中交二航局2024年度分包工程进度调整合同3篇_第1页
中交二航局2024年度分包工程进度调整合同3篇_第2页
中交二航局2024年度分包工程进度调整合同3篇_第3页
中交二航局2024年度分包工程进度调整合同3篇_第4页
中交二航局2024年度分包工程进度调整合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME中交二航局2024年度分包工程进度调整合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.进度调整4.1进度调整原则4.2进度调整程序4.3进度调整期限4.4进度调整后果5.工程变更5.1工程变更原因5.2工程变更程序5.3工程变更期限5.4工程变更后果6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付比例7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3其他14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义本合同中,“分包工程”指分包方按照本合同约定,在总包方的监督和管理下,负责完成的部分工程。“进度调整”指在工程实施过程中,因客观原因或合同双方协商一致,对原定的工程进度计划进行调整。“工程变更”指在工程实施过程中,因设计、技术、环境等因素发生变化,对原定的工程内容、范围、质量标准等进行调整。“工程款”指总包方按照本合同约定,支付给分包方的工程款项。“安全生产”指在工程实施过程中,确保施工人员、设备、材料等安全,防止发生事故。1.2解释本合同中的定义和解释,如无特别说明,均以合同条款为准。第二条合同双方2.1分包方分包方名称:中交二航局分公司2.2总包方总包方名称:工程建设有限公司第三条工程概况3.1工程名称高速公路建设项目3.2工程地点省市县3.3工程规模全长公里,路基宽米,双向车道,设计时速公里/小时。第四条进度调整4.1进度调整原则4.1.1客观原因导致进度滞后,如自然灾害、政策调整等;4.1.2因合同双方协商一致,对原定进度计划进行调整。4.2进度调整程序4.2.1分包方提出进度调整申请,并提供相关证明材料;4.2.2总包方收到申请后,应在个工作日内予以答复;4.2.3经双方协商一致,签订进度调整协议。4.3进度调整期限4.3.1进度调整期限最长不超过个月;4.3.2进度调整期限自进度调整协议签订之日起计算。4.4进度调整后果4.4.1进度调整不影响工程质量和合同约定的工期;4.4.2进度调整导致工程成本增加,由合同双方协商分担。第五条工程变更5.1工程变更原因5.1.1设计变更,如设计图纸修改、设计参数调整等;5.1.2技术变更,如施工工艺改进、材料更换等;5.1.3环境变更,如地质条件变化、周边环境要求等。5.2工程变更程序5.2.1分包方提出工程变更申请,并提供相关证明材料;5.2.2总包方收到申请后,应在个工作日内予以答复;5.2.3经双方协商一致,签订工程变更协议。5.3工程变更期限5.3.1工程变更期限最长不超过个月;5.3.2工程变更期限自工程变更协议签订之日起计算。5.4工程变更后果5.4.1工程变更不影响工程质量和合同约定的工期;5.4.2工程变更导致工程成本增加,由合同双方协商分担。第六条工程款支付6.1工程款支付方式6.1.1分期支付,根据工程进度和完成情况支付;6.1.2按比例支付,根据工程进度和合同约定比例支付。6.2工程款支付时间6.2.1每月日支付上月完成的工程款;6.2.2特殊情况下,经双方协商一致,可调整支付时间。6.3工程款支付比例6.3.1工程款支付比例为%,具体比例根据工程进度和合同约定执行。第七条质量要求7.1质量标准7.1.1工程质量应符合国家相关质量标准;7.1.2工程质量应符合设计文件要求;7.1.3工程质量应符合合同约定要求。7.2质量检查7.2.1分包方应按照国家相关质量标准进行自检;7.2.2总包方应按照合同约定进行抽检;7.2.3分包方应积极配合总包方进行质量检查。7.3质量责任7.3.1分包方对工程质量负责;7.3.2总包方对工程质量监督负责;7.3.3工程质量问题,由责任方承担相应责任。第八条安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方负责工程现场的安全生产管理,确保施工安全;8.1.2分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任;8.1.3总包方负责对分包方的安全生产进行监督和指导。8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急预案等;8.2.2分包方应定期进行安全检查,及时消除安全隐患;8.2.3总包方应定期对分包方的安全生产措施进行检查和评估。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时,分包方应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大;8.3.2分包方应及时向总包方报告事故情况,并配合总包方进行调查和处理;第九条保密条款9.1保密内容9.1.1本合同内容及其相关技术、商业秘密;9.1.2双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密;9.1.3其他双方约定应保密的事项。9.2保密期限9.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年;9.2.2保密期限届满后,保密义务自动解除。9.3违约责任9.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任;9.3.2给对方造成损失的,应赔偿损失。