2024年度体育健身设施施工劳务分包合同3篇_第1页
2024年度体育健身设施施工劳务分包合同3篇_第2页
2024年度体育健身设施施工劳务分包合同3篇_第3页
2024年度体育健身设施施工劳务分包合同3篇_第4页
2024年度体育健身设施施工劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度体育健身设施施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系方式第二条施工项目概况2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目工期2.5施工项目质量要求第三条施工合同内容3.1施工范围3.2施工图纸及资料3.3施工组织设计3.4施工进度计划3.5施工质量保证措施第四条施工合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点及比例4.4逾期付款违约金第五条施工进度及验收5.1施工进度计划5.2施工进度调整5.3验收标准及程序5.4验收不合格的处理第六条施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理及报告6.4安全生产费用第七条施工环境保护7.1环境保护措施7.2环境保护责任7.3环境保护费用第八条施工合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算及支付第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同价款清单12.4附件四:其他相关文件第十三条合同履行及终止后的处理13.1合同履行13.2合同终止后的处理13.3合同解除后的处理第十四条合同其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:体育健身设施有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号第二条施工项目概况2.1施工项目名称:2024年度体育健身中心施工项目2.2施工项目地点:省市区路号2.3施工项目规模:占地面积5000平方米,建筑面积3000平方米2.4施工项目工期:自合同签订之日起12个月2.5施工项目质量要求:符合国家相关施工质量标准,达到优良等级第三条施工合同内容3.1施工范围:包括但不限于体育健身设施的建设、安装、调试及验收等3.2施工图纸及资料:分包方应按照总包方提供的施工图纸及资料进行施工3.3施工组织设计:分包方应编制详细的施工组织设计,经总包方批准后执行3.4施工进度计划:分包方应根据施工组织设计编制施工进度计划,经总包方批准后执行3.5施工质量保证措施:分包方应采取有效措施确保施工质量,包括但不限于材料检验、施工过程监控、质量验收等第四条施工合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%4.2.2进度款:每月支付合同价款的20%,以当月实际完成工程量为准4.2.3验收合格后支付合同价款的30%4.2.4竣工验收合格后支付合同价款的10%,作为质保金,质保期为2年4.3逾期付款违约金:逾期付款每日按合同价款的0.5%支付违约金第五条施工进度及验收5.1施工进度计划:分包方应按照批准的施工进度计划进行施工,如遇特殊情况需调整进度,应提前5个工作日向总包方提出书面申请5.2施工进度调整:总包方同意调整的,双方应签订补充协议,明确调整后的进度计划5.3验收标准及程序:按照国家相关施工质量标准进行验收,验收程序如下:5.3.1分包方完成施工后,向总包方提出验收申请5.3.2总包方组织验收,分包方应配合并提供相关资料5.3.3验收不合格的,分包方应按总包方要求进行整改,直至合格第六条施工安全管理6.1安全生产责任制:分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任6.2安全生产措施:分包方应采取有效措施确保施工安全,包括但不限于现场安全防护、安全教育培训、安全检查等6.3事故处理及报告:发生安全事故时,分包方应立即采取措施进行处理,并及时向总包方报告6.4安全生产费用:安全生产费用由分包方承担,具体费用在合同中明确第七条施工环境保护7.1环境保护措施:分包方应采取有效措施保护环境,包括但不限于废水处理、噪声控制、废弃物处理等7.2环境保护责任:分包方应对施工过程中的环境污染承担全部责任7.3环境保护费用:环境保护费用由分包方承担,具体费用在合同中明确第八条施工合同变更及解除8.1.1国家法律法规、政策调整,导致合同内容不符合现行规定8.1.2不可抗力事件发生,导致合同无法继续履行8.1.3双方协商一致,且不违反法律法规的变更8.2.1一方严重违约,经对方催告后仍未纠正8.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行8.2.3双方协商一致,且不违反法律法规的解除8.3合同变更及解除程序:任何变更或解除合同的提议,均应以书面形式提出,并经双方签字确认后方可生效第九条违约责任9.1.1分包方未按时完成施工任务9.1.2分包方施工质量不符合合同约定9.1.3分包方违反安全生产规定9.1.4分包方未按约定支付工程款9.2.1纠正违约行为,承担相应的经济损失9.2.2支付违约金,违约金按合同价款的相应比例计算9.2.3因违约造成对方损失的,应赔偿全部损失9.3违约金计算及支付:违约金计算方式如下:9.3.1违约金按每日合同价款的0.1%计算9.3.2违约金应在违约行为发生后10个工作日内支付第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:提交仲裁委员会仲裁的,应按照仲裁委员会的仲裁规则进行10.3争议解决地点:仲裁地点为合同签订地,即省市第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效11.2合同生效日期:合同签订之日起生效11.