工程招投标与合同管理习题答案

工程招投标与协议管理习题及答案

一、单项选择题。下列各敲中，只有一种被选项最符合题意，请将它选出并填

入括号内。

1、协议法律关系是指协议法律规范调整日勺当事人在民事流传过程中形成日勺

（C）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人

C、权利与义务D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当

规定（A）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理D、详细的施工人员

3、下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具

4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。

A、2、B、3CN5D、7

5、协议争议的J处理次序为（A）

A^和解一调解一仲裁一诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼

C^和解一调解一诉讼一仲裁D、调解一和解一诉讼一仲裁

6、监理招标重要是对监理单位（B）的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备

7、由于承包商日勺原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应

属于（B）

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范围的是（C）o

A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工

条件，并在动工后继续处理以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料•，保证数据真实，位

置精确

C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的二分之一时，发包人由于项

目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照

设计范本的规定，设计人应（D）

A、没收所有定金赔偿损失

B、规定发包人支付双倍的定金

C、规定发包人赔偿实际发生的损失

D、规定发包人付给协议约定设计费用的50%

10、施工协议日勺协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工的原则。签订协议步

约定的协议工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

A、协议签字日起按投标文献中承诺

B、协议签字日起按招标文献中规定

C、协议约定的动工日起按投标文献中承诺

D、协议约定的动工日起按招标文献中规定

11、工程师规定的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加协议价款，赔偿承包商

由此导致的损失，对应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，对应顺延工期

C、停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工,

由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购日勺数量，但数量的

短少在协议约定的容许磅差范围内。采购方应（B）0

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

13、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”,是指（A）o

A、工程保修期

B、承包商欧I施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商

提出索赔。承包商（C）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔规定

B、认为规定合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔汇报

D、不予支不J,以分包商的名义向工程师提交索赔汇报

15、施工中碰到持续10天超过协议约定等级日勺大暴雨天气而导致施工进度

的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。

A、由承包商承担的风险责任B、予以费用赔偿并顺延工期

C、予以费用赔偿但不顺延工期D、予以工期顺延但不给费用赔偿

16、协议法律关系重要的是由法律规范调整的（B）

A行政法律关系B民事权利义务关系

C刑事法律关系D经济侵权关系

17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）

A业主的代理人B业主的委托人C施工协议的当事人

D绝对独立的第三人

18、经济协议当事人签订的“保证协议”，其法律形式是（B）

A主协议B从协议

C独立协议D无条件地必须履行的协议

19、仲裁庭作出裁决后，协议当事人应当（A）

A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C可向人民法院起诉D向协议管理机关申诉

20、《监理协议》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻

以或延误，以致增长工作量时，应是为（B）o

A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务

21、监理招标日勺宗旨是指对监理单位（A）的选择。

A能力B报价C信誉D经济实力

22、中标日勺承包商将由（B）决定。

A评标委员会B业主

C上级行政主管部门D监理工程师

23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。

A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位

24、业主在（B）协议中承担欧J风险最小。

A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金

25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）0

A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的）索赔

26、当出现招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不

一致时，应以（A）为准。

A.招标文献中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人日勺书面质疑解答文献

27、由于承包商的原因使监理单位增长了监理服务时间，此项工作应属于

（B）<>

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作

28、下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具有的前提条件。

A、建设用地征用完毕，施工图纸完毕

B、概算已经同意，建设项目已正式列入计划

C、招标文献已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经贯彻

29、投标文献对招标文献的响应有细微偏差，包括（C）。

A、提供H勺投标担保有瑕疵B、货品包装方式不符合招标文献的规定

C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格规定

30、与邀请招标相比，公开招标的最大长处是（D）o

A、节省招标费用B、招标时间短

C、减小协议履行过程中承包不违约的风险D、竞争剧烈

31、施工协议通用条款规定，当施工协议文献中出现模糊不清或不一致时,

下列中解释次序排列对的的为（D）。

A、专用条款、通用条款、中标告知书、图纸

B、中标告知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标告知书、投标书、协议书、图纸

D、中标告知书、专用条款、通用条款、图纸

32、施工协议中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改提议进行了修

改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（C）承担。

A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同

33、FIDIC施工协议条件规定，用从（D）之日止的持续时间为缺陷告知

期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A、动工日起至颁布发接受证书

B、动工令规定的动工日起至颁布发接受证书中指明的竣工

C、颁发接受证书日起至颁发履约证书

D、接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