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程;10.1.2分包方未按合同约定提供材料或设备;10.1.3分包方未按合同约定支付工程款;10.1.4双方约定的其他违约情形。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;10.2.2违约金按合同约定比例计算。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额最高不超过合同总价的%;10.3.2违约赔偿金额根据实际情况确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议;11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁;11.1.3仲裁裁决为终局裁决。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在日内协商解决;11.2.2协商不成的,提交仲裁。11.3争议解决机构11.3.1仲裁委员会第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章;12.1.2合同经政府部门审批;12.1.3双方履行合同约定的其他生效条件。12.2合同终止条件12.2.1工程完成并验收合格;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3发生合同约定的终止情形。12.3合同终止程序12.3.1双方协商一致解除合同,签订合同解除协议;12.3.2合同解除协议经双方签字盖章后生效。第十三条其他约定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;13.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。13.2合同附件13.2.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分;13.2.2合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3其他13.3.1本合同未尽事宜,由双方协商解决;13.3.2本合同未尽事宜,以双方另行签订的补充协议为准。第十四条合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效;14.1.2本合同一式两份,双方各执一份。14.2生效日期14.2.1本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指除合同双方之外的独立主体,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构、仲裁机构、调解机构等。15.1.2第三方介入指在合同履行过程中,为保障合同履行或解决争议,引入第三方提供专业服务或进行监督、调解、仲裁等活动。15.2第三方介入的引入15.2.1第三方介入的引入需经合同双方协商一致,并在合同中明确约定。15.2.2第三方介入的具体事宜,包括第三方名称、职责、权限、费用等,应在合同中详细列明。16.第三方介入的职责和权限16.1第三方职责16.1.1监理单位:负责监督工程质量、进度、安全等方面,确保合同履行;16.1.2咨询机构:提供专业咨询意见,协助合同双方解决技术、管理等方面的问题;16.1.3评估机构:对工程进度、质量、成本等进行评估,为合同双方提供决策依据;16.1.4检测机构:对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保符合相关标准;16.1.5仲裁机构:在合同双方发生争议时,进行仲裁,作出具有法律效力的裁决;16.1.6调解机构:在合同双方发生争议时,进行调解,促成双方达成和解。16.2第三方权限16.2.1第三方在履行职责时,享有相应的权限,包括但不限于:16.2.1.1要求合同双方提供相关资料和报告;16.2.2.2对工程现场进行检查和监督;16.2.3.3对违反合同规定的行为提出警告或建议;16.2.4.4依法进行仲裁或调解。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应责任。17.1.2第三方责任限额根据第三方提供的专业服务性质和合同约定确定。17.2责任限额的明确17.2.1合同中应明确第三方的责任限额,包括但不限于:17.2.1.1第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的最高赔偿金额;17.2.2.2第三方因违反合同约定或法律法规导致合同无法履行或造成损失的最高赔偿金额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包方的关系18.1.1第三方与分包方之间不存在合同关系,分包方应向合同双方负责;18.1.2第三方在履行职责过程中,对分包方的监督、检查、指导等行为,不代表对分包方的认可或授权。18.2第三方与总包方的关系18.2.1第三方与总包方之间不存在合同关系,总包方应向合同双方负责;18.2.2第三方在履行职责过程中,对总包方的监督、检查、指导等行为,不代表对总包方的认可或授权。18.3第三方与合同双方的关系18.3.1第三方作为独立的第三方,与合同双方均不存在合同关系;18.3.2第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,维护合同双方的合法权益。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况和合同约定分担;19.2第三方介入的费用应在合同中明确约定,包括但不限于:19.1.1第三方服务的费用;19.1.2第三方人员的差旅费;19.1.3第三方所需的其他费用。