2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2篇_第1页
2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2篇_第2页
2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2篇_第3页
2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2篇_第4页
2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房者信息2.房地产项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4土地使用权类型2.5土地使用权年限2.6建筑面积2.7房屋套内面积2.8房屋公摊面积2.9房屋结构2.10房屋户型2.11房屋朝向3.合同签订与生效3.1合同签订日期3.2合同生效日期4.房屋交付4.1交付时间4.2交付条件4.3交付方式4.4交付地点4.5交付手续5.房屋价格与付款方式5.1房屋总价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款比例5.5首付金额5.6首付时间5.7按揭贷款5.8利率及还款方式6.产权登记6.1产权登记时间6.2产权登记手续6.3产权登记费用7.房屋质量与保修7.1房屋质量标准7.2质量保修期限7.3质量保修责任7.4质量问题处理8.违约责任8.1购房者违约责任8.2开发商违约责任8.3违约赔偿8.4违约处理方式9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:房屋买卖合同12.2附件二:房屋验收合格证明12.3附件三:房屋产权证明12.4附件四:其他相关文件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2开发商法定代表人:1.1.3开发商注册地址:省市区路号1.2购房者信息1.2.1购房者姓名:1.2.2购房者身份证号码:4403081990030500151.2.3购房者住址:省市区路号2.房地产项目基本信息2.1项目名称:花城2.2项目地址:省市区路号2.3项目性质:住宅2.4土地使用权类型:出让2.5土地使用权年限:70年2.6建筑面积:100平方米2.7房屋套内面积:80平方米2.8房屋公摊面积:20平方米2.9房屋结构:框架结构2.10房屋户型:三室两厅一卫2.11房屋朝向:南北通透3.合同签订与生效3.1合同签订日期:2024年4月1日3.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效4.房屋交付4.1交付时间:2024年12月31日4.2交付条件:房屋符合合同约定的质量标准,并办理完毕产权登记手续4.3交付方式:购房者在指定地点自行验收房屋4.4交付地点:省市区路号花城项目4.5交付手续:购房者凭合同、身份证、付款凭证等材料办理交付手续5.房屋价格与付款方式5.1房屋总价:人民币100万元5.2付款方式:一次性付款5.3付款时间:合同签订之日起3个工作日内5.4付款比例:100%5.5首付金额:人民币100万元5.6首付时间:合同签订之日起3个工作日内5.7按揭贷款:无需6.产权登记6.1产权登记时间:房屋交付之日起30个工作日内6.2产权登记手续:购房者提供合同、身份证、付款凭证等材料办理产权登记手续6.3产权登记费用:人民币2000元,由购房者承担7.房屋质量与保修7.1房屋质量标准:符合国家现行建筑标准和设计要求7.2质量保修期限:自房屋交付之日起,住宅建筑主体结构、基础工程和设施设备等质量保修期限为5年7.3质量保修责任:开发商对房屋质量问题承担保修责任,及时修复或更换存在问题的部分7.4质量问题处理:购房者发现房屋质量问题,应及时通知开发商,开发商应在接到通知之日起3个工作日内处理8.违约责任8.1购房者违约责任8.1.1若购房者未按时支付购房款,每逾期一日,应向开发商支付应付款项的千分之二的违约金。8.1.2若购房者单方面解除合同,无正当理由,应向开发商支付房屋总价款5%的违约金。8.2开发商违约责任8.2.1若开发商未按时交付房屋,每逾期一日,应向购房者支付房屋总价款的千分之二的违约金。8.2.2若开发商交付的房屋不符合合同约定的质量标准,购房者有权要求开发商修复或更换,若开发商拒绝或修复不达标,购房者有权解除合同并要求开发商支付房屋总价款10%的违约金。8.3违约赔偿8.3.1双方违约责任应按照实际损失原则计算,包括但不限于直接经济损失和合理的间接经济损失。8.3.2若因违约导致对方损失的,违约方应承担全部赔偿责任。8.4违约处理方式8.4.1双方应友好协商解决违约问题,若协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时,应通过协商解决。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.2.2争议解决机构为一级人民法院,具体为省市区人民法院。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,由败诉方承担。