版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版个人承包基础设施建设合同范本二零二四年度本合同目录一览1.合同当事人信息1.1承包人信息1.2发包人信息1.3监理单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.合同金额及支付方式3.1合同金额3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点4.3工程验收5.工程设计及技术标准5.1设计要求5.2技术标准5.3设计变更6.材料及设备供应6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备供应时间7.工程施工与监理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全7.4监理职责8.工程验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3验收资料8.4工程移交9.工程保修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更程序10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2法律法规14.3通知方式14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1承包人信息1.1.1承包人名称:[承包人全称]1.1.2承包人法定代表人:[法定代表人姓名]1.1.3承包人注册地址:[注册地址]1.1.4承包人联系电话:[联系电话]1.1.5承包人开户银行及账号:[开户银行][账号]1.2发包人信息1.2.1发包人名称:[发包人全称]1.2.2发包人法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.3发包人注册地址:[注册地址]1.2.4发包人联系电话:[联系电话]1.2.5发包人开户银行及账号:[开户银行][账号]1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称:[监理单位全称]1.3.2监理单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.3.3监理单位注册地址:[注册地址]1.3.4监理单位联系电话:[联系电话]第二条项目概况2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目工期:自[开工日期]起至[竣工日期]止,共计[工期天数]天。2.5项目质量要求:符合国家现行有关工程质量标准,达到[质量等级]。第三条合同金额及支付方式3.1合同金额:人民币[金额]元整。3.2付款方式:3.2.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同金额,即人民币[预付款金额]元整。3.2.2进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点详见附件。3.2.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同金额的[结算款比例]%。3.2.4保修金:合同金额的[保修金比例]%,在保修期满后无息退还。3.3付款时间:按照付款方式中的约定执行。3.4付款条件:符合合同约定的付款条件,包括但不限于工程进度、质量、验收等。第四条工程进度及节点4.1工程进度安排:详见附件《工程进度计划表》。4.2工程节点:详见附件《工程进度计划表》。4.3工程验收:按照国家现行有关工程验收标准执行,具体验收程序详见附件。第五条工程设计及技术标准5.1设计要求:设计文件应符合国家现行有关设计标准、规范和规程,满足项目功能需求和安全要求。5.2技术标准:采用国家现行有关技术标准,具体技术要求详见附件。5.3设计变更:设计变更由设计单位提出,经发包人、承包人、监理单位共同确认后实施。第六条材料及设备供应6.1材料及设备采购:由承包人负责材料及设备的采购。6.2材料及设备质量要求:材料及设备质量应符合国家现行有关质量标准,具体要求详见附件。6.3材料及设备供应时间:按照工程进度计划执行,具体供应时间详见附件。第七条工程施工与监理7.1施工组织设计:承包人应编制施工组织设计,经发包人、监理单位审核批准后实施。7.2施工现场管理:承包人应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明施工。7.3施工安全:承包人应严格执行国家有关施工安全的规定,确保施工安全。7.4监理职责:监理单位应按照国家现行有关监理规定,对工程施工进行全过程监理。第八条工程验收与移交8.1验收标准:按照国家现行有关工程验收标准,包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关标准进行验收。8.2验收程序:8.2.1初步验收:承包人完成工程后,自行组织验收,并向发包人提交验收申请报告。8.2.2初步验收不合格:承包人需根据验收意见进行整改,直至合格。8.2.3最终验收:初步验收合格后,由发包人组织监理单位、承包人共同进行最终验收。8.2.4验收合格:最终验收合格后,双方签署验收合格证明。8.3验收资料:验收时需提供的资料包括但不限于工程图纸、施工记录、试验报告、质量证明文件等。8.4工程移交:验收合格后,承包人应将工程及所有附属设施、设备移交给发包人。652578第九条工程保修9.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,根据工程性质,保修期限为[保修期限]年。9.2保修范围:包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等。