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕;20.1.2争议解决完毕;20.1.3双方协商一致;20.1.4其他合同约定的终止条件。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入终止前,合同双方应通知第三方;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程合同要求:详细列明分包工程的范围、内容、质量标准、进度安排、付款方式等。说明:本附件为合同主体,是双方履行合同的基础。2.附件二:工程进度计划表要求:包括工程各阶段的开始和结束时间、关键节点等。说明:本附件用于指导工程实施,确保工程按计划进行。3.附件三:工程质量标准要求:详细列出工程质量的标准和要求,包括材料、工艺、检测方法等。说明:本附件用于确保工程质量达到合同约定。4.附件四:安全生产管理制度要求:包括安全生产的组织机构、职责、措施、应急预案等。说明:本附件用于保障工程安全生产,防止事故发生。5.附件五:合同履行过程中的变更记录要求:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括工程内容、进度、质量、付款等。说明:本附件用于跟踪合同履行过程中的变更情况。6.附件六:第三方介入协议要求:详细列明第三方介入的具体事宜,包括第三方职责、权限、费用等。说明:本附件用于明确第三方在合同履行过程中的作用和责任。7.附件七:争议解决记录要求:记录合同履行过程中发生的争议及解决过程。8.附件八:合同履行完毕验收报告要求:包括工程完成情况、质量检验结果、验收结论等。说明:本附件用于证明工程已按合同约定完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若分包方未按合同约定在规定时间内完成工程,应支付每日元的违约金。2.违约行为:分包方提供的材料或设备不符合合同约定责任认定标准:分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于更换不合格材料或设备、赔偿损失等。示例:若分包方提供的钢筋质量不符合合同约定,应立即更换并赔偿因此造成的损失。3.违约行为:分包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若分包方未按时支付工程款,应支付每日%的违约金。4.违约行为:总包方未按合同约定进行监督和管理责任认定标准:总包方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若总包方未对分包方的安全生产进行有效监督,应支付每日元的违约金。5.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失等。示例:若监理单位未按合同约定进行工程进度和质量监督,应赔偿因此造成的损失。全文完。中交二航局2024年度分包工程进度调整合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同主体2.1甲乙双方基本信息2.2合同签订主体3.合同范围3.1工程概况3.2分包工程内容4.工程进度调整4.1进度调整原则4.2进度调整程序4.3进度调整后的责任划分5.合同价款5.1工程量清单5.2计价依据5.3预付款及进度款支付6.工程质量6.1质量要求6.2质量检验与验收7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更与补充14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.1.1本合同是指甲乙双方就中交二航局2024年度分包工程进度调整事项所签订的协议。1.1.2本合同所指分包工程系指甲方向乙方分包的、在2024年度内实施的建设工程项目。1.2术语解释1.2.1“甲方”指中交二航局;1.2.2“乙方”指接受甲方分包工程的施工单位;1.2.3“工程进度”指分包工程按照合同约定的时间节点完成的工程量;1.2.4“进度调整”指因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工程进度与原合同约定不符,经双方协商一致对工程进度进行调整。2.合同主体2.1甲乙双方基本信息2.1.1甲方全称:中交二航局;2.1.2甲方地址:;2.1.3乙方全称:;2.1.4乙方地址:。2.2合同签订主体2.2.1甲方授权代表:;2.2.2乙方授权代表:。3.合同范围3.1工程概况3.1.1工程名称:;3.1.2工程地点:;3.1.3工程规模:;3.1.4工程工期:自合同生效之日起至。3.2分包工程内容3.2.1分包工程范围:;3.2.2分包工程量:;3.2.3分包工程主要材料及设备:。4.工程进度调整4.1进度调整原则4.1.1本合同约定的工程进度调整原则如下:4.1.1.1乙方应按照甲方要求,在合同约定的时间内完成分包工程;4.1.1.2因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可进行进度调整。4.2进度调整程序4.2.1乙方应提前向甲方报告可能影响工程进度的因素;4.2.2甲方应在收到乙方报告后,及时进行评估,并与乙方协商确定进度调整方案;4.2.3双方协商一致后,签订书面进度调整协议。4.3进度调整后的责任划分4.3.1因不可抗力导致进度延误,甲方应承担相应的责任;4.3.2因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应的责任;4.3.3因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。5.