34、在工程施工中由于（B）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责

任。

A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

35、委托任务并负责支付酬劳的一方称(B)o

A承包人B发包人C出资人D出工人

36、受招标人H勺委托，代为从事招标活动的中介组织是(C)o

A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位

37、监理招标重要是对监理单位(B)口勺选择。

A报价B能力C人员数量D设备

38、协议价款可以有多种约定方式，其不包括(C)o

A固定价格协议B可调整价格协议

C固定价格加酬金协议D成本加酬金协议

39、在进度控制中，(B)不属工程师的任务。

A督促承包人完毕工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请

C协调竣工验收中的各方关系D参与竣工验收

40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购时数量，但数量

的短少在协议约定时容许磅差范围内，采购方应(C)o

A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款

C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付

41、工程分包的说法错误的为(A)

A是违法的B是从工程承包人承担C是容许的D非发包人同意,

承包人不得将承包工程的任何部分分包

42、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”是指（A）

A工程保修期B承包商的施工期

C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知

D工程师在施工过程中充承包商改正缺陷限定的时间

43、自中标告知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程

承发包协议。

A15天B21天C30天D35天

44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。

A、保证B、连带保证C、违约D、协议

45、当事人采用协议书形式签订的，自（C）协议成立,

A、双方当事人制作协议书时B、双方当事人表达受协议的约束时

C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人到达一致意见时

46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标状况

的书面汇报。

A、15天B、21天C^30天D、35天

47、下列说法不对时的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、建设行政主管部门派人参与开标、评标、定标日勺活动，监督招标按法定

程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的组员，但不得以任何形式影响或

干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

48、监理招标重要是对监理单位(B)的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备

49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应

属于(B)o

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作

50、协议双方约定的协议工期的说法，对时日勺一项是(D)。

A、包括动工日期B、包括竣工日期C、包括协议工期的总日历天数

D、协议工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假口在内的承包天数

51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范围的是(C)o

A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工

条件，并在动工后继续处理以上事项H勺遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位

置精确

C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

52、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。

A、督促承包人完毕工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请

C、协调竣工验收中日勺各方关系D、参与竣工验收

53、协议价款可以有多种约定方式，其不包括（C）

A、固定价格协议B、可调整价格协议

C、固定价格加酬金协议D、成本加酬金协议

54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购日勺数量，但数量的

短少在协议约定时容许磅差范围内。采购方应（B）o

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

55、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期"，是指（A）。

A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期

56、假如投标截止日期前第28天后，由于法律、法令利决策变化引起承包

商实际投入成本的增长，应由（A）予以赔偿。

A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商

57、工程分包日勺说法错误时为（A）0

A、是违法的B、是从工程承包人承担日勺工程中承包部分工程的行为

C、是容许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

58、施工中碰到持续10天超过协议约定等级H勺大暴雨天气而导致施工进度

的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）0

A、由承包商承担的风险责任B、予以费用赔偿并顺延工期

C、予以费用赔偿但不顺延工期D、予以工期顺延但不给费用赔偿

二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上对的答案，清将对日勺答案选出,

并填入括号内。

1、必须进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础没施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、所有或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的规定提出改

善措施（AB）o

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因导致工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所

有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因导致的，工程师只对改善措施的效果负责

D、采用改善措施后，必须顺延工期

E、改善措施后，进度仍然不符日勺，工程师可以规定承包人修改善度计划,

并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的同意

3、施工协议文献中日勺说法中，对的的有（BDE）。

A、当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工协议

的内容

C、变更日勺协议或文献，效力与其他协议文献等同

D、签订在后的协议或文献效力高于签订在先日勺协议或文献

E、当协议文献出现模糊不清或者当事人有不一样理解时，应按照协议争议

的处理方式处理

4、FIDIC协议中指定分包商与一般分包商的差异重要体现为（ABCDE）0

A、选择分包单位/9权利不一样B、分包协议的工作内容不一样

C、工程款的支付开支项目不一样D、业主对分包商利益的保护不一样

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不一样

5、索赔按目的划分包括（CE）o

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、协议内索赔E、费用索赔

6、建设工程监理协议示范文本中规定属于额外监理工作的状况包括

（AE）o

A.因承包商严重违约委托人与其终止协议后监理单位完毕H勺善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人规定监理单位提出更改服务内容提议后增长的工作内容

