2024年度套房装修电气系统改造合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度套房装修电气系统改造合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.改造范围及要求3.1电气系统改造范围3.2改造项目要求3.3改造标准4.设计及施工方案4.1设计要求4.2施工方案4.3施工流程5.电气设备选型及材料5.1电气设备选型5.2材料要求5.3材料采购及验收6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2工程验收标准6.3验收程序7.工程款支付方式7.1预付款7.2进度款7.3竣工结算款8.保修与售后服务8.1保修期限8.2售后服务内容8.3售后服务响应时间9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1设计图纸13.2施工图纸13.3其他相关文件14.合同签署及备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：1381.2合同乙方1.2.1乙方名称：装修工程公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：13956781.3合同签订日期：2024年3月1日2.项目概况2.1项目名称：2024年度套房装修电气系统改造项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：共计套套房2.4项目内容：包括电气线路改造、配电箱更新、灯具更换、插座升级等电气系统改造工程3.改造范围及要求3.1电气系统改造范围3.1.1室内照明线路改造3.1.2室内插座及开关改造3.1.3室内配电箱更新3.1.4室外线路改造（如有）3.2改造项目要求3.2.1符合国家相关电气设计规范和标准3.2.2确保电气系统安全可靠，节能环保3.2.3改造后电气设备应达到先进水平，满足使用需求3.3改造标准3.3.1采用符合国家标准和行业标准的电气设备和材料4.设计及施工方案4.1设计要求4.1.1设计单位应具备相应的设计资质4.1.2设计文件应包括电气系统设计图、施工图及材料清单4.2施工方案4.2.1施工单位应按照设计文件进行施工4.2.2施工过程中应遵守国家相关法律法规和施工规范4.2.3施工现场应确保安全文明施工4.3施工流程4.3.1施工准备4.3.2材料设备进场4.3.3施工实施4.3.4工程验收5.电气设备选型及材料5.1电气设备选型5.1.1选用符合国家标准和行业标准的电气设备5.1.2设备选型应考虑使用功能、安全性能和节能环保等因素5.2材料要求5.2.1选用符合国家标准和行业标准的电气材料5.2.2材料质量应符合相关标准，确保工程质量和使用寿命5.3材料采购及验收5.3.1材料采购应严格按照合同约定进行5.3.2材料验收应严格按照国家标准和行业标准进行6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.1.1工程总工期为个月6.1.2施工进度应按照合同约定进行，每月提交进度报告6.2工程验收标准6.2.1工程质量应符合国家标准和行业标准6.2.2工程验收应严格按照合同约定进行6.3验收程序6.3.1施工单位应按照验收标准进行自检6.3.2甲方组织验收，乙方配合6.3.3验收合格后，双方签署验收报告8.工程款支付方式8.1预付款8.1.1甲方在合同签订后5个工作日内支付乙方合同总价款的30%作为预付款。8.1.2预付款不计利息。8.2进度款8.2.1乙方完成工程量达到合同约定进度款的70%时，甲方应支付相应比例的工程款。8.2.2进度款支付比例根据实际完成的工程量按月结算，每月支付前一个月完成的工程量款。8.3竣工结算款8.3.1工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后15个工作日内完成结算审核。8.3.2结算审核通过后，甲方应在5个工作日内支付结算款，结算款为合同总价款的60%。9.保修与售后服务9.1保修期限9.1.1电气系统改造工程自竣工验收合格之日起，提供壹年的免费保修服务。9.1.2保修期内，乙方应负责维修因施工质量问题导致的故障。9.2售后服务内容9.2.1乙方提供24小时服务，接受甲方咨询和故障报修。9.2.2乙方应在接到故障报修后24小时内响应，48小时内进行现场处理。9.3售后服务响应时间9.3.1对于一般性故障，乙方应在接到报修后24小时内响应。9.3.2对于紧急故障，乙方应在接到报修后2小时内响应。10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付逾期付款的利息。10.1.2甲方擅自修改工程内容或延长工期，应承担相应责任。10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。10.2.2乙方提供的材料和设备不符合合同约定，应负责更换或赔偿。11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为省市区人民法院。12.合同解除条件12.1合同解除条件12.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。12.2.2收到解除通知的一方应在接到通知后15个工作日内确认。13.合同附件13.1设计图纸13.1.1电气系统设计图13.1.2施工图13.2施工图纸13.2.1室内电气系统施工图13.2.2室外电气系统施工图13.3其他相关文件13.3.1合同签订文件13.3.2验收报告13.3.3付款凭证14.合同签署及备案14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案14.2.1双方应在合同生效后15个工作日内将合同报送相关部门备案。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工监理单位、工程咨询机构、质量检测机构、保险机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保工程质量和进度，提高施工效率，保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1.1甲方或乙方邀请第三方参与；15.3.1.2双方协商一致，共同邀请第三方；15.3.1.3依法应邀请第三方参与。