合同价款5.1工程量清单5.1.1乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工;5.1.2工程量清单应由甲方提供,并经双方确认。5.2计价依据5.2.1本合同价款以人民币计算;5.2.2计价依据包括但不限于国家或地方相关法律法规、行业标准、市场价格等。5.3预付款及进度款支付5.3.1预付款:合同签订后,乙方应在甲方指定的账户内支付预付款;5.3.2进度款:乙方完成合同约定的工程量后,甲方应及时支付进度款。6.工程质量6.1质量要求6.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工;6.1.2工程质量应符合国家或行业相关标准。6.2质量检验与验收6.2.1乙方应进行自检,确保工程质量;6.2.2甲方应按照合同约定进行验收,验收合格后方可支付进度款。8.保密条款8.1保密内容8.1.1甲方和乙方对本合同内容、项目信息、技术资料、商务信息等,均负有保密义务;8.1.2保密内容不包括双方公开信息或根据法律规定应当公开的信息。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后的两年;8.2.2双方在保密期限届满后,仍应遵守本合同的保密条款。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间完成工程进度;9.1.2乙方施工质量不符合合同约定;9.1.3甲方未按合同约定支付款项;9.1.4任何一方违反保密义务。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;9.2.2违约金金额由双方协商确定,但不得低于实际损失;9.2.3违约责任承担方式由双方在合同中约定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地人民法院管辖。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致;11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同;11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方;11.2.2收到解除通知的一方应在收到通知之日起一定期限内确认是否接受解除;11.2.3双方应在解除合同后进行清算。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同约定的其他生效条件已全部满足。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程进度完成;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、进度计划、质量标准等。13.2合同变更与补充13.2.1合同的任何变更或补充均应以书面形式进行;13.2.2变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;14.1.2双方代表在本合同上签字盖章后生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与责任15.1第三方介入15.1.1本合同所述第三方介入,是指为完成本合同项下的工程进度调整或其他相关事宜,经甲乙双方协商一致,引入的具有相应资质和能力的中介机构、监理单位、设计单位、咨询机构等第三方。15.2第三方责任15.2.1第三方在介入本合同过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定;15.2.2第三方应独立、公正地履行其职责,不得偏袒任何一方;15.2.3第三方的介入费用由甲乙双方另行协商确定,并纳入合同总价中。16.第三方介入的范围16.1第三方介入范围包括但不限于:16.1.1监督、检查工程进度,确保工程按期完成;16.1.2评估工程质量,提出整改意见;16.1.3协调甲乙双方关系,解决合同执行中的争议;16.1.4审核工程变更、索赔等事宜。17.第三方权利17.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息;17.1.2要求甲乙双方遵守合同约定,确保工程顺利进行;17.1.3对甲乙双方的违约行为提出警告或建议。18.第三方义务18.1.1按照合同约定,独立、公正地履行职责;18.1.2对介入过程中获取的甲乙双方信息保密;18.1.3及时向甲乙双方报告工程进度、质量等情况。19.第三方责任限额19.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任限额如下:19.1.1第三方责任限额为本合同价款的5%;19.1.2超出责任限额的部分,由第三方自行承担;19.1.3第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因导致的损失。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认;20.1.2第三方介入的变更不影响本合同的执行。20.2第三方介入的终止20.2.1.1合同履行完毕;20.2.2双方协商一致解除第三方介入;20.2.3因不可抗力导致第三方无法继续履行职责。21.第三方介入费用21.1第三方介入费用包括但不限于:21.1.1监理费;21.1.2咨询费;21.1.3其他与第三方介入相关的费用。21.2第三方介入费用的支付21.2.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定;21.2.2第三方介入费用在合同总价中单独列项,按期支付。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入产生的争议,应由第三方与甲乙双方协商解决;22.