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.4合同终止日期:合同终止日期以双方书面确认的日期为准第十二条合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同价款清单12.4附件四:其他相关文件第十三条合同履行及终止后的处理13.1合同履行:双方应严格按照合同约定履行各自义务13.2.1分包方应完成剩余工程,并保证工程质量13.2.2双方应办理合同终止手续,包括但不限于解除合同、结清款项、移交工程等13.2.3双方应共同承担合同终止后的法律责任第十四条合同其他约定14.1通知方式:双方通知应以书面形式发送,自发出之日起3日内视为送达14.2合同份数:合同一式两份,双方各执一份14.3合同生效日期:合同签订之日起生效14.4合同签署日期:合同签署日期为2024年X月X日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的定义:在本合同中,第三方介入是指除甲乙双方外的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等,根据甲乙双方的要求或合同约定,参与合同的履行或监督、管理合同的执行。1.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、检测、评估、争议解决、项目管理等。第二条第三方介入的条件与程序2.1.1经甲乙双方协商一致2.1.2第三方具备相应的资质和能力2.1.3第三方提供的介入服务符合合同要求2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用及支付方式等2.2.2第三方根据协议内容开展相关工作2.2.3第三方的工作成果及意见应提交甲乙双方,甲乙双方应予以审核和认可第三条第三方的责权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照协议约定履行职责,确保工作质量3.1.2第三方应对其工作过程中产生的任何风险承担责任3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料3.2.2第三方有权获得其应得的报酬3.2.3第三方有权要求甲乙双方对其工作成果进行审核和认可3.3第三方的义务:3.3.1第三方应按照协议约定的时间、质量、费用等要求完成工作3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密3.3.3第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额:第三方因其工作过失给甲乙双方造成损失的,其赔偿责任不超过其收取服务费用的两倍4.2责任限额的确定:责任限额的确定应以第三方收取的服务费用为基础,由甲乙双方在协议中约定第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方之间的关系基于协议,第三方应向甲方提供所需的服务5.1.2甲方对第三方的服务有监督和审核的权利,第三方应配合甲方的监督和审核5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方之间的关系基于协议,第三方应向乙方提供所需的服务5.2.2乙方对第三方的服务有监督和审核的权利,第三方应配合乙方的监督和审核5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益5.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题,维护合同的顺利履行第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容或服务,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议6.2第三方介入的解除:在合同履行过程中,如需解除第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订解除协议第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用:第三方介入的费用由甲乙双方在协议中约定7.2费用支付方式:第三方介入的费用支付方式按协议约定执行第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议:甲乙双方与第三方在介入过程中发生争议,应通过协商解决8.2争议解决方式:协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼第九条第三方介入的其他规定9.1第三方介入的保密:第三方应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密9.2第三方介入的独立性:第三方在介入过程中应保持独立性,不得偏袒任何一方9.3第三方介入的合规性:第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保介入工作的合规性第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含施工项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、结构图等,确保图纸的完整性和准确性。