9.3保修责任:在保修期内,因承包人施工原因造成的质量问题,承包人应无偿修复。9.4保修金的退还:保修期满且无质量问题后,发包人应在30日内无息退还保修金。652579第十条合同变更与解除10.1变更条件:在合同履行过程中,因不可抗力、政策调整、工程设计变更等原因,需对合同内容进行变更。10.2解除条件:发生不可抗力事件,致使合同无法履行;或一方严重违约,经另一方催告后仍未履行。10.3变更程序:变更内容经双方协商一致后,以书面形式签订变更协议。10.4解除程序:一方提出解除合同,应书面通知另一方,并说明理由。652580第十一条违约责任11.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时付款、未按约定履行保修责任等。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿:赔偿金额根据违约情形及实际损失计算,双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。652581第十二条争议解决12.1争议解决方式:通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。12.2争议解决机构:[仲裁委员会名称]。12.3争议解决程序:按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。652582第十三条合同生效及终止13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效时间:[生效日期]。13.3终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除。13.4终止程序:合同终止后,双方应按照约定进行工程移交和结算。652583第十四条其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同不能履行或不能按期履行,双方互不承担责任。14.2法律法规:本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3通知方式:双方应通过书面形式进行通知,以收件人实际收到时间为准。14.4合同附件:本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为特定目的介入合同关系中的独立第三方。1.2第三方可以是中介方、咨询方、监理方、评估方等,其具体身份和职责由甲乙双方在合同中明确约定。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证合同质量、降低风险等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订《第三方介入协议》。3.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。4.第三方职责与权利4.1第三方职责:4.1.1按照甲乙双方的要求,对合同履行过程进行监督、检查、评估。4.1.2提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的问题。4.1.3完成甲乙双方委托的其他相关工作。4.2第三方权利:4.2.1获取甲乙双方提供的与合同履行相关的资料和文件。4.2.2对合同履行情况进行调查、核实。4.2.3要求甲乙双方提供必要的协助。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方作为独立第三方,其与甲乙双方在合同履行过程中的关系为委托与被委托关系。5.2第三方不得干预甲乙双方的正常业务往来,不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.3第三方不得利用其介入合同关系的机会谋取不正当利益。6.第三方责任限额6.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定,最高不超过[金额]元。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需变更第三方职责、权利、义务及责任限额,应经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。8.第三方介入的合同解除8.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权解除《第三方介入协议》。8.2第三方介入的合同解除程序按照《第三方介入协议》的约定执行。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,通过协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。9.2争议解决机构:[仲裁委员会名称]。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止条件:合同履行完毕、第三方职责履行完毕或双方协商一致解除。10.2第三方介入的合同终止程序按照《第三方介入协议》的约定执行。11.第三方介入的合同附件11.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。11.2《第三方介入协议》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表详细要求:列明工程各阶段的开始和结束日期,关键节点,以及各阶段的工作内容。说明:该表用于监控工程进度,确保工程按计划进行。2.设计文件详细要求:包括图纸、设计说明书、技术规范等,确保设计符合合同要求。说明:设计文件是工程实施的基础,必须经过甲乙双方和监理单位的审核。3.