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行本合同时，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额由双方协商确定，并在合同中明确。16.2责任承担16.2.1第三方在合同履行过程中，如因自身过错造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方责任限额不影响甲方或乙方根据本合同享有的其他权利。17.第三方责权利划分17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定履行职责，确保工程质量、进度和安全。17.1.2第三方应配合甲方和乙方的工作，及时提供所需信息。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助，包括但不限于提供施工图纸、材料清单等。17.2.2第三方有权对工程质量、进度和安全进行监督检查。17.3第三方义务17.3.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.3.2第三方应保守商业秘密，不得泄露甲方和乙方的商业信息。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请18.1.1甲方或乙方需提供第三方介入的申请，包括第三方的基本信息、介入目的、预期效果等。18.2第三方介入审查18.2.1双方应共同审查第三方介入申请，确保第三方具备相应的资质和能力。18.3第三方介入确认18.2.1双方确认第三方介入后，应与第三方签订补充协议，明确各方的权利义务。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲方和乙方按照合同约定分担。19.2费用支付19.2.1第三方介入费用应在第三方介入前由甲方和乙方预付。20.第三方介入变更20.1第三方介入变更20.1.1如需变更第三方介入的内容或方式，甲方和乙方应协商一致，并书面通知第三方。20.2变更程序20.2.1第三方介入变更应按照本合同约定的程序进行。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止21.1.1如第三方介入期间出现不可抗力或其他原因导致合同无法履行，第三方介入应终止。21.2终止程序21.2.1第三方介入终止应按照本合同约定的程序进行，并书面通知甲方和乙方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含电气系统设计图、施工图，标注尺寸、材料、设备型号及规格。附件说明：设计图纸是工程实施的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸详细要求：详细标注施工工艺、节点做法、材料规格、设备型号及安装要求。附件说明：施工图纸是施工人员进行施工的指导文件，需清晰、详细。3.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本。附件说明：合同签订文件是合同生效的证明，需妥善保管。4.验收报告详细要求：包括工程验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等。附件说明：验收报告是工程验收合格的证明，需双方签字确认。5.付款凭证详细要求：包括付款日期、付款金额、付款方式、付款双方签字等。附件说明：付款凭证是工程款支付的证明，需妥善保管。6.质量检测报告详细要求：包括检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等。附件说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件，需双方签字确认。7.工程变更单详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期、变更金额等。附件说明：工程变更单是变更工程内容、进度和费用的记录，需双方签字确认。8.保修卡详细要求：包括工程名称、工程地址、保修期限、保修内容等。附件说明：保修卡是保修服务的依据，需妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款责任认定标准：按照逾期付款的金额计算利息，并支付违约金示例说明：如甲方未按时支付乙方工程款，应支付乙方每日万分之五的利息，并支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程责任认定标准：按照实际损失赔偿，包括工期延误造成的损失示例说明：如乙方未按时完成工程，应赔偿甲方因工期延误造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方提供的设计或材料不符合合同约定责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任，包括更换不合格的设计或材料示例说明：如第三方提供的设计或材料不符合合同约定，应承担更换不合格设计或材料的费用。4.违约行为的其他情形违约行为：违反合同约定的保密条款责任认定标准：承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失示例说明：如一方泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方损失。全文完。2024年度套房装修电气系统改造合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.改造范围3.1电气线路改造3.2电气设备更换3.3电气安全设施安装4.改造标准4.1国家标准4.2行业标准4.3企业标准5.改造期限5.1改造开始时间5.2改造结束时间5.3预计工期6.改造费用6.1电气材料费用6.2人工费用6.3其他费用6.4费用支付方式7.改造过程中的协调与配合7.1双方责任7.2工程进度7.3质量控制7.4安全管理8.质量保证8.1材料质量保证8.2工程质量保证8.3质量验收标准9.