温度、火焰等)报警按钮3.1.2消防喷淋系统喷淋头喷淋管道水泵水箱3.1.3消防疏散指示系统疏散指示灯疏散指示标志第四条施工工期4.1施工开始日期2024年1月1日4.2施工结束日期2024年6月30日4.3施工进度要求每周提交施工进度报告按照合同要求完成各阶段施工任务第五条施工质量标准5.1消防系统质量要求符合国家标准GB255062010《消防报警系统设计规范》系统运行稳定,报警准确5.2新风系统质量要求符合国家标准GB502432016《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》系统运行平稳,新风量充足第六条施工进度款支付6.1预付款合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付人民币壹佰万元整作为预付款6.2进度款支付比例施工进度达到20%时,支付进度款总额的30%施工进度达到50%时,支付进度款总额的40%施工进度达到80%时,支付进度款总额的20%6.3结算款工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算资料后30日内支付结算款第七条验收标准及程序7.1消防系统验收甲方组织相关单位进行验收验收合格后,甲方出具验收报告7.2新风系统验收甲方组织相关单位进行验收验收合格后,甲方出具验收报告第八条返修及保修8.1返修条件因乙方施工质量问题导致的设备损坏或故障乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准8.2保修期限消防系统保修期为自竣工验收合格之日起两年新风系统保修期为自竣工验收合格之日起一年8.3保修内容乙方负责免费更换不合格的设备或材料乙方负责免费维修因施工质量问题导致的故障第九条违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成施工乙方施工质量不符合合同约定乙方未按合同约定支付进度款甲方未按合同约定支付预付款或进度款9.2违约责任承担乙方未按期完成施工,每逾期一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金乙方施工质量不合格,乙方应无条件返工,直至合格为止,并承担因此产生的所有费用乙方未按期支付进度款,应向甲方支付应付款项的1%作为滞纳金甲方未按期支付预付款或进度款,应向乙方支付应付款项的1%作为滞纳金第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构合同签订地为市区争议解决机构为市区人民法院第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件双方法定代表人签字或盖章合同签订后5个工作日内,甲方支付预付款11.2合同终止条件工程竣工验收合格,且结算款已支付完毕双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行第十二条合同附件12.1设计图纸消防系统设计图纸新风系统设计图纸12.2施工图消防系统施工图新风系统施工图12.3其他相关文件合同签订双方的身份证明文件银行支付凭证验收报告第十三条合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条其他约定本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行本合同如有修改,必须经双方协商一致,并以书面形式进行修改第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,参与合同执行过程中的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供货商、分包商等。1.2第三方介入范围监督施工质量检测施工材料审核设计文件提供专业咨询承担分包工作第二条第三方责任限额2.1第三方责任界定第三方的责任仅限于其专业领域和合同约定的工作内容,对于因第三方自身原因导致的损失,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。2.2责任限额第三方直接责任:不超过合同总价款的10%第三方间接责任:不超过合同总价款的5%因第三方责任导致的质量问题,第三方应承担全部修复费用第三条甲乙方与第三方的关系3.1合作关系甲方和乙方应与第三方建立合作关系,明确各自的权利和义务。3.2信息共享甲方和乙方应向第三方提供必要的信息,包括但不限于施工图纸、技术要求、进度安排等。3.3权利与义务第三方有权利要求甲方和乙方提供必要的支持,包括但不限于人员、设备、场地等。第三方有义务按照合同约定完成工作,确保工作质量。第四条第三方介入的流程4.1介入申请第三方需向甲方和乙方提交介入申请,包括介入原因、介入内容、预期效果等。4.2审核批准甲方和乙方共同审核第三方的介入申请,并在收到申请后5个工作日内给予答复。4.3介入实施第三方在获得批准后,按照合同约定开始介入工作。第五条第三方责任追责5.1追责程序第三方在履行合同过程中发生违约行为,甲方和乙方有权要求其承担相应责任,追责程序如下:双方协商解决协商不成,提交仲裁机构仲裁仲裁不成,提起诉讼5.2追责期限第三方责任追责期限为介入工作结束后6个月内。第六条

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论