材料及设备清单详细要求:列明所需材料的品牌、型号、规格、数量、质量标准等。说明:清单用于确保工程使用的材料及设备符合合同约定。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工工艺、施工方法、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工安全和质量。5.验收合格证明详细要求:由监理单位、甲乙双方共同签署的工程验收合格证明。说明:验收合格证明是工程竣工的标志,证明工程符合合同要求。6.保修金退还证明详细要求:由发包人出具的保修金退还证明。说明:证明保修期满且无质量问题,承包人已履行保修责任。7.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。说明:协议是第三方介入合同关系的基础,确保第三方行为的规范。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构和程序。说明:协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误责任认定标准:实际完成工程的时间超过合同约定的工期。示例说明:若合同约定工期为6个月,实际完成时间为7个月,则承包人需承担工期延误的责任。2.质量不合格责任认定标准:工程或材料不符合国家现行有关质量标准。示例说明:若工程验收时发现部分墙体裂缝,经检测不合格,则承包人需承担质量责任。3.未按时付款责任认定标准:甲乙任何一方未按合同约定的付款时间支付款项。示例说明:若甲乙双方约定每月5日支付进度款,但发包人未在约定时间内支付,则发包人需承担违约责任。4.未按约定履行保修责任责任认定标准:保修期内,因承包人施工原因造成的质量问题未及时修复。示例说明:若保修期内发现漏水问题,承包人未在约定时间内修复,则承包人需承担保修责任。5.未经同意擅自变更设计责任认定标准:承包人未经甲乙双方同意,擅自变更设计。示例说明:若承包人在施工过程中未经发包人同意,擅自更改设计,则承包人需承担设计变更责任。全文完。2024版个人承包基础设施建设合同范本二零二四年度1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2发包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1计划工期3.2实际工期4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检测4.3质量责任5.工程价款5.1工程造价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.工程进度款6.1进度款支付比例6.2进度款支付时间6.3进度款支付条件7.工程结算7.1结算方式7.2结算时间7.3结算条件8.保险责任8.1工程保险8.2人员保险8.3机械设备保险9.工程安全9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.工程变更10.1变更原因10.2变更程序10.3变更费用11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同备案第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:建设有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:02156781.1.5承包方开户银行:银行分行1.1.6承包方银行账号:0561.2发包方信息1.2.1发包方名称:政府部门1.2.2发包方法定代表人:1.2.3发包方注册地址:省市区路号1.2.4发包方联系电话:021876543211.2.5发包方开户银行:银行分行1.2.6发包方银行账号:345678905678第二条工程概况2.1工程名称:道路建设工程2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:全长10公里,路面宽度30米2.4工程内容:道路路基、路面、排水、照明、交通设施等第三条合同工期3.1计划工期:自合同签订之日起12个月3.2实际工期:根据工程进度及实际情况调整,最长不超过15个月第四条工程质量标准4.1质量要求:符合国家及行业相关质量标准4.2质量检测:按国家及行业标准进行检测,确保工程质量4.3质量责任:承包方对工程质量负责,如有质量问题,承包方应无条件返工或赔偿第五条工程价款5.1工程造价:根据工程量清单及合同约定计价,总价为人民币万元5.2付款方式:分阶段支付,包括预付款、进度款和竣工结算款5.3付款时间:按工程进度及合同约定的时间节点支付5.4付款条件:工程进度达到约定节点,且质量合格,验收合格后支付第六条工程进度款6.1进度款支付比例:各阶段进度款支付比例分别为30%、40%、30%6.2进度款支付时间:每个阶段工程完成后5个工作日内支付6.3进度款支付条件:工程进度达到约定节点,且质量合格,验收合格后支付第七条工程结算7.1结算方式:按合同约定进行工程结算,包括工程量清单结算、变更工程结算等7.2结算时间:工程竣工后30个工作日内完成结算7.3结算条件:工程竣工验收合格,承包方提交完整结算资料第一部分:合同如下:第八条保险责任8.1工程保险8.1.1承包方应投保建筑工程一切险,保险金额不得低于工程合同总价8.1.2发包方应投保第三者责任险,保险金额根据工程特点及实际情况确定8.2人员保险8.2.1承包方应对施工现场所有施工人员进行工伤保险,确保施工人员安全8.2.2发包方应对施工现场管理人员进行意外伤害保险8.3机械设备保险8.3.1承包方应对所有施工机械设备进行保险,保险金额不得低于设备原值8.3.2发包方应对施工场地内的机械设备进行保险,保险金额根据实际情况确定第九条工程安全9.1安全责任9.1.1承