E.不可抗力事件发生导致协议的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服

务前的准备工作

7、按照《施工协议文本》规定，在施工中由于(BDE)导致工期延误，经发

包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等导致停工合计超过8小时

8、索赔按目的划分包括1CE)。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.协议内索赔E.费用索赔

9、在施工协议中，(ABCDE)等工作应由发包人完毕。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报同意手续

C.提供工程地质汇报D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E.提供对应的工程进度计划及进度记录报表

10、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。

A.到货后，告知清点B.参与清点C.清点后负责保管

D.支付保管费用E.假如质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

11、招标人具有自行招标的能力体现为（BCE）。

A.必须是法人组织B.有编制招标文献日勺能力

C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门同意

E.有组织评标定标的能力

12、建设工程施工协议的当事人包括（BD）0

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

E.材料供应商

13、《施工协议文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE）发生的J费用由

承包人承担。

A.工程自身的损害B.发包人人员伤亡

C.导致承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

14、施工协议按照计价方式时不一样可以分为（CDE）等。

A.总承包协议B.分别承包协议C.固定价格协议

D.可调价格协议E.成本加酬金协议

15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ADE）0

A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见

D.递交竣工结算汇报E.移交工程

16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）

A投标书未按招标文献中规定封标B逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文献的内容好规定编写、内

容不全或字迹无法识别的标书

E投标人不参与开标会议的标书

17、必须进行招标的项目包括（CDE）

A私人投资的高级别整B外国老板投资的基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D所有或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

18、不符合建设工程委托监理协议特性的有（CE）

A监理协议可以是个人

B监理协议的签订必须符合工程建设程序

C监理协议时签订不需符合工程建设程序

D委托监理协议标的是服务

E委托监理协议的标的物是产生新日勺物质

19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索贿E费用索赔

20、协议法律关系的构成要素有（ABC）

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

21、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。

A、投标书未按招标文献中规定封记B、逾期送达的标书

C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D、未按招标文献的内容和规定编写、内容不全或字迹无法识别的标书

E、投标人不参与开标会议的标书

22、不符合建设工程委托监理协议特性日勺有（ABD）。

A、监理协议可以是个人

B、监理协议的签订必须符合工程建设程序

C、监理协议的签订不需符合工程建设程序

D、委托监理协议的标的是服务

E、委托监理协议的标日勺物是产生新的物质

23、施工协议文献中的说法中，对日勺的有（BDE

A、当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工协议

的内容

C、变更的协议或文献，效力与其他协议文献等同

D、签订在后的协议或文献效力高于签订在先的协议或文献

E、当协议文献出现模糊不清或者当事人有不一样理解时，应按照协议争议的

处理方式处理

24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔

三、判断改错题。判断下列各题正误，正者在括号内打“J"，误者在括号内打

“X”,并将错误处改正。

1、建设工程物资采购协议是双务、有偿、诺成、要式的协议。（X）要

式改为不要式

2、甲需购进乙企业有关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（X）

30万改为20万。

3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X）

评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标告知书发出30天内，中标单位应与建设单位根据招标文献、投标书

等签订工程承包协议。（V）

5、投标文献中日勺大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X）

以大写金额为准。

6、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分

构成，并附有三个附件。（J）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接受货品时在货单上签收的口期为

准。（V）

8、FIDIC施工协议条件中规定的）协议有效期，是指从工程师按协议约定公布

的“动工令”中指明日勺应动工之口起，至工程接受证书注明日勺竣工口止的日历天

数。（X）协议有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔汇报和有关资料后，应在28天内予以答复,

