木作分包工程劳务

木作分包工程劳务合同目录第一章：定义与解释1.1合同的定义1.2双方主体的定义1.3分包工程的定义1.4劳务的定义第二章：合同双方的权益和义务2.1分包商的权益2.2分包商的义务2.3总包商的权益2.4总包商的义务第三章：分包工程范围与内容3.1分包工程的范围3.2分包工程的内容3.3分包工程的变更第四章：劳务报酬与支付方式4.1劳务报酬的确定4.2劳务报酬的支付方式4.3报酬的调整第五章：工期与进度5.1工程开工时间5.2工程竣工时间5.3工程进度要求第六章：质量与标准6.1工程质量要求6.2工程标准6.3质量检验第七章：安全管理与责任7.1安全管理要求7.2安全事故的处理7.3责任分配第八章：违约责任8.1分包商的违约行为8.2总包商的违约行为8.3违约责任的处理第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2调解与仲裁9.3法律途径第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一章：保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3保密期限第十二章：法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章：其他条款13.1通知与送达13.2合同的副本13.3附件第十四章：附则14.1合同的签订日期14.2合同的修订历史14.3合同的最终解释权合同编号：_______第一章：定义与解释1.2双方主体的定义：甲方指具有合同主体资格的总包商，乙方指具有合同主体资格的分包商。1.3分包工程的定义：分包工程是指甲方将其在主合同项下的木作工程分包给乙方进行施工的业务。1.4劳务的定义：劳务是指乙方根据本合同的约定，为完成分包工程所提供的木作施工人员的劳动。第二章：合同双方的权益和义务2.1分包商的权益：乙方享有按本合同约定完成分包工程并获得劳务报酬的权利。2.2分包商的义务：乙方应按甲方的要求，提供合格的劳务，保证分包工程的质量和进度。2.3总包商的权益：甲方享有对乙方提供的劳务进行监督、检查和验收的权利。2.4总包商的义务：甲方应按本合同约定支付乙方的劳务报酬，并保证乙方的合法权益。第三章：分包工程范围与内容3.1分包工程的范围：分包工程包括甲方在主合同中约定的木作施工业务。3.2分包工程的内容：乙方应按照甲方的要求，提供木作施工人员的劳动，完成分包工程的施工。3.3分包工程的变更：如因主合同的变更导致分包工程范围或内容的变更，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。第四章：劳务报酬与支付方式4.1劳务报酬的确定：乙方劳务报酬根据分包工程的具体情况，按照甲方提供的单价和工程量进行计算。4.2劳务报酬的支付方式：甲方按照乙方实际完成的工作量，按约定的周期和方式支付劳务报酬。4.3报酬的调整：如因市场行情等因素导致劳务报酬需要调整，甲乙双方可协商一致后进行调整。第五章：工期与进度5.1工程开工时间：工程开工时间按照甲方发出的开工通知执行。5.2工程竣工时间：乙方应按照甲方的要求，确保分包工程在约定的工期内完成。5.3工程进度要求：乙方应按照甲方的要求，按期完成分包工程的施工，确保工程进度。第六章：质量与标准6.1工程质量要求：乙方应保证分包工程的质量符合国家和行业标准以及甲方的要求。6.2工程标准：分包工程的施工应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行。6.3质量检验：甲方有权对乙方完成的分包工程进行质量检验，乙方应予以配合。第七章：安全管理与责任7.1安全管理要求：乙方应按照甲方的要求，加强现场安全管理，确保施工安全。7.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按甲方要求进行处理。7.3责任分配：因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应的责任。第八章：违约责任8.1分包商的违约行为：如乙方未按本合同约定完成分包工程，或分包工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。8.2总包商的违约行为：如甲方未按本合同约定支付乙方的劳务报酬，或未按约定提供施工条件，乙方有权要求甲方承担违约责任。8.3违约责任的处理：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失、延迟竣工的违约金等。第九章：争议解决9.1争议的解决方式：双方应通过友好协商的方式解决合同争议。9.2调解与仲裁：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3法律途径：争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规，接受法律途径的裁决。第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订补充协议。10.3合同的终止：合同终止条件符合本合同约定或法律法规规定时，合同即告终止。第十一章：保密条款11.1保密信息的定义：保密信息是指合同履行过程中双方交换的商务、技术等非公开信息。11.2保密义务：双方对获得的对方保密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。11.3保密期限：保密信息的保密期限自合同终止之日起计算，期限为____年。第十二章：法律适用与争议解决12.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决：如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章：其他条款13.1通知与送达：双方之间的通知、文件等均以书面形式送达对方指定的地址。13.2合同的副本：双方均持有本合同正本一份，具有同等法律效力。13.3附件：本合同附件包括双方确认的工程量清单、单价等。第十四章：附则14.1合同的签订日期：本合同于____年__月__日签订。14.2合同的修订历史：本合同修订历史如下：（如有）14.3合同的最终解释权：本合同的解释权归双方共同所有。【签字盖章区域】甲方（总包商）：____________乙方（分包商）：____________授权代表：____________授权代表：____________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令：甲方有权根据工程进度和质量要求，向乙方发出指令。乙方应无条件遵守甲方的指令，确保分包工程的顺利进行。2.甲方监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。3.甲方变更：甲方有权根据工程需要，对分包工程的范围、内容、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程按时完成。4.甲方解除：如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。5.甲方支付：甲方应按照约定的时间和方式支付乙方的劳务报酬。如甲方延迟支付，应支付延迟支付期间的违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证：乙方应对分包工程的质量负责，确保工程质量符合国家和行业标准及甲方要求。如工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用，并支付违约金。2.乙方进度保证：乙方应按约定的工期完成分包工程。如乙方延迟竣工，应支付延迟竣工的违约金。3.乙方保密：乙方应对甲方提供的保密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。如乙方泄露保密信息，应承担泄露造成的损失。4.乙方变更：如乙方因特殊情况需对分包工程进行变更，应提前通知甲方，并征得甲方同意。5.乙方解除：如甲方严重违约，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介：本合同涉及的第三方中介是指在甲方、乙方之间提供合同签订、履行及争议解决等服务的中介机构。2.第三方中介费用：如双方同意由第三方中介提供服务，应明确中介费用由哪方承担。如未明确，双方可协商解决。3.第三方中介的职责：第三方中介应公正、公平地履行其职责，协助双方完成合同的签订、履行及争议解决。4.第三方中介的违约：如第三方中介未能履行其职责，导致合同争议无法解决，双方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。5.第三方中介的保密：第三方中介应对双方提供的保密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。如第三方中介泄露保密信息，应承担泄露造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.单价确认表3.施工图纸4.技术要求说明5.保密信息协议6.工程进度计划7.质量检验标准8.安全事故应急预案9.争议解决协议10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付劳务报酬未提供约定的施工条件擅自变更分包工程范围或内容延迟竣工导致乙方损失2.乙方违约行为：未按约定质量完成分包工程延迟完成分包工程泄露甲方提供的保密信息未遵守甲方指令导致工程进度延误3.违约行为的认定：违约行为应以书面形式确认违约方应承担相应违约责任，包括赔偿损失和支付违约金双方均有权对违约行为进行认定和追究三、法律名词及解释：1.合同：双方达成的明确权利义务的书面协议2.分包商：承担分包工程施工的合同方3.总包商：委托分包商进行分包工程的总承包方4.劳务报酬：分包商为完成分包工程所提供的劳动所得到的报酬5.违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金6.保密信息：合同履行过程中双方交换的未公开的商业、技术等信息四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通原因制定补救措施协商调整工期2.质量问题：严格的质量检验及时反馈质量问题