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全9.1.2发包方负责施工现场的安全生产条件,提供必要的安全设施9.2安全措施9.2.1承包方应制定安全生产规章制度,落实安全生产责任制9.2.2发包方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故,承包方应立即采取应急措施,并报告发包方及相关部门9.3.2安全事故的调查处理,按国家及行业相关规定执行第十条工程变更10.1变更原因10.1.1因设计变更、工程量清单调整、不可抗力等原因引起的工程变更10.2变更程序10.2.1承包方提出变更申请,经发包方审核同意后,双方签订变更协议10.2.2变更协议生效后,承包方应按照变更内容进行施工10.3变更费用10.3.1变更费用根据实际情况计算,并纳入工程结算第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为仲裁委员会11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议发生之日起6个月内第十二条违约责任12.1违约行为12.1.1承包方未按合同约定完成工程,或工程质量不合格12.1.2发包方未按合同约定支付工程款12.1.3双方违反合同其他约定12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.2.2违约责任的具体赔偿标准按合同约定执行12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁委员会裁决第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行13.1.3一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施13.2解除程序13.2.1双方书面通知对方解除合同13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行结算13.3解除后果13.3.1合同解除后,双方不再承担合同约定的权利和义务13.3.2合同解除前已完成的工程,按合同约定结算工程款第二部分:第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、检测机构、仲裁委员会、法律顾问等。14.2第三方介入原因14.2.1第三方介入的原因包括但不限于合同履行过程中的质量监督、进度管理、争议仲裁、法律咨询等。14.3第三方介入程序14.3.1发包方或承包方提出第三方介入需求,经双方协商一致后,选定合适的第三方。14.3.2第三方介入前,双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书,明确各方的权利和义务。14.4第三方责权利14.4.1第三方在合同履行过程中的责任:14.4.1.1监理单位负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,确保工程符合合同要求。14.4.1.2设计单位负责提供符合合同要求的设计文件,并对设计变更负责。14.4.1.3审计机构负责对工程款项进行审计,确保资金使用合规。14.4.1.4检测机构负责对工程材料、设备等进行检测,确保符合国家标准。14.4.1.5仲裁委员会负责对合同争议进行仲裁,作出具有法律效力的裁决。14.4.1.6法律顾问负责提供法律咨询,协助解决合同履行中的法律问题。14.4.2第三方的权利:14.4.2.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督检查,提出整改意见。14.4.2.2第三方有权要求承包方提供相关资料,包括但不限于工程图纸、施工记录、检测报告等。14.4.2.3第三方有权对合同履行过程中的违法行为进行制止,并向有关部门报告。14.4.3第三方的义务:14.4.3.1第三方应按照合同约定和职责要求,公正、客观、独立地履行职责。14.4.3.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密,不得泄露给任何第三方。14.4.3.3第三方应按时提交相关报告和文件,包括但不限于监理报告、检测报告、审计报告等。14.5第三方与其他各方的划分说明14.5.1第三方与发包方的划分:14.5.1.1第三方对发包方的责任限于其在合同履行过程中的职责范围。14.5.1.2发包方对第三方的工作成果负有最终责任。14.5.2第三方与承包方的划分:14.5.2.1第三方对承包方的责任限于其在合同履行过程中的职责范围。14.5.2.2承包方对第三方的工作成果负有最终责任。14.6第三方责任限额14.6.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的责任,其责任限额由双方在合作协议中约定。14.6.2第三方责任限额的约定应合理,充分考虑工程风险和第三方的工作性质。14.6.3第三方责任限额的调整14.6.3.1如遇特殊情况,双方可协商调整第三方责任限额。14.6.3.2调整后的责任限额应书面通知承包方和发包方,并作为合同附件。14.7第三方介入费用的承担14.7.1第三方介入的费用由发包方或承包方根据合同约定和实际情况承担。14.7.2第三方介入费用的具体承担方式,由双方在合作协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程造价。2.附件二:施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸和相应的技术规范。说明:施工图纸和技术规范是施工的依据,确保工程质量。3.附件三:合同双方营业执照复印件要求:提供双方营业执照的复印件,证明双方的合法身份。说明:营业执照复印件是合同有效性的证明。4.