否则视为对方索赔规定己经承认。（V）

10、FIDIC协议条件中规定，业主的索赔重要限于施工质量缺陷和迟延工期

等违约行为导致的业主损失。（V）

11、承包商没按照规定期间提出索赔意向和索赔汇报，则失去对该事件祈求

的索赔权利（V）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为根据，因此其索赔金3

额额均不应包括利润。（X）因此其索赔金额也可暴扣利润

13、FIDIC协议条件，监理工程师有权同意工程分包）o

14、FIDIC协议条件规定，近选是处理协议争议的最终方式（X）。仲裁是

15、《工程建设监理委托协议》是由“原则条件”和“专用条件”两部分构

成的通用文本。（X）不是

16、工程招标必须采用公开招标方式（X）。或邀请招标

17、《监理委托协议》通过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责

任也即终止（X）。不立即终止

18、某建筑工程企业下属第四分企业领有营业执照，依法可以承包工程。因

此，分企业是一种独立的企业法人。（X）分企业不是一种独立的企业法人

19、经济协议当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：祈求仲裁或向法院起

诉，两者只能选其一。（V）

20、我国《民法通则》规定，向人民法院祈求保护民事权利的一般诉讼事项

时效为2年。（J）

21、要约是但愿他人向自己发出要约的意思表达。（X）要约改为邀约邀请。

22、违约责任的体现形式包括不履行和不合适履行。（V）

23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。

（X）评表定标阶段改为决标成交阶段。

24、建设工程协议是双务、有偿、实践、要式的协议。（X）实践改为诺

成。

25、投标文献中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X）

以大写为准。

26、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分

构成，并附有三个附件。（J）

27、工程师可以以口头方式告知承包人推迟动工日期。（X）口头改为书

面。

28、FIDIC施工协议规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业

主与承包商划分协议风险的时间点。（V）

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递

交索赔意向告知，申明将对此事件提出索赔。（J）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人同意。（J）

四、填空题

1、项目提议书是建设单位向国家有关主管部门提出规定建设某一项目的建

设性文献。

2、工程设计是工程建设内重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工

程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的重要特点是公开招标、询价报价、直

接采购o

4、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。

5、建筑市场主体重要有业主、承包商、工程征询服务机构等。

6、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、

集中办公功能三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级和丙级三个

级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和乙级。

9、建设工程招标方式有公开招标和邀请招标。

10、建设工程招标措施有一次性招标、多次性招标和一次两段式

招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的重要措施有定性分析法、定量分析法。

12.建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。

13、保险跋包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险o

14、建设工程协议按计价方式划分为固定价协议、可调价协议、

成本加酬金协议三大类型。

15、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和

其他结算方式。

16、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。

17、国际工程招投标的特点有重优运、平等性、限制性。

18、按施工索赔的目的分为工期索赔和经济索赔°

19、承发包双方处理施工索赔争端的重要措施是一谈判处理、DAB方式

和仲裁°

20、担保的基木方式是一保证、抵押、质押、留置和定金。

21、市场的特性平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工贽、材料费、施工机械使用费°

24、作标技巧有逐渐升级法、忽然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目的分为工期索赔、费用索赔两类。

26、协议的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

27、市场的功能一互换功能、调整功能、信息导向功能、资源配置功能、经

济联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争.

29、国际工程招标方式上珏^、邀请招标、议标、其他招标方式。

30、风险原因包，括实质风险原因、道德风险原因、心里风险原因.