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的合同附件23.1本合同附件包括但不限于:23.1.1第三方介入协议;23.1.2第三方资质证明文件;23.1.3第三方费用明细表。24.第三方介入的其他条款24.1第三方介入的合同附件与本合同具有同等法律效力;24.2第三方介入的合同附件与本合同内容不一致的,以本合同为准;24.3第三方介入的合同附件由甲乙双方共同保管。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单及计价依据1.1详细列明分包工程的项目、数量、单价和总价。1.2明确工程量清单的编制依据和计价原则。2.附件二:进度计划及调整方案2.1制定详细的工程进度计划,明确各阶段工期和节点。2.2明确进度调整的条件、程序和责任划分。3.附件三:质量标准及验收办法3.1明确分包工程的质量标准,包括材料、施工工艺、验收办法等。3.2确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.附件四:安全生产措施及责任4.1制定安全生产措施,确保施工过程中的安全。4.2明确甲乙双方在安全生产中的责任。5.附件五:保密协议5.1明确保密内容,包括技术秘密、商业秘密等。5.2规定保密期限和保密义务。6.附件六:争议解决方式及机构6.1约定争议解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼。6.2确定争议解决机构,如仲裁委员会或人民法院。7.附件七:合同变更及补充协议7.1约定合同变更的条件、程序和效力。7.2明确合同补充协议的签订和生效条件。8.附件八:合同解除及终止条件8.1约定合同解除的条件、程序和责任。8.2明确合同终止的条件和后果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定时间完成工程进度;1.2乙方施工质量不符合合同约定;1.3甲方未按合同约定支付款项;1.4任何一方违反保密义务。2.责任认定:2.1乙方未按合同约定时间完成工程进度,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失;2.2乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工或修复,并承担相应费用;2.3甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金;2.4任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。示例说明:若乙方未按合同约定时间完成工程进度,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因工期延误造成的损失。具体赔偿金额由双方协商确定。全文完。中交二航局2024年度分包工程进度调整合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方开户银行及账号2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同总价2.6工程合同工期3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量3.4分包工程进度要求4.进度调整原则4.1进度调整的原因4.2进度调整的方式4.3进度调整的审批程序4.4进度调整的责任划分5.进度调整的程序5.1提出进度调整申请5.2审查进度调整申请5.3审批进度调整申请5.4实施进度调整5.5进度调整后的合同履行6.进度调整的期限6.1进度调整申请的提交期限6.2进度调整审批的期限6.3进度调整实施期限7.进度调整的费用7.1进度调整费用的计算方法7.2进度调整费用的支付方式7.3进度调整费用的支付期限8.付款方式8.1付款进度8.2付款条件8.3付款方式8.4付款时间9.质量要求9.1工程质量标准9.2质量检查与验收9.3质量责任10.保修责任10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约金的计算与支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除的情形13.2合同解除的程序13.3合同终止的情形13.4合同终止的程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称中交二航局分包单位名称1.2合同双方法定代表人中交二航局法定代表人姓名分包单位法定代表人姓名1.3合同双方注册地址中交二航局注册地址分包单位注册地址1.4合同双方联系电话中交二航局联系电话分包单位联系电话1.5合同双方开户银行及账号中交二航局开户银行及账号分包单位开户银行及账号2.工程概况2.1工程名称高速公路工程2.2工程地点省市县2.3工程规模全长公里,路基宽度米2.4工程类别高速公路工程2.5工程合同总价人民币万元整2.6工程合同工期自合同生效之日起个月3.分包工程内容3.1分包工程范围路基土石方工程3.2分包工程内容包括路基土方开挖、填筑、压实施工等3.3分包工程量路基土方开挖万立方米,填筑万立方米3.4分包工程进度要求根据总工期要求,分阶段完成各分项工程4.进度调整原则4.1进度调整的原因因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致进度延误4.2进度调整的方式通过协商一致,对原合同工期进行调整4.3进度调整的审批程序分包单位向中交二航局提出书面申请,经审批后生效4.4进度调整的责任划分因分包单位原因导致的进度延误,由分包单位自行负责5.