附件四:合同双方法定代表人身份证明要求:提供双方法定代表人的身份证明文件。说明:法定代表人身份证明是合同签订及履行的合法代表。5.附件五:合同双方开户银行及账号信息要求:提供双方开户银行的名称、账号及联系方式。说明:开户银行及账号信息是合同款项支付的重要依据。6.附件六:第三方合作协议要求:提供第三方合作协议的全文,明确各方的权利和义务。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件。7.附件七:工程验收报告要求:提供工程验收报告,证明工程已按合同约定完成。说明:工程验收报告是工程结算的依据。8.附件八:工程变更记录要求:记录所有工程变更情况,包括变更原因、内容、费用等。说明:工程变更记录是工程结算和责任认定的重要依据。9.附件九:工程结算报告要求:提供工程结算报告,详细列出结算金额、付款方式等。说明:工程结算报告是合同履行完毕后的最终结算文件。10.附件十:争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决方式及机构。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程,或工程质量不合格。责任认定标准:根据合同约定和工程质量标准,认定承包方是否违约。示例说明:承包方未按期完成工程,导致工程延期,需承担违约责任。2.违约行为:发包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:根据合同约定和付款时间节点,认定发包方是否违约。示例说明:发包方未按约定支付进度款,需承担违约责任。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据第三方合作协议和合同约定,认定第三方是否违约。示例说明:监理单位未按时提交监理报告,需承担违约责任。4.违约行为:双方违反合同其他约定。责任认定标准:根据合同约定,认定双方是否违约。示例说明:双方未按约定进行工程变更,需承担违约责任。全文完。2024版个人承包基础设施建设合同范本二零二四年度2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.合同主体2.1承包人2.2发包人3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程范围4.1工程范围界定4.2工程变更范围5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷处理7.工程造价与支付7.1工程造价确定7.2工程款支付方式7.3工程款支付节点8.合同履行与监督8.1合同履行要求8.2工程监督8.3工程验收9.保险与安全9.1保险责任9.2安全责任9.3安全事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解释14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定订立。1.2合同目的本合同旨在明确发包人与承包人在2024年度个人承包基础设施建设中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。2.合同主体2.1承包人承包人名称:___________法定代表人:___________注册地址:___________2.2发包人发包人名称:___________法定代表人:___________注册地址:___________3.工程概况3.1工程名称2024年度个人承包基础设施建设项目3.2工程地点___________省___________市___________县(区)___________街道(乡、镇)3.3工程规模项目总投资:___________万元建筑面积:___________平方米3.4工程内容包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰装修工程等。4.工程范围4.1工程范围界定本合同约定的工程范围包括但不限于:设计、施工、监理、验收等环节。4.2工程变更范围工程变更范围包括但不限于:设计变更、施工变更、进度变更等。5.工程进度与工期5.1工程进度安排1)设计阶段:___________2)施工阶段:___________3)验收阶段:___________5.2工期要求本工程总工期为___________个月,自合同签订之日起计算。5.3工期延误责任因承包人原因导致工期延误,每延误一日,承包人应向发包人支付___________元违约金。6.工程质量要求6.1质量标准本工程质量应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求。6.2质量检验1)承包人应按合同约定及有关质量标准进行自检。2)发包人有权对工程质量进行监督检查,并对不合格工程提出整改要求。6.3质量纠纷处理1)发生质量纠纷时,双方应友好协商解决。2)协商不成时,可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。8.合同履行与监督8.1合同履行要求1)承包人应严格按照合同约定进行施工,确保工程质量、进度和安全生产。2)发包人应按照合同约定提供施工所需的场地、材料和施工条件。3)双方应积极配合,确保工程顺利进行。8.2工程监督1)发包人有权对工程施工过程进行监督检查,发现问题及时通知承包人整改。2)承包人应接受发包人的监督检查,并及时整改发现的问题。8.3工程验收1)工程完工后,双方应按照合同约定进行验收。2)验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。3)验收不合格的工程,承包人应按发包人要求进行返工、整改。9.保险与安全9.1保险责任1)承包人应依法为其施工人员办理意外伤害保险。2)发包人应依法为其工作人员办理意外伤害保险。