31、索赔的最终处理谈判、调整、仲裁。

五、名词解释

1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业

主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在

平等互利的基础上签订工程协议、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工

程任务在协议造价内按质按量的全面完毕。

2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为重要内容的市场、一般称作

建设市场或建筑工程市场。

3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外公布信息、吸

引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。

4、多方案报价法：运用工程阐明书或协议交款不够明确之处、以争取到达

修改工程阐明书和协议为目的的一种报价措施。

5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、

生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文献宣传费、固定资产

使用费、国外生活设施使用费、工具用品使用费、检查试验费以及其他费用等内

容。

6、不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定

得比正常水平高些、而此外某些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承

包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另首先是为了隐蔽报价规律的报价措

施。

7、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的

规定、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。

8、建设工程施工协议：即建筑安装工程承包协议、是发包人与承包人之间

为完毕约定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。

9、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所

承包的工程倒手转给他人承包的行为。

10、施工索赔：施工协议的一方当事人、对在施工协议履行过程中发生时并

非由于自己责任日勺额外工作、额外支出或损失、根据协议和法律的规定规定对方

当事人予以费用或工期赔偿的协议管理行为。

11、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。

12、定金：是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支

付给对方一定数额的货币作为担保。

13、建筑工程施工协议：是发包人与承包人就完毕详细工程项目的建筑施工、

设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利却义务的协议。

14、附加工作：指与完毕正常工作有关、在委托正常监理工作范围以外监理

人应完毕的工作。

15、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完毕某项特定工作内

容并与承包商签订分包协议的特殊分包商。

16、代理：是指代理人在代理权限内、以被代理人FI勺名义实行的、其民事责

任由被代理人承担的法律行为。

16、留置：指债权人按照协议约定占有对方（债务人）口勺财产、当债务人不

能按照协议约定期限履行债务时、债权人有权根据法律规定留置该财产并享有处

置该财产得到优先受偿的权利。

17、建筑工程物资采购协议：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间、

为实现建设工程物资买卖、设置、变更、终止互相权利义务关系的协议。

18、额外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非监理人自己的原

因而暂停或终止监理业务、其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工

作时间。

19、建筑法：是调整建筑活动欧I法律规范的总称。

20、市场营销：是个体和群体在市场环境中通过互换满足现实或潜在需求的

综合性的经营销售活动过程。

21、不平衡报价：是指对工程量清单中个项目的单价，按投标人预定的方略

作上下浮动，但不变动按中标规定确定的总报价，使中标后能获得很好收益的报

价技巧。

22、风险管理：就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据详细状况采

用对应防止措施，以防患于未然,或在风险无从防止时寻求切实可行的I补救措施,

使意外损失减少到最小程度。

23、工程索赔：是指在工程协议履行过程中，当事人一方因非自己原因受到

经济损失或权力损失时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间赔偿规定的

行为。

24、协议法：是调整平等主体的自然人，法人，其他组织之间设置，变更,

终止民事权利义务关系的法律规范的总称。

25、开发性经营方式：是指建筑企业按都市建设统一规划的规定，将工程项

目建成后出租或发售给顾客的经营方式。

26、工程量清单计价：使之投标人完毕由招标人提供的工程量清单所需的所

有费用，包括分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。

27、设备采购协议:指以工程项目所需设备为标底物，以设备的买卖为目的，

明确双方权利义务关系的协议。

28、工程索赔事件：是指因实际状况与协议规定不符而引起工期和费用变化

的事件。索赔事件又称干扰事件。

六、简答：

1、施工协议的特点是什么？

1）协议标的日勺特殊性；

2）协议履行期限日勺长期性；

3）协议内容日勺多样性和复杂性；

4）协议监督日勺严格性。

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？

1）信息公开原则；

2）依法管理原则；

3）公平竞争原则；

4）属地进入原则；

5）办事公正原则。

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；

2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）竞争的目日勺是互相增进、共同提高；

4）对投标人的资格审查防止了不合格的承包商参与承包。

4、建设工程协议签订和实行的基本原则是什么？

1）协议第一性原则；

2）协议平等、自愿原则；

3）协议的法律原则；

4）诚实信用原则；

5）公平合理原则。

5、建设工程施工协议的作用是什么？

1）施工协议明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；

2）施工协议是施工阶段实行监理日勺根据；

3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益日勺根据。

6、不可抗力的范围包括哪些方面？

因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任导致的爆炸、火灾、以

及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。

7、工程师公正合理日勺处理索赔事项、必须遵照哪些原则？

1）公正原则；

2）及时原则；

3）其他原则（协商一致、诚实信用等）

8、签订施工协议应具有的条件是什么？

1）初步设计已经同意；

2）工程项目已列入年度建设计划;

3）有可以满足施工需要的设计文献和有关技术资料；

4）建设资金和重要建筑材料设备来源已经贯彻；

5）实行招标投标的工程、中标告知书已经下发。

9、施工协议文献的构成及解释次序是什么？

1）施工协议协议书

2）中标告知书

3）投标书及其附件

4）施工协议专用条款

5）施工协议通用条款

6）原则、规范及有关技术文献

7）图纸

8）工程量清单

9）工程报价单或预算书。

10、变更价款确实定程序是什么？

设计变更后、承包人在工程设计变