2024年污水处理厂建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年污水处理厂建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3污水处理厂第二条工程内容及范围2.1工程概述2.2工程规模2.3工程地点第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度与期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量保证第六条材料与设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3质量标准第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程调整第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决第十一条合同的生效、解除与终止11.1合同生效11.2合同解除11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的补充与修改14.3合同的转让14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同承担污水处理厂建设工程的甲方，具体名称见合同附件一。1.2承包方承包方是指根据本合同承担污水处理厂建设工程的乙方，具体名称见合同附件一。1.3污水处理厂污水处理厂是指根据本合同建设的污水处理设施，具体位置、规模和处理能力见合同附件二。第二条工程内容及范围2.1工程概述本工程包括但不限于污水处理厂的土建工程、设备安装、调试、试运行和验收等工作。2.2工程规模污水处理厂的设计处理能力为吨/日，具体规模见合同附件二。2.3工程地点污水处理厂的建设地点位于市区，具体位置见合同附件二。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的总价为人民币元（大写：元整），具体金额见合同附件三。3.2支付方式支付方式分为进度付款和最终付款。进度付款按工程进度的百分比支付，最终付款在工程验收合格后支付。3.3进度付款进度付款的支付比例和时间见合同附件四。3.4最终付款工程验收合格后，发包方应在验收报告签署后的30日内支付最终付款。第四条工程进度与期限4.1工程开工日期工程开工日期为本合同签订后的X个月，具体日期见合同附件五。4.2工程竣工日期工程竣工日期为工程开工日期加上X个月，具体日期见合同附件五。4.3工期延误如因承包方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。第五条工程质量与标准5.1质量要求本工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。5.2质量检验工程质量检验包括但不限于材料验收、过程验收和竣工验收。5.3质量保证承包方应对工程质量负责，并承担质量问题造成的损失。第六条材料与设备供应6.1材料供应发包方负责提供工程所需的材料，具体材料和供应时间见合同附件六。6.2设备供应发包方负责提供工程所需的设备，具体设备和供应时间见合同附件六。6.3质量标准材料和设备的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。第八条变更与调整8.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等。8.2工程调整因工程实际情况与合同规定不符，需要对工程进行调整的，应由双方协商一致，并签订书面调整协议。调整协议应明确调整的内容、范围、时间和费用等。第九条违约责任9.1发包方违约发包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿承包方因此造成的损失。9.2承包方违约承包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决双方应积极协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的调解组织申请调解。10.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十一条合同的生效、解除与终止11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除双方协商一致，可以解除合同。11.3合同终止合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同的，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日止。12.3泄露责任如任何一方泄露了保密信息，应承担相应的法律责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，或者向工程所在地的法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商解决。14.2合同的补充与修改本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，对本合同进行修改。14.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.4附件本合同的附件包括合同附件一、合同附件二、合同附件三、合同附件四、合同附件五、合同附件六等，为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他参与方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方范围（1）提供技术与咨询服务的中介方；（2）提供工程监理服务的监理方；（3）进行工程验收的验收方；（4）提供材料和设备的供应商；（5）其他与工程有关联的参与方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序（1）甲乙方协商一致，确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙方共同选定第三方，签订第三方服务合同；（3）第三方根据合同约定，参与合同履行过程中的相关事项。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方无法独立完成的事项；（2）甲乙方双方同意引入第三方提供专业服务；（3）第三方具备相应的能力和资质；（4）第三方与甲乙方不存在利益冲突。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方权益第三方根据合同约定，享有相应的权益，包括但不限于服务费用、赔偿权益等。3.3第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规规定确定，并在第三方服务合同中予以明确。第四条甲乙方的义务与责任4.1甲乙方的义务甲乙方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。4.2甲乙方的责任甲乙方应对第三方介入的事项承担相应的责任，包括但不限于质量、安全、进度等。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方第三方应独立履行其职责，不代表甲乙方任何一方，其行为应符合合同约定和法律法规规定。5.2第三方与供应商第三方应按照合同约定，与供应商建立合作关系，确保材料和设备的质量。5.3第三方与监理方、验收方第三方应与监理方、验收方保持沟通协作，共同保障工程质量、安全、进度等目标的实现。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除如第三方未能按照合同约定履行其职责，甲乙方均有权解除第三方服务合同，并依法追究第三方的法律责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲乙方的争议如第三方与甲乙方发生争议，应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的调解组织申请调解，或者向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，或者向工程所在地的法院提起诉讼。7.2第三方与供应商、监理方、验收方的争议第三方与供应商、监理方、验收方发生的争议，应根据合同约定和相关法律法规解决。第八条第三方介入的其他条款8.1保密事项第三方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日止。8.2不可抗力如发生不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，第三方应与甲乙方协商解决。8.3合同的转让未经甲乙方同意，第三方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。8.4附件本合同的附件包括合同附件一、合同附件二、合同附件三、合同附件四、合同附件五、合同附件六等，为本合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件二：工程内容及范围附件三：合同价格与支付附件四：工程进度与期限附件五：工程质量与标准附件六：材料与设备供应附件七：施工安全与环境保护附件八：变更与调整附件九：违约责任附件十：争议解决附件十一：合同的生效、解除与终止附件十二：保密条款附件十三：法律适用与争议解决附件十四：其他条款附件一详细要求和说明：本附件详细列出合同主体（发包方和承包方）以及污水处理厂的定义、名称、地址等信息。附件二详细要求和说明：本附件详细描述污水处理厂的工程内容、规模、地点等信息。附件三详细要求和说明：本附件详细列出合同价格、支付方式、进度付款和最终付款的具体要求和流程。附件四详细要求和说明：本附件详细描述工程进度、开工日期、竣工日期以及工期延误的认定和处理。附件五详细要求和说明：本附件详细列出工程质量要求、质量检验、质量保证的具体内容和标准。附件六详细要求和说明：本附件详细描述材料和设备的供应要求、质量标准等信息。附件七详细要求和说明：本附件详细列出施工安全、环境保护的具体要求和措施。附件八详细要求和说明：本附件详细描述合同变更、工程调整的程序和条件。附件九详细要求和说明：本附件详细列出违约行为及责任认定标准，包括违约责任的具体内容和处理方式。附件十详细要求和说明：本附件详细描述争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。附件十一详细要求和说明：本附件详细列出合同的生效、解除与终止的条件和程序。附件十二详细要求和说明：本附件详细描述保密条款的内容，包括保密信息、保密期限和泄露责任等。附件十三详细要求和说明：本附件详细列出法律适用、争议解决的法律名词及解释。附件十四详细要求和说明：本附件详细描述其他条款，包括不可抗力、合同的补充与修改、合同的转让等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付进度付款或最终付款。2.承包方未按约定完成工程进度或工程质量不符合标准。3.承包方未按约定保护施工安全和环境。4.第三方未按约定提供服务或服务不符合标准。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任条款进行认定。2.如合同中未明确违约责任，依据相关法律法规进行认定。示例说明：如果发包方未按约定时间支付进度付款，承包方可以要求发包方支付逾期付款的利息，并按照合同约定承担其他违约责任。说明三：法律名词及解释：1.发包方：指根据本合同承担污水处理厂建设工程的甲方，具体名称见合同附件一。2.承包