2024年度体育场馆石材幕墙安装劳务包干合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度体育场馆石材幕墙安装劳务包干合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1安装石材幕墙的具体要求3.2石材幕墙的设计标准3.3安装石材幕墙的质量标准4.工程量及费用4.1工程量计算方法4.2合同总费用4.3付款方式及时间5.工期安排5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误及处理6.技术规范及标准6.1国家及行业标准6.2设计规范要求6.3施工规范要求7.材料供应7.1材料品牌及规格7.2材料供应责任7.3材料验收标准8.施工组织8.1施工方案8.2施工人员配备8.3施工设备9.质量保证9.1质量保证期9.2质量检验及验收9.3质量问题处理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3事故处理11.环境保护11.1环境保护要求11.2环境保护措施11.3环境污染处理12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更及解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约金计算14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：体育场馆管理有限公司乙方：石材幕墙安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：甲方授权代表：乙方授权代表：赵六1.3合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543212.项目概述2.1项目名称体育场馆石材幕墙安装工程2.2项目地点市区体育场馆2.3项目规模总面积：5000平方米2.4项目内容安装石材幕墙，包括石材的采购、运输、安装及验收等全过程3.合同标的3.1安装石材幕墙的具体要求1.石材材质：天然花岗岩2.石材规格：600mm×300mm×20mm3.颜色：米白色3.2石材幕墙的设计标准1.设计依据：国家相关设计规范2.设计单位：建筑设计有限公司3.3安装石材幕墙的质量标准1.表面平整度：±1mm2.阴阳角方正度：±1mm3.接缝严密度：无明显缝隙4.工程量及费用4.1工程量计算方法按照实际安装石材幕墙的面积计算4.2合同总费用合同总费用为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）4.3付款方式及时间1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%2.进度款：每个工程阶段完成后5个工作日内支付相应工程量的70%3.结算款：工程竣工验收合格后5个工作日内支付剩余的30%5.工期安排5.1工程开工日期2024年3月1日5.2工程竣工日期2024年8月1日5.3工期延误及处理若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求延长工期及相应费用；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。6.技术规范及标准6.1国家及行业标准按照国家相关设计规范和施工规范执行6.2设计规范要求1.采用抗震设计2.耐久年限不低于50年6.3施工规范要求1.严格按照设计图纸进行施工2.确保施工质量符合国家标准7.材料供应7.1材料品牌及规格1.品牌要求：品牌2.规格要求：600mm×300mm×20mm米白色天然花岗岩7.2材料供应责任乙方负责石材的采购、运输及安装7.3材料验收标准1.材料进场前需提供生产厂家出具的质量合格证明2.材料进场后，由双方共同验收，合格后方可使用8.施工组织8.1施工方案1.施工顺序：先进行基础处理，然后进行石材幕墙的安装2.施工工艺：采用干挂法施工，确保施工质量和安全8.2施工人员配备1.乙方需配备专业施工队伍，包括施工负责人、技术员、施工工人等2.施工人员需具备相应的资质证书和安全生产教育培训8.3施工设备1.乙方需提供施工所需的机械设备，如吊车、切割机、钻机等2.设备需保持良好状态，确保施工顺利进行9.质量保证9.1质量保证期1.质量保证期为工程竣工验收合格之日起一年2.质量保证期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修或更换9.2质量检验及验收1.乙方需按照国家及行业标准进行质量检验2.工程竣工验收时，双方需共同进行验收9.3质量问题处理1.发现质量问题，乙方需立即停工，查明原因，提出整改措施2.整改后，需经甲方确认合格后方可继续施工10.安全生产10.1安全生产责任1.乙方负责施工现场的安全生产管理2.甲方负责施工现场的安全生产监督10.2安全生产措施1.制定安全生产规章制度，加强安全教育2.配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等10.3事故处理1.事故发生后，乙方需立即上报甲方，并采取措施防止扩大2.事故调查和处理需遵循国家相关法律法规11.环境保护11.1环境保护要求1.施工过程中，乙方需遵守国家及地方的环境保护法规2.不得在施工现场乱倒、乱排废水、废气、固体废物11.2环境保护措施1.建立环境保护责任制，明确责任人和责任范围2.对施工过程中产生的废水、废气、固体废物进行集中处理11.3环境污染处理1.