进度调整的程序5.1提出进度调整申请分包单位在出现进度延误时,应在第一时间向中交二航局提出书面申请5.2审查进度调整申请中交二航局对分包单位提出的进度调整申请进行审查,必要时可组织现场核查5.3审批进度调整申请经审查后,中交二航局在规定期限内给予书面批复5.4实施进度调整经审批的进度调整方案,双方应严格按照方案执行5.5进度调整后的合同履行进度调整后的合同工期、费用等事项,双方应重新签订补充协议6.进度调整的期限6.1进度调整申请的提交期限自出现进度延误之日起7日内6.2进度调整审批的期限中交二航局收到分包单位提交的进度调整申请后,应在5日内完成审批6.3进度调整实施期限经审批的进度调整方案,双方应在10日内完成实施8.付款方式8.1付款进度根据分包工程进度,分阶段支付工程款,具体进度如下:1.起始阶段:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的10%作为预付款;2.中期阶段:路基土石方工程完成50%时,支付合同总额的30%;3.收尾阶段:路基土石方工程全部完成并经验收合格后,支付合同总额的30%;4.保修期满后,支付合同总额的20%作为保修金。8.2付款条件1.按照合同约定完成分项工程并经监理单位验收合格;2.提供完整的工程量清单、发票等相关凭证;3.无未解决的争议或违约事项。8.3付款方式采用银行转账方式进行付款,具体账户信息由双方在合同附件中约定。8.4付款时间1.预付款:合同签订后5个工作日内;2.中期付款:路基土石方工程完成50%后30日内;3.收尾付款:路基土石方工程全部完成后30日内;4.保修金支付:保修期满后30日内。9.质量要求9.1工程质量标准按照国家相关工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级。9.2质量检查与验收1.分包单位应按照合同约定和工程质量标准进行自检;2.监理单位进行监督检查和验收;3.中交二航局对工程进行最终验收。9.3质量责任1.分包单位对工程质量承担责任;2.因分包单位原因导致的质量问题,由分包单位负责修复并承担相应费用;3.因设计变更等原因导致的质量问题,由责任方承担责任。10.保修责任10.1保修范围路基土石方工程主体结构及其附属设施。10.2保修期限自竣工验收合格之日起,路基土石方工程主体结构及其附属设施的保修期限为2年。10.3保修责任1.保修期内,因分包单位原因导致的质量问题,由分包单位负责修复并承担相应费用;2.保修期满后,如出现保修范围内的质量问题,由分包单位负责修复,但修复费用由中交二航局承担。11.违约责任11.1违约情形1.分包单位未按合同约定完成工程;2.分包单位未按合同约定提供质量合格的工程;3.分包单位未按合同约定进行付款;4.分包单位违反合同约定,造成中交二航局损失的。11.2违约责任1.分包单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;2.中交二航局有权解除合同,并要求分包单位承担合同解除所产生的损失。12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序1.双方在争议发生后30日内协商解决;2.协商不成的,提交仲裁机构仲裁;3.仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。12.3争议解决地点省市。13.合同解除与终止13.1合同解除的情形1.双方协商一致解除合同;2.发生不可抗力,致使合同无法履行;3.一方严重违约,另一方要求解除合同。13.2合同解除的程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方;2.收到解除合同通知的一方应在规定期限内给予书面答复;13.3合同终止的情形合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。13.4合同终止的程序1.双方协商一致终止合同;14.合同生效与终止14.1合同生效条件1.双方签字盖章;2.合同内容合法有效。14.2合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止条件合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。14.4合同终止日期合同终止日期以双方签订的合同终止协议为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的类型1.专业咨询服务机构;2.工程监理公司;3.材料检测机构;4.工程评估机构;5.其他经甲乙双方认可的第三方。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任1.第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,提供专业、公正、客观的服务;2.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和相关行业标准;3.第三方对在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。16.2第三方的权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;2.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督、检查和评估;3.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方提出整改意见或建议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方负责支付第三方服务费用,并对第三方的工作成果承担责任。17.2与乙方的划分第三方与乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论