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致,且不违反法律法规的变更。10.2合同变更程序10.2.1变更内容应以书面形式通知对方,经双方签字盖章后生效。10.3合同解除程序10.3.1合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。10.4合同解除后果10.4.1合同解除后,双方应按照约定履行各自义务,并处理相关事宜。11.合同附件11.1附件一:房屋买卖合同11.2附件二:房屋验收合格证明11.3附件三:房屋产权证明11.4附件四:其他相关文件12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满或双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同签订日期:2024年4月1日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为促成合同签订、履行或解决争议而介入的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入形式15.2.1第三方介入形式包括但不限于中介服务、咨询服务、融资服务、法律服务等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入合作协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的甲方额外条款16.1.1甲方同意第三方介入,需确保第三方具备相应的资质和信誉。16.1.2甲方应与第三方签订合作协议,明确第三方的责任和权利。16.2第三方介入时的乙方额外条款16.2.1乙方同意第三方介入,需确保第三方不损害其合法权益。16.2.2乙方应与第三方签订合作协议,明确第三方的责任和权利。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1第三方责任限额指第三方在履行协议过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2第三方责任限额确定17.2.1第三方责任限额应在合作协议中明确约定,最高不超过甲乙双方因第三方原因遭受的直接经济损失。17.3第三方责任限额的适用17.3.1第三方责任限额适用于第三方介入的整个过程中,包括但不限于合同签订、履行和争议解决等环节。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应独立于甲方,不得因甲方的原因影响其独立履行职责。18.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守法律法规和双方协议的约定。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应独立于乙方,不得因乙方的原因影响其独立履行职责。18.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守法律法规和双方协议的约定。18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方在介入过程中,应公平公正地处理甲乙双方的权益。18.3.2第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。19.第三方介入的协议解除19.1第三方介入协议的解除条件19.1.1双方协商一致解除协议。19.1.2第三方违反协议约定,严重影响甲乙双方权益。19.1.3法律法规规定的其他解除条件。19.2第三方介入协议的解除程序19.2.1双方书面通知对方解除协议。19.2.2解除协议后,第三方应协助甲乙双方处理相关事宜。20.本条款的适用20.1本条款适用于本合同中涉及第三方介入的所有情况。20.2本条款的修改或补充,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式修改或补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋买卖合同说明:详细记载甲乙双方房屋买卖的基本信息、价格、付款方式、交付时间等。2.附件二:房屋验收合格证明说明:由开发商提供的证明文件,证明房屋已按照合同约定完成建设并验收合格。3.附件三:房屋产权证明说明:由房地产登记机构出具的证明文件,证明房屋产权已登记在购房者名下。4.附件四:付款凭证说明:购房者支付购房款的凭证,如银行转账记录、支票等。5.附件五:第三方介入合作协议说明:甲乙双方与第三方签订的协议,明确第三方的职责、权利和义务。6.附件六:质量保修单说明:开发商提供的质量保修单,载明房屋质量保修期限和保修责任。7.附件七:争议解决协议说明:甲乙双方为解决争议而签订的协议,明确争议解决方式和机构。8.附件八:其他相关文件说明:与本合同相关的其他文件,如规划许可证、施工许可证等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:购房者未按时支付购房款责任认定:购房者应按照合同约定的时间支付购房款,若逾期支付,每逾期一日,应向开发商支付应付款项的千分之二的违约金。2.