建筑砌体分包合作意向书

建筑砌体分包合作意向书合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同文件组成1.4合同条款解释第二章合作范围与内容2.1建筑砌体工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量清单2.4分包工程质量标准第三章合同价格与支付3.1合同价格构成3.2合同价格确认3.3支付方式与支付时间3.4价格调整机制第四章工期与进度4.1合同工期概述4.2施工进度计划4.3工期延误责任4.4工期提前奖励第五章质量与检验5.1工程质量标准5.2质量检验程序5.3质量问题处理5.4工程验收第六章安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保措施与要求6.4健康与安全培训第七章合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八章违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿金额计算8.4违约与索赔程序第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构与地点9.3仲裁裁决的承认与执行9.4诉讼管辖法院第十章合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效条件10.4合同终止后的权利义务处理第十一章保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与责任11.3保密期限11.4保密协议的解除与终止第十二章法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式12.3法律适用与争议解决的优先级12.4语言版本第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件与附录13.4补充协议第十四章签署页14.1合同签署人14.2签署日期14.3签署地点14.4合同正本与副本说明合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同主体认定本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称）。1.3合同文件组成本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。1.4合同条款解释本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议的解释权归双方共同所有。第二章合作范围与内容2.1建筑砌体工程概述本合同涉及的建筑砌体工程为（工程名称），工程地点位于（工程地点），工程内容包括但不限于砖砌体、混凝土砌体、填充墙等。2.2分包工程范围乙方分包的工程范围包括：（详细列出分包工程范围）。2.3分包工程量清单附件一为本合同分包工程量清单，乙方应按照清单要求完成工程。2.4分包工程质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量。第三章合同价格与支付3.1合同价格构成本合同总价包括：（列出价格构成要素）。3.2合同价格确认双方按照附件二《工程量清单》确认的工程量及价格进行计算，形成合同总价。3.3支付方式与支付时间甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的时间和比例进行支付。具体支付方式及时间见附件三《支付计划》。3.4价格调整机制因市场行情变化等原因导致工程成本发生重大变化的，双方可协商调整合同价格。第四章工期与进度4.1合同工期概述本合同约定的工期为（工期起止日期）。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定施工进度计划，并报甲方审批。4.3工期延误责任乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。4.4工期提前奖励乙方如提前完成工程，甲方根据实际情况给予提前奖励。第五章质量与检验5.1工程质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2质量检验程序乙方应按照附件四《质量检验程序》进行自检、互检和甲方检验。5.3质量问题处理乙方发现质量问题应及时整改，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。5.4工程验收工程完成后，乙方应按照约定进行工程验收，甲方验收合格后支付尾款。第六章安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。6.3环保措施与要求乙方应按照国家环保法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作。6.4健康与安全培训乙方应定期对施工现场人员进行健康与安全培训，提高施工现场人员的安全意识。第八章违约责任8.1违约行为界定双方同意，违约行为包括但不限于未按约定履行合同义务、延迟履行合同义务、不履行合同义务等。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的直接损失。8.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据违约程度和给对方造成的损失计算。8.4违约与索赔程序违约与索赔程序按照附件五《违约与索赔程序》执行。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构与地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为（仲裁机构名称），仲裁地点为（仲裁地点）。9.3仲裁裁决的承认与执行双方同意，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4诉讼管辖法院如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为管辖法院。第十章合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.3合同失效条件10.4合同终止后的权利义务处理合同终止或失效后，双方的权利义务按照附件六《合同终止与失效后的权利义务处理》执行。第十一章保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、商务信息、技术信息等。11.2保密义务与责任双方对保密信息承担保密义务，如有泄露，应承担相应责任。11.3保密期限保密期限为（保密期限）。11.4保密协议的解除与终止保密协议的解除与终止按照附件七《保密协议的解除与终止》执行。第十二章法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用法律为中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如前述章节已规定争议解决方式，则按照前述规定执行；如未规定，则参照本章节规定执行。12.3法律适用与争议解决的优先级本合同的法律适用与争议解决优先级为：法律适用>争议解决方式。12.4语言版本本合同正本一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力。第十三章其他条款13.1不可抗力不可抗力事件按照附件八《不可抗力条款》执行。13.2合同的转让合同转让需双方书面同意。13.3附件与附录附件与附录为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.4补充协议补充协议应书面签订，与本合同具有同等法律效力。第十四章签署页14.1合同签署人甲方：（甲方签署人姓名）乙方：（乙方签署人姓名）14.2签署日期日期：____年____月____日14.3签署地点地点：____省____市____县（区）14.4合同正本与副本说明合同正本一式两份，双方各执一份，副本及其他附件均具有同等法律效力。甲方：（甲方签字）乙方：（乙方签字）多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指令变更甲方有权根据项目进展和实际情况，对乙方的施工方案、工程进度等进行指令变更。乙方应根据甲方的指令，及时调整施工方案和工程进度。1.2甲方监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，以确保工程质量、安全、进度等方面的满足合同要求。乙方应积极配合甲方的监督与检查。1.3甲方临时终止合同在合同执行过程中，如甲方认为乙方严重违反合同约定，甲方有权临时终止合同。临时终止合同的决定应书面通知乙方，并说明理由。1.4甲方解除合同甲方在合同价款全部支付完毕后，如乙方仍存在违约行为，甲方有权解除合同。解除合同的决定应书面通知乙方，并说明理由。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提前完成工程奖励如乙方提前完成工程，甲方根据实际情况给予提前奖励。提前奖励的金额和条件由双方另行约定。2.2乙方质量保证乙方承诺分包工程的质量符合甲方要求和国家相关标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。2.3乙方工程变更乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。如因实际情况需要进行工程变更，乙方应及时与甲方沟通，并取得甲方书面同意。2.4乙方保密义务乙方应对合同内容、甲方商业秘密等予以保密。如乙方违反保密义务，应承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介协调第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理双方之间的争议和问题。3.2第三方中介监督第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等方面的满足合同要求。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督。3.3第三方中介终止合同在合同执行过程中，如第三方中介认为甲方或乙方严重违反合同约定，第三方中介有权终止合同。终止合同的决定应书面通知甲乙双方，并说明理由。3.4第三方中介解除合同第三方中介在合同价款全部支付完毕后，如甲方或乙方仍存在违约行为，第三方中介有权解除合同。解除合同的决定应书面通知甲乙双方，并说明理由。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程量清单附件二：支付计划附件三：质量检验程序附件四：安全生产与环保措施附件五：违约与索赔程序附件六：合同终止与失效后的权利义务处理附件七：保密协议的解除与终止附件八：不可抗力条款二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按约定履行合同义务、延迟履行合同义务、不履行合同义务等。违约行为的认定依据合同条款、附件及双方协商一致的约定。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的，明确相互权利义务的文件。2.甲方：指合同中承担买方或委托方义务的一方。3.乙方：指合同中承担卖方或受托方义务的一方。4.分包：指乙方将其合同范围内的一部分工作或义务转由第三方履行。5.违约：指合同当事人违反合同约定，未能履行合同义务的行为。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工期及支付计划。2.工程质量问题：及时整改，必要时更换材料或返工，重新验收。3.安全生产事故：立即报告，按照安全生产程序处理，采取措施防止再次发生。4.合