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,必须经过双方确认无误后方可使用。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等内容,确保施工组织合理、有序。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需经总包方批准后方可实施。3.附件三:合同价款清单详细要求:详细列出合同价款组成,包括材料费、人工费、机械费、管理费等,确保价格透明。附件说明:合同价款清单是合同的重要组成部分,双方需仔细核对无误。4.附件四:施工进度计划详细要求:包括各阶段施工时间节点、关键线路、资源配置等,确保施工进度可控。5.附件五:安全生产责任制详细要求:明确各级人员的安全责任,包括分包方、总包方、监理方等。附件说明:安全生产责任制是保障施工安全的重要措施,需严格遵守。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括废水处理、噪声控制、废弃物处理等环境保护措施。附件说明:环境保护措施是施工过程中必须遵守的要求,确保施工对环境的影响降到最低。7.附件七:质量保证措施详细要求:包括材料检验、施工过程监控、质量验收等质量保证措施。附件说明:质量保证措施是确保施工质量的重要手段,需严格执行。8.附件八:合同变更及解除协议详细要求:包括变更或解除合同的原因、内容、生效日期等。附件说明:合同变更及解除协议是合同履行过程中的重要文件,需双方签字确认。9.附件九:违约金支付凭证详细要求:包括违约金支付金额、支付日期、支付方式等。附件说明:违约金支付凭证是证明违约金已支付的依据,需妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成施工任务责任认定标准:根据合同约定的工期,分包方未按时完成施工任务,视为违约。示例说明:若合同约定工期为12个月,分包方在13个月内完成施工,则视为违约。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定责任认定标准:经验收,分包方施工质量不符合合同约定的质量标准,视为违约。示例说明:若合同约定施工质量达到优良等级,但验收不合格,则视为违约。3.违约行为:分包方违反安全生产规定责任认定标准:分包方在施工过程中违反国家安全生产法律法规,视为违约。示例说明:若分包方未按照规定佩戴安全帽,导致安全事故,则视为违约。4.违约行为:分包方未按约定支付工程款责任认定标准:分包方未按合同约定的付款节点和比例支付工程款,视为违约。示例说明:若合同约定预付款为合同价款的30%,但分包方未在规定时间内支付,则视为违约。5.违约行为:第三方介入服务不符合协议约定责任认定标准:第三方介入服务不符合协议约定的内容、质量、时间等要求,视为违约。示例说明:若第三方介入服务未在约定时间内完成,则视为违约。全文完。2024年度体育健身设施施工劳务分包合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及背景1.3合同工期及进度安排1.4工程范围及施工内容1.5工程质量标准及验收1.6施工安全与文明施工1.7人员配置及资质要求1.8材料供应与验收1.9付款方式及进度款支付1.10争议解决及违约责任1.11合同变更及解除1.12合同终止及后续事宜1.13合同附件及补充协议1.14合同生效及备案第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方地址:[分包方详细地址]1.1.3分包方联系人:[分包方联系人姓名]1.1.4分包方联系电话:[分包方联系电话号码]1.2.1总包方名称:[总包方全称]1.2.2总包方地址:[总包方详细地址]1.2.3总包方联系人:[总包方联系人姓名]1.2.4总包方联系电话:[总包方联系电话号码]第二条合同签订依据及背景2.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规签订。2.1.2合同背景:[简要说明合同签订的背景和原因]第三条合同工期及进度安排3.1.1合同工期:[具体工期起止日期]3.1.2进度安排:[详细列出各阶段施工进度及时间节点]第四条工程范围及施工内容4.1.1工程范围:[详细列出工程包含的具体项目及范围]4.1.2施工内容:[详细列出施工过程中需要完成的具体工作内容]第五条工程质量标准及验收5.1.1工程质量标准:[参照国家及行业标准,详细列出工程质量标准]5.1.2验收程序:[详细列出工程验收的程序和标准]第六条施工安全与文明施工6.1.1施工安全:[详细列出施工过程中的安全措施及责任分配]6.1.2文明施工:[详细列出施工现场文明施工的要求及措施]第七条人员配置及资质要求7.1.1人员配置:[详细列出施工现场所需各类人员及其职责]7.1.2资质要求:[详细列出各类人员的资质要求及证明文件]第八条材料供应与验收8.1.1材料供应:[分包方负责提供的材料种类、规格、数量及供应时间]8.1.2材料验收:[详细列出材料验收的标准、程序及责任方]8.1.3材料保管:[详细规定材料的保管责任、存放要求及安全措施]第九条付款方式及进度款支付9.1.1付款方式:[详细列出合同总价款的支付方式,包括预付