9.2安全责任1)承包人应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。2)发包人应负责施工现场的消防安全、交通安全等安全管理。9.3安全事故处理1)发生安全事故时,承包人应立即采取措施,防止事故扩大。2)承包人应在事故发生后24小时内向发包人报告,并按照相关规定进行事故调查和处理。10.违约责任10.1违约情形1)承包人未按合同约定完成工程进度或质量要求。2)承包人未按合同约定支付工程款。3)发包人未按合同约定提供施工条件或材料。4)发包人未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金。2)违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。10.3违约赔偿1)因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。2)赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。11.争议解决11.1争议解决方式1)双方应友好协商解决合同争议。2)协商不成时,可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。11.2争议解决机构1)双方协商确定的仲裁机构。2)人民法院。11.3争议解决程序1)仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及仲裁机构或法院的规定执行。12.合同解除与终止12.1合同解除情形1)合同约定的解除条件成就。2)一方违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止情形1)合同约定的终止条件成就。2)工程完工并验收合格。12.3合同解除与终止程序1)合同解除或终止前,双方应协商一致。2)合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。13.合同生效与期限13.1合同生效条件1)双方签字盖章。2)合同经相关部门审批。13.2合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并验收合格之日终止。14.其他约定14.1通知与送达1)通知应以书面形式进行。2)通知送达对方后,视为已送达。14.2合同附件1)工程图纸。2)工程量清单。3)设计文件。4)其他相关文件。14.3合同解释本合同如有歧义,应以有利于维护国家利益、社会公共利益及双方合法权益的原则进行解释。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的组织或个人。15.2第三方责任限额1)第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失或损害的,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。2)第三方责任限额应在合同中明确,并作为合同附件。15.3第三方责权利1)第三方应按照合同约定履行职责,提供专业服务或技术支持。2)第三方有权根据合同约定收取服务费用。3)第三方应遵守国家法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明1)第三方与甲乙双方之间,以及第三方与合同工程相关各方之间,应明确各自的权责关系。2)第三方不得干预甲乙双方的合同履行,不得损害甲乙双方的合法权益。3)第三方在合同履行过程中,应接受甲乙双方的监督和检查。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方选择1)甲乙双方有权根据工程需要,选择合适的第三方介入合同履行。2)第三方选择应经过甲乙双方协商一致,并在合同中明确。16.2第三方合同签订1)甲乙双方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务。2)第三方合同应与本合同相衔接,不得与本合同内容冲突。16.3第三方责任承担1)第三方在合同履行过程中发生违约行为,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。2)第三方违约导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿。16.4第三方合同解除1)如第三方在合同履行过程中严重违约,甲乙双方有权解除与第三方的合同。2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 以学校文化为引领的办公空间设计研究
- 创新型农产品质量安全追溯系统的设计与实践
- 全面解析学生如何制定科学健身计划
- 企业文化建设初级教程塑造企业精神
- 健康洗浴中心的功能区划与用户体验优化
- 创新教育与学校管理模式的变革研究
- 儿童安全教育科技与教育的融合
- 企业员工的安全教育与文化养成
- 2023-2024学年广东省深圳市南海中学九年级上学期期中物理试卷
- 以科技为引领强化企业伦理建设
- 燃料电池系统增湿器性能测试规范
- 【温商精神导论课程论文:温商精神形成的历史文化分析3000字】
- 平行检查记录范本
- 陈爽-春晚小品爆笑《如此课堂》台词
- 趣味运动会儿童拔河比赛技巧
- 撤场通知书( 模板)
- 2022-2023学年四川省巴中市巴州区川教版(三起)四年级上学期期末英语试卷
- 2023-2024学年北京市海淀区八年级上学期数学期末质量检测模拟卷合集2套(含解析)
- 人教版(2023) 选择性必修第一册 Unit 2 Looking into the Future Assessing Your Progress教案
- 脑血管意外的护理常规课件
- 迎新春送吉祥义务写春联活动方案
评论
0/150
提交评论