保修期限及内容9.1电气设备保修期限9.2电气线路保修期限9.3保修内容10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1电气系统改造方案13.2电气设备清单13.3电气线路改造图14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：有限公司乙方：电气安装工程公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：张先生甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：李先生乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024年度套房装修电气系统改造项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总面积：150平方米2.4项目内容1.电气线路改造：包括室内外线路、插座、开关等；2.电气设备更换：包括配电箱、配电柜、灯具、插座等；3.电气安全设施安装：包括漏电保护器、接地线、防雷装置等。3.改造范围3.1电气线路改造1.更换原有电线，采用符合国家标准的铜芯绝缘电线；2.重新布设室内外线路，确保线路安全、合理、美观；3.安装新的插座、开关，满足用电需求。3.2电气设备更换1.更换原有配电箱、配电柜，确保电气设备安全可靠；2.更换节能灯具，提高照明效果；3.更换符合国家标准的插座、开关。3.3电气安全设施安装1.安装漏电保护器，确保用电安全；2.安装接地线，降低触电风险；3.安装防雷装置，防止雷击事故。4.改造标准4.1国家标准按照《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB502572010）执行。4.2行业标准按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（DBJ016202015）执行。4.3企业标准甲方企业内部标准。5.改造期限5.1改造开始时间2024年4月1日5.2改造结束时间2024年6月30日5.3预计工期90天6.改造费用6.1电气材料费用根据实际用量和材料价格计算。6.2人工费用按照乙方提供的劳务人员工资标准计算。6.3其他费用包括运输费、管理费等。6.4费用支付方式1.合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；2.改造过程中，甲方按月支付已完成工程量的60%；3.改造完成后，甲方验收合格后支付剩余的10%；4.保修期满后，甲方支付剩余的10%作为质保金。8.质量保证8.1材料质量保证乙方保证所提供的电气材料均符合国家标准，并提供相应的质量检验报告。8.2工程质量保证乙方保证施工质量符合合同约定的标准和规范，确保工程安全、可靠、耐用。8.3质量验收标准1.电气材料应通过国家或行业规定的质量检测；2.施工过程应严格按照国家或行业规定的施工工艺进行；3.工程竣工后，应通过甲方和乙方共同组织的验收。9.保修期限及内容9.1电气设备保修期限1.配电箱、配电柜：1年2.灯具、插座：6个月9.2电气线路保修期限1.室内线路：2年2.室外线路：1年9.3保修内容1.保修期内，因乙方施工质量问题导致的设备损坏或线路故障，乙方负责免费维修或更换；2.保修期内，因非乙方原因导致的设备损坏或线路故障，乙方提供有偿维修服务。10.违约责任10.1甲方违约责任1.甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五；2.甲方未按约定时间提供施工条件的，应向乙方支付违约金，违约金为延误天数的千分之一。10.2乙方违约责任1.乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为延误天数的千分之一；2.乙方施工质量不符合约定的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构无12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方约定的其他终止条件。13.合同附件13.1电气系统改造方案详细描述电气系统改造的具体内容和步骤。13.2电气设备清单列明所有电气设备的名称、型号、数量、规格等。13.3电气线路改造图展示电气线路改造的具体布局和走向。14.其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同执行的个人、机构或企业。15.2范围1.设计咨询：提供电气系统设计咨询服务；2.监理服务：对施工过程进行监督管理；3.材料供应商：提供符合合同要求的电气材料；4.施工分包商：承担部分施工任务；5.其他经双方同意的第三方服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式甲方或乙方在必要时，经对方同意，可引入第三方介入合同执行。16.2同意程序1.甲方或乙方拟引入第三方时，应提前书面通知对方，并说明引入的原因、第三方的基本情况和拟提供的服务内容；2.对方应在收到通知之日起五个工作日内给予书面答复，同意或不同意引入第三方；3.双方同意引入第三方后，应与第三方签订补充协议，明确各方的权利和义务。17.第三方介入的责任和义务17.1第三方的责任第三方应按照合同约定和补充协议的条款，履行其职责，并对因其服务导致的合同履行问题承担责任。17.2第三方的义务1.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；2.第三方应保证其提供的服务不侵犯他人的合法权益；3.第三方应配合甲方和乙方的工作，及时沟通，共同解决合同执行中的问题。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额由甲方、乙方和第三方在补充协议中约定，一般不超过合同总价的某一比例。18.2责任限额的适用第三方在履行职责过程中，因其服务导致的合同履行问题，其责任限额应适用于该问题的赔偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的关系由补充协议约定，甲方对第三方的行为不承担责任，除非第三方的行为违反了补充协议的约定。19.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的关系由补充协议约定，乙方对第三方的行为不承担责任，除非第三方的行为违反了补充协议的约定。19.3甲方与乙方与第三方的划分在合同执行过程中，甲方、乙方和第三方应明确各自的权利和义务，避免责任不清。任何因第三方原因导致的合同履行问题，应由第三方承担责任。20.第三方的变更与退出20.1变更如需变更第三方，甲方或乙方应按照本条款第16.1款和第16.2款的规定程序进行。20.2退出1.第三方因自身原因无法继续履行职责时，应提前通知甲方、乙方，并协商解决后续事宜；2.