款、进度款、竣工结算款等]9.1.2进度款支付:[详细列出进度款支付的节点、金额及支付条件]9.1.3逾期付款违约责任:[详细规定逾期付款的违约金计算方式及处理措施]第十条争议解决及违约责任10.1.1争议解决:[详细规定解决合同争议的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]10.1.2违约责任:[详细列出各类违约行为及相应的违约责任和赔偿标准]第十一条合同变更及解除11.1.1合同变更:[详细规定合同变更的条件、程序及审批流程]11.1.2合同解除:[详细规定合同解除的条件、程序及解除后的责任承担]第十二条合同终止及后续事宜12.1.1合同终止:[详细规定合同终止的条件、程序及终止后的处理]12.1.2后续事宜:[详细规定合同终止后双方应办理的后续事宜,如工程交接、资料移交等]第十三条合同附件及补充协议13.1.1合同附件:[列出合同附件的名称及内容,如图纸、技术规范等]13.1.2补充协议:[详细规定补充协议的签订条件、内容及生效时间]第十四条合同生效及备案14.1.1合同生效:[详细规定合同生效的时间及生效条件]14.1.2合同备案:[详细规定合同备案的时间、地点及备案要求]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1.1本合同中“第三方”指在合同履行过程中,因合同需要而介入合同履行关系的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方、咨询方等。1.1.2第三方应具备相应的资质、能力和信誉,并能独立承担法律责任。第二条第三方责权利2.1.1第三方责任:第三方在合同履行过程中应按照合同约定和自身职责,对合同履行情况进行监督、管理、咨询和服务,确保合同按约定执行。2.1.2第三方权利:第三方有权根据合同约定,收取服务费用,并有权要求合同各方遵守合同约定。2.1.3第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,维护合同各方合法权益,保守商业秘密。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1.1第三方与分包方:第三方对分包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督,分包方应积极配合,接受第三方的监督和管理。3.1.2第三方与总包方:第三方对总包方的履约情况进行监督,总包方应按照合同约定,接受第三方的监督。3.1.3第三方与甲乙方:第三方在合同履行过程中,对甲乙双方履行合同情况进行协调,确保合同各方合法权益。第四条第三方介入的程序及条件4.1.1第三方介入程序:甲乙双方协商一致,确定第三方介入事宜,并签订三方协议。4.1.2第三方介入条件:第三方具备相应资质和能力,甲乙双方同意第三方介入,且第三方接受合同约定。第五条第三方责任限额5.1.1第三方责任限额:第三方在合同履行过程中,因自身原因造成合同违约,应承担相应违约责任,其责任限额由三方协议约定。5.1.2责任限额计算:第三方责任限额按合同总价的[百分比]计算。第六条第三方介入的费用及支付6.1.1第三方费用:第三方在合同履行过程中产生的合理费用,由甲乙双方协商分摊。6.1.2支付方式:第三方费用在合同履行过程中分阶段支付,具体支付时间、金额及支付条件由三方协议约定。第七条第三方介入后的合同履行7.1.1第三方介入后,合同各方应继续按照合同约定履行各自义务。7.1.2第三方介入不影响甲乙双方的权利义务,甲乙双方仍应按照合同约定履行合同。第八条第三方介入的合同终止(1)合同约定的合同终止条件成就;(2)合同履行完毕;(3)甲乙双方协商一致终止第三方介入。8.1.2第三方介入合同终止程序:合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜,包括但不限于费用结算、资料移交等。第九条第三方介入的争议解决9.1.1第三方介入争议解决:合同履行过程中,若发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可按合同约定争议解决方式解决。9.1.2第三方介入争议责任:若因第三方介入引起的争议,第三方应承担相应责任。第十条本条款的生效及解释10.1.1本条款自合同签订之日起生效。10.1.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及设计文件详细要求:包含所有设计阶段的图纸、设计说明、技术规范等文件,需清晰、完整、准确。附件说明:工程图纸及设计文件是施工的重要依据,需确保施工过程中严格按照设计要求进行。2.附件二:施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工方案、进度计划、质量保证措施等。附件说明:施工组织设计及施工方案是指导施工的重要文件,需确保施工过程有序、高效、安全。3.附件三:施工合同专用条款详细要求:根据合同具体情况,明确合同双方的权利、义务和责任。附件说明:专用条款是对通用条款的补充,需确保合同内容完整、明确。4.附件四:人员配置表及资质证书详细要求:列出施工人员配置、岗位职责及资质证书复印件。附件说明:人员配置表及资质证书是确保施工团队专业素质的重要依据。5.附件五:材料清单及供应计划详细要求:列出施工所需材料名称、规格、数量、供应商及供应时间。附件说明:材料清单及供应计划是确保施工过程中材料供应的及时性、准确性。6.附件六:施工设备清单及进场计划详细要求:列出施工所需设备名称、型号、数量、供应商及进场时间。