违约行为:开发商未按时交付房屋责任认定:开发商应按照合同约定的交付时间交付房屋,若逾期交付,每逾期一日,应向购房者支付房屋总价款的千分之二的违约金。3.违约行为:房屋质量不符合约定责任认定:若房屋质量不符合合同约定,购房者有权要求开发商修复或更换,若开发商拒绝或修复不达标,购房者有权解除合同并要求开发商支付房屋总价款10%的违约金。4.违约行为:第三方介入协议解除责任认定:若因第三方原因导致协议解除,双方应根据协议约定承担相应的责任。5.违约行为:争议解决过程中出现虚假陈述责任认定:在争议解决过程中,若任何一方提供虚假陈述,应承担相应的法律责任。示例说明:1.购房者未能在合同约定的时间内支付购房款,逾期10天。根据合同约定,应向开发商支付1万元(100万元×10天×0.02%)的违约金。2.开发商未能在合同约定的时间内交付房屋,逾期30天。根据合同约定,应向购房者支付6000元(100万元×30天×0.02%)的违约金。3.购房者发现房屋存在质量问题,经协商后,开发商同意更换部分设施。若更换后仍不符合约定,购房者有权解除合同,并要求开发商支付10万元(100万元×10%)的违约金。全文完。2024年度房地产销售合同:房地产开发商与购房者(2024版)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称、地址、联系方式1.2购房者姓名、地址、联系方式2.房地产基本信息2.1房地产项目名称、地址2.2房地产类型、面积、楼层2.3土地使用权性质、年限3.销售价格及支付方式3.1销售价格3.2付款方式及期限3.3首付款比例及支付时间3.4首付及分期付款的利息计算方式4.房屋交付4.1交付时间4.2交付条件及标准4.3交付流程5.房屋产权登记5.1产权登记手续及费用5.2产权登记时间及流程6.保修及维修6.1保修范围及期限6.2维修责任及费用承担7.违约责任7.1违约情形及处理方式7.2违约金计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效及解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件及程序10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.其他约定事项11.1不可抗力条款11.2法律适用11.3合同变更及补充12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人身份证明13.合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力14.合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称:房地产开发有限公司1.2房地产开发商地址:市区路号1.4购房者姓名:1.5购房者地址:市区路号2.房地产基本信息2.1房地产项目名称:花园2.2房地产项目地址:市区路号2.3房地产类型:住宅2.4房地产面积:120平方米2.5房地产楼层:第8层2.6土地使用权性质:出让2.7土地使用权年限:70年3.销售价格及支付方式3.1销售价格:人民币120万元整3.2付款方式:分期付款3.3首付款比例:50%,即人民币60万元整3.4首付款支付时间:合同签订之日起5个工作日内3.5分期付款时间及金额:剩余款项分两次支付,第一次支付人民币30万元整,支付时间为合同签订之日起6个月内;第二次支付人民币30万元整,支付时间为合同签订之日起12个月内3.6利息计算方式:按年利率5%计算,自首付款支付之日起至房屋交付之日止4.房屋交付4.1交付时间:2025年6月30日4.2交付条件及标准:房屋验收合格,购房者支付全部房款4.3交付流程:购房者收到交付通知后,按照约定时间到开发商指定地点进行房屋验收,验收合格后签署交付确认书5.房屋产权登记5.1产权登记手续及费用:购房者负责办理房屋产权登记手续,相关费用由购房者承担5.2产权登记时间:房屋交付之日起30个工作日内5.3产权登记流程:购房者提供相关资料,开发商协助办理产权登记手续6.保修及维修6.1保修范围及期限:房屋主体结构、墙面、地面、门窗等主要部件的保修期限为2年6.2维修责任及费用承担:在保修期内,因房屋质量问题导致的维修费用由开发商承担;保修期外,维修费用由购房者承担7.违约责任7.1违约情形及处理方式:7.1.1开发商未按约定时间交付房屋,每延迟一日应向购房者支付房屋总价款万分之一的违约金7.1.2购房者未按约定时间支付房款,每延迟一日应向开发商支付房屋总价款万分之一的违约金7.1.3一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任7.2违约金计算方式:按实际逾期天数计算,逾期天数不足一日按一日计算8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无9.合同生效及解除9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件及程序:9.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解除合同,并书面通知对方。9.2.2一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。