发现环境污染问题，乙方需立即采取措施进行处理2.对环境污染造成的损失，乙方应承担相应责任12.合同变更与解除12.1变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行2.合同双方协商一致12.2解除条件1.乙方严重违约，经甲方催告后仍未履行2.合同双方协商一致12.3变更及解除程序1.变更或解除合同需书面通知对方，并达成书面协议2.变更或解除合同后，双方需按照协议履行相应的义务13.违约责任13.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成工程2.乙方施工质量不符合合同约定3.乙方违反安全生产规定13.2违约责任承担1.乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失2.甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金13.3违约金计算1.违约金按合同总金额的10%计算2.违约金最高不超过合同总金额的30%14.争议解决14.1争议解决方式1.争议双方应友好协商解决2.协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2争议解决机构1.合同签订地人民法院14.3争议解决程序1.双方应按照法律规定提交证据材料2.法院审理期间，双方应遵守法院的判决和裁定第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.第三方是指在合同履行过程中，由合同双方邀请或同意参与合同相关活动或提供专业服务的独立第三方。2.第三方可以是监理单位、审计机构、鉴定机构、保险公司、法律顾问等。15.2第三方介入范围1.第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、合同履约评估、争议调解等。15.3第三方介入程序1.合同双方协商一致后，邀请第三方介入。2.第三方需在接到邀请后5个工作日内予以确认或拒绝。3.第三方确认介入后，双方应与第三方签订相应的合作协议。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款1.甲方应保证第三方介入活动不违反国家法律法规和合同约定。2.甲方应向第三方提供必要的资料和信息，以便第三方履行职责。3.甲方应支付第三方因介入而产生的合理费用。16.2乙方额外条款1.乙方应接受第三方的监督和检查，配合第三方的工作。2.乙方应遵守第三方的建议和决定，但最终决策权仍属于合同双方。3.乙方应承担因自身原因导致的第三方介入费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。2.第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同无法履行或造成损失的，不承担责任。17.2第三方责任限额1.第三方责任限额为合同总金额的5%。2.第三方责任限额以实际损失为限，但不得超过约定的责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系1.第三方与甲方之间为委托代理关系。2.第三方在甲方授权范围内行使职责，其行为后果由甲方承担。18.2第三方与乙方的关系1.第三方与乙方之间为监督与被监督关系。2.第三方对乙方的工作进行监督，乙方应予以配合。18.3第三方与其他第三方的关系1.第三方与其他第三方之间为独立第三方关系。2.各第三方之间不得相互委托或干涉对方的工作。18.4第三方与合同双方的关系1.第三方与合同双方之间为合作关系。2.第三方在合同双方授权范围内履行职责，合同双方应共同维护第三方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件名称：石材幕墙安装工程图纸及技术规范附件要求：包含详细的工程图纸、石材幕墙设计图纸、技术规范、材料清单等。附件说明：作为合同附件，是工程安装的重要依据，乙方在施工过程中应严格按照图纸及技术规范执行。2.附件名称：石材幕墙材料质量合格证明附件要求：提供石材供应商出具的质量合格证明文件，包括产品名称、规格、生产批号、检测报告等。附件说明：作为合同附件，证明材料符合合同约定的质量标准，甲方在验收时应核对。3.附件名称：施工组织设计附件要求：包含施工方案、进度计划、人员配备、设备清单、安全措施等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工过程，确保工程质量和安全。4.附件名称：施工进度报告附件要求：每月提交一次施工进度报告，包括已完成工程量、存在问题及解决方案等。附件说明：作为合同附件，用于跟踪工程进度，确保工程按计划进行。5.附件名称：施工日志附件要求：记录施工过程中的重要事件、天气情况、施工人员变动等。附件说明：作为合同附件，用于反映施工过程中的实际情况，便于双方沟通和协调。6.附件名称：工程竣工验收报告附件要求：包括验收时间、验收人员、验收意见、存在问题及整改措施等。附件说明：作为合同附件，是工程竣工的重要凭证，证明工程符合合同约定。7.附件名称：工程结算报告附件要求：包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等。附件说明：作为合同附件，用于结算工程款项，确保双方权益。8.附件名称：安全生产记录附件要求：记录安全生产培训、安全检查、事故处理等。附件说明：作为合同附件，用于证明乙方在