附件说明:施工设备清单及进场计划是确保施工过程中设备供应的及时性、准确性。7.附件七:施工安全措施及应急预案详细要求:包括施工过程中的安全措施、应急预案及安全培训计划。附件说明:施工安全措施及应急预案是确保施工过程中人员安全的必要文件。8.附件八:工程质量保证措施详细要求:包括施工过程中的质量控制措施、检测方法及验收标准。附件说明:工程质量保证措施是确保施工过程及成果质量的重要依据。9.附件九:合同签订文件及协议详细要求:包括合同签订文件、协议、变更通知等。附件说明:合同签订文件及协议是合同履行的重要依据。10.附件十:其他相关文件详细要求:包括但不限于招投标文件、验收报告、验收证书等。附件说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要补充材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。违约方未按照合同约定提供材料、设备。违约方未按照合同约定支付工程款。违约方违反合同约定的保密义务。违约方违反合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准:违约方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约方未按照合同约定提供材料、设备的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约方未按照合同约定支付工程款的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。违约方违反合同约定的保密义务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付赔偿金、承担法律责任等。违约方违反合同约定的其他违约行为的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付赔偿金、承担法律责任等。示例说明:违约方未在合同约定的时间内完成施工任务,导致工程延误,应承担相应的违约责任,包括赔偿因此造成的损失和支付违约金。违约方提供的材料不符合合同约定的质量标准,导致工程质量不合格,应承担相应的违约责任,包括赔偿因此造成的损失和支付违约金。全文完。2024年度体育健身设施施工劳务分包合同2本合同目录一览1.1合同订立依据与适用范围1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间与地点1.4合同生效条件与期限1.5合同解除与终止条件2.1项目概况2.2施工范围与内容2.3施工工期与进度安排2.4施工质量要求与标准2.5施工安全与环境保护要求3.1分包工程量清单3.2工程量计算规则与方法3.3材料设备供应与采购3.4人工费计算与支付3.5施工现场管理费与措施费4.1合同价款确定方式与计算4.2合同价款支付方式与时间4.3逾期付款违约责任4.4付款结算与审计5.1施工图纸与技术资料5.2施工组织设计与方案5.3施工现场管理要求5.4施工协调与配合6.1交工验收条件与程序6.2交工验收标准与要求6.3交工验收资料与报告6.4保修期与保修责任7.1施工质量保证责任7.2施工安全事故责任7.3施工环境保护责任7.4施工文明施工责任8.1违约责任与处理8.2争议解决方式与程序8.3合同解除与终止8.4合同解除后的处理9.1合同变更与调整9.2合同补充与修订9.3合同附件与补充协议10.1合同解除与终止10.2合同终止后的处理10.3合同解除后的处理11.1合同生效与终止11.2合同备案与登记11.3合同履行与监督11.4合同履行与验收12.1合同履行过程中产生的税费12.2合同履行过程中产生的其他费用12.3合同履行过程中产生的其他费用支付13.1合同保密与知识产权13.2合同履行过程中的保密要求13.3合同履行过程中的知识产权保护14.1合同解除与终止后的其他事项14.2合同解除与终止后的债权债务处理14.3合同解除与终止后的争议解决第一部分:合同如下:1.1合同订立依据与适用范围1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.1.2本合同适用于2024年度体育健身设施施工劳务分包工程。1.2合同双方基本信息1.2.1承包方:[承包方全称]1.2.2分包方:[分包方全称]1.2.3承包方地址:[承包方地址]1.2.4分包方地址:[分包方地址]1.2.5承包方联系人:[联系人姓名]1.2.6分包方联系人:[联系人姓名]1.3合同签订时间与地点1.3.1合同签订时间:2024年[日期]1.3.2合同签订地点:[签订地点]1.4合同生效条件与期限1.4.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2合同有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。1.5合同解除与终止条件1.5.1出现不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。1.5.2一方违约,另一方有权解除合同。1.5.3合同约定的其他解除与终止条件。2.1项目概况2.1.1项目名称:2024年度体育健身设施施工劳务分包工程2.1.2项目地点:[项目地点]2.1.3项目规模:[项目规模]2.1.4项目投资:[项目投资]2.2施工范围与内容2.2.1施工范围:包括但不限于体育健身设施的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。