9.2.3合同解除后,双方应按照约定处理未履行的义务和已履行的部分。10.合同附件10.1合同附件清单:1.房地产销售确认书2.房屋买卖合同3.房屋产权证书4.房屋验收报告5.付款凭证10.2合同附件内容:上述附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。11.其他约定事项11.1不可抗力条款:本合同所称不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同变更及补充:任何对合同内容的变更或补充,必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。12.合同签署12.1签署时间:2024年3月15日12.2签署地点:市区路号房地产开发有限公司办公室12.3签署人身份证明:双方代表均须出示有效身份证件,以证明其身份。13.合同份数及效力13.1合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。13.2合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有约束力。14.合同生效日期14.1合同生效日期:2024年3月15日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行、监督、评估或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2范围:第三方介入包括但不限于中介服务、咨询服务、监理服务、评估服务、法律服务、担保服务等。16.第三方介入的引入与选择16.1引入:甲乙双方可以协商一致引入第三方参与本合同的履行。16.2选择:第三方应由甲乙双方共同选定,并签订相应的合作协议。17.第三方的责任与权利17.1责任:第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其职责,并对因其过错导致的责任承担赔偿责任。17.2权利:第三方有权获得其提供服务的报酬,并享有合作协议中约定的其他权利。18.第三方介入的具体条款18.1中介服务:18.1.1中介方应协助甲乙双方完成合同的签订、履行和解除。18.1.2中介方应保证其提供的房源信息真实、准确。18.1.3中介方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。18.2咨询服务:18.2.1咨询方应根据甲乙双方的要求,提供专业咨询服务。18.2.2咨询方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。18.3监理服务:18.3.1监理方应监督房屋建设质量,确保符合合同约定的标准。18.3.2监理方应定期向甲乙双方报告监理情况。18.4评估服务:18.4.1评估方应根据甲乙双方的要求,对房地产价值进行评估。18.4.2评估方应保证其评估结果客观、公正。18.5法律服务:18.5.1法律服务方应提供合同审查、法律咨询等服务。18.5.2法律服务方应保证其提供的服务符合法律法规。18.6担保服务:18.6.1担保方应按照担保合同约定,承担相应的担保责任。18.6.2担保方不得擅自变更或解除担保合同。19.第三方的责任限额19.1第三方责任限额:第三方因履行本合同产生的赔偿责任,其责任限额不得超过合作协议中约定的金额。19.2超额赔偿:若第三方责任超过约定的责任限额,甲乙双方应根据实际情况,按照各自过错程度分担超出部分的责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分:第三方与甲乙双方的责任划分应按照合作协议和本合同的规定执行。20.2权利义务:第三方在履行职责过程中,其权利义务应与甲乙双方明确划分。20.3争议解决:第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同变更21.1合同变更:甲乙双方在引入第三方后,如需对本合同进行变更,应通知第三方,并经三方协商一致后签订书面变更协议。22.第三方介入的合同解除22.1合同解除:若第三方因故无法履行职责,甲乙双方可协商解除第三方合作协议,并按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房地产销售确认书详细要求:确认销售价格、面积、交付时间、付款方式等基本信息,并由甲乙双方签字确认。说明:作为合同签订的初步文件,用于确认买卖双方对房屋交易的基本共识。2.房屋买卖合同详细要求:详细约定房屋买卖的具体条款,包括房屋基本信息、销售价格、付款方式、交付时间、产权转移、违约责任等。说明:作为正式的买卖合同,具有法律效力。3.房屋产权证书详细要求:提供房屋产权证书的原件或复印件,证明房屋权属。说明:产权证书是房屋所有权的重要证明文件。4.房屋验收报告详细要求:由专业机构出具,报告房屋交付时的质量状况。说明:验收报告用于证明房屋是否符合合同约定的交付条件。5.付款凭证详细要求:提供支付房款的凭证,如银行转账记录、现金支付凭证等。说明:付款凭证作为证明购房者已支付房款的依据。6.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论