2.2.2施工内容:具体施工内容详见附件一《施工图纸与技术资料》。2.3施工工期与进度安排2.3.1施工工期:[工期天数]2.3.2进度安排:详见附件二《施工组织设计与方案》。2.4施工质量要求与标准2.4.1施工质量应符合国家现行相关标准及设计要求。2.4.2具体质量要求详见附件三《施工质量标准》。2.5施工安全与环境保护要求2.5.1施工安全应符合国家现行相关法律法规及行业标准。2.5.2环境保护应符合国家现行相关法律法规及行业标准。2.5.3具体要求详见附件四《施工安全与环境保护措施》。8.1违约责任与处理8.1.1如分包方未按时完成工程进度,每延误一天,应向承包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。8.1.2如分包方施工质量不符合合同约定,承包方有权要求分包方进行返工或修复,返工或修复费用由分包方承担。8.1.3如承包方未按时支付工程款,每延误一天,应向分包方支付未付款项的1%作为违约金。8.2争议解决方式与程序8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3合同解除与终止8.3.1发生下列情况之一,承包方有权解除合同:a)分包方严重违约;b)因不可抗力导致工程无法继续施工;c)合同约定的其他解除情形。8.4合同解除后的处理8.4.1合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理剩余工程。8.4.2分包方应确保已完成的工程达到合同约定的质量标准。8.5合同终止后的处理8.5.1合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理剩余工程。8.5.2分包方应确保已完成的工程达到合同约定的质量标准。8.6合同解除或终止后的争议解决8.6.1合同解除或终止后的争议,应按照第8.2条约定的争议解决方式处理。9.1合同变更与调整9.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。9.1.2合同变更不得影响合同的实质性内容。9.2合同补充与修订9.2.1双方可根据实际情况,对合同进行补充或修订,补充或修订的内容与本合同具有同等法律效力。9.3合同附件与补充协议9.3.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、质量标准、安全与环境保护措施等。9.3.2补充协议与本合同具有同等法律效力。10.1合同解除与终止后的其他事项10.1.1合同解除或终止后,双方应立即终止一切与合同有关的合作。10.1.2双方应相互退还因合同而产生的预付款、保证金等。10.2合同解除后的处理10.2.1合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理剩余工程。10.2.2分包方应确保已完成的工程达到合同约定的质量标准。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理剩余工程。10.3.2分包方应确保已完成的工程达到合同约定的质量标准。10.4合同解除或终止后的争议解决10.4.1合同解除或终止后的争议,应按照第8.2条约定的争议解决方式处理。11.1合同生效与终止11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。11.2合同备案与登记11.2.1双方应按照国家有关法律法规的要求,对合同进行备案与登记。11.3合同履行与监督11.3.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.3.2双方应相互监督对方履行合同情况。11.4合同履行与验收11.4.1工程完工后,双方应按照合同约定进行竣工验收。11.4.2竣工验收合格后,合同视为履行完毕。第二部分:第三方介入后的修正12.1第三方介入的概念与定义12.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保等服务的法人、其他组织或个人。12.2第三方介入的适用范围12.2.1第三方介入适用于合同履行过程中,涉及专业性强、技术要求高、风险较大的环节。12.3第三方介入的类型12.3.1中介方:为甲乙双方提供信息交流、合同谈判、合同签订等服务的第三方。12.3.2咨询方:为甲乙双方提供专业咨询、技术指导、风险评估等服务的第三方。12.3.3监督方:对合同履行过程进行监督,确保合同条款得到执行的第三方。12.3.4担保方:为甲乙双方提供履约担保,确保合同履行顺利的第三方。12.4第三方介入的程序12.4.1甲乙双方协商确定是否需要第三方介入。12.4.2双方共同选择合适的第三方,并签订相关协议。12.4.3第三方根据协议约定,履行其职责。12.5第三方介入的责权利12.5.1责任:第三方应按照协议约定,对其提供的服务承担责任。12.5.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。12.5.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得约定的报酬。12.6第三方介入与其他各方的划分说明12.6.1第三方介入后,其职责范围应明确界定,避免与甲乙双方的权利义务发生冲突。12.6.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的主权,不得干

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论