甲方或乙方可因第三方原因，经协商一致后，要求第三方退出合同执行。21.第三方的保密义务第三方在合同执行过程中，对甲方、乙方提供的商业秘密和敏感信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.电气系统改造方案详细描述电气系统改造的具体内容和步骤；包含电气线路布局图、设备清单、改造计划等；需由乙方提供，并经甲方审核通过。2.电气设备清单列明所有电气设备的名称、型号、数量、规格等；包含设备的生产厂家、质量认证等信息；需由乙方提供，并经甲方审核通过。3.电气线路改造图展示电气线路改造的具体布局和走向；包含线路材质、截面、敷设方式等信息；需由乙方提供，并经甲方审核通过。4.第三方服务协议明确第三方介入的具体服务内容、责任和义务；包含服务费用、支付方式、保密条款等；需由甲方、乙方和第三方共同签订。5.施工进度计划列出工程各个阶段的开始和结束时间；包含关键节点、里程碑等；需由乙方提供，并经甲方审核通过。6.质量验收报告记录工程质量验收的结果；包含验收日期、验收人员、验收意见等；需由乙方提供，并经甲方审核通过。7.费用结算清单列出工程各项费用的明细；包含材料费、人工费、其他费用等；需由乙方提供，并经甲方审核通过。8.保修期服务承诺明确保修期内的服务内容和方式；包含保修期限、保修范围、保修流程等；需由乙方提供。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按时支付费用的，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金；未按时提供施工条件的，每延误一日，应向乙方支付延误天数的千分之一作为违约金；未按时验收工程的，每延误一日，应向乙方支付延误天数的千分之一作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定未按时完成工程的，每延误一日，应向甲方支付延误天数的千分之一作为违约金；施工质量不符合约定的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；未按时提供质量验收报告的，每延误一日，应向甲方支付延误天数的千分之一作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按时完成服务的，每延误一日，应向甲方或乙方支付违约金，具体金额由补充协议约定；第三方提供服务不符合约定的，应承担修复费用，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失；第三方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。示例说明：乙方在合同约定的时间内未能完成电气线路改造，导致工程延期一个月，甲方有权要求乙方支付违约金，计算方式为：合同总价的千分之一乘以30天。全文完。2024年度套房装修电气系统改造合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限1.5装修项目概况2.1改造范围及内容2.2电气系统改造方案2.3电气设备清单及规格3.1改造工程进度安排3.2工程验收标准3.3改造工程验收流程4.1电气设备采购及安装4.2电气设备质量保证4.3电气设备售后服务5.1改造工程费用5.2支付方式及时间5.3违约责任及赔偿6.1保密条款6.2争议解决方式6.3合同解除条件7.1合同附件7.2合同变更7.3合同解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.1合同履行地点9.2合同履行方式9.3合同履行期限10.1合同履行责任10.2合同履行义务10.3合同履行保障11.1合同履行风险承担11.2合同履行风险防范11.3合同履行风险处理12.1合同履行监督12.2合同履行报告12.3合同履行反馈13.1合同履行验收13.2合同履行评价13.3合同履行改进14.1合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同履行期限本合同履行期限为____年，自合同生效之日起计算。1.5装修项目概况1.5.1装修项目名称：2024年度套房装修电气系统改造1.5.2装修项目地点：____________________1.5.3装修项目面积：____________________平方米2.1改造范围及内容2.1.1改造范围：包括但不限于电气线路、插座、开关、灯具、配电箱等电气系统的改造。2.1.2改造内容：按照乙方提供的电气系统改造方案进行施工。2.2电气系统改造方案2.2.1乙方应在本合同签订后____个工作日内向甲方提供详细的电气系统改造方案。2.2.2电气系统改造方案应包括改造图纸、设备清单、施工进度安排等内容。2.3电气设备清单及规格2.3.1乙方应提供电气设备清单，包括设备名称、规格、数量、品牌等信息。2.3.2电气设备应符合国家相关标准和规范，确保安全、可靠、环保。3.1改造工程进度安排3.1.1乙方应在合同签订后____个工作日内完成电气系统改造方案的设计。3.1.2电气系统改造工程应在合同生效之日起____个月内完成。3.2工程验收标准3.2.1电气系统改造工程完成后，应按照国家相关标准和规范进行验收。3.2.2验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付工程款。3.3改造工程验收流程3.3.1乙方完成电气系统改造工程后，应通知甲方进行验收。3.3.2甲方应在验收合格后签署验收报告。4.1电气设备采购及安装4.1.1乙方负责电气设备的采购、运输、安装等工作。4.1.2电气设备采购应确保质量，符合合同约定。4.2电气设备质量保证4.2.1乙方提供的电气设备应具有合格证明，确保产品质量。4.2.2电气设备在质保期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换。4.3电气设备售后服务4.3.1乙方应提供电气设备的售后服务，包括但不限于维修、保养、咨询等。4.3.2售后服务响应时间为____小时内。5.1改造工程费用5.1.1改造工程费用总额为：____元人民币。5.1.2改造工程费用包括但不限于材料费、人工费、运输费等。5.2支付方式及时间5.2.1甲方应按照合同约定支付改造工程费用。5.2.2甲方应在电气系统改造工程验收合格后支付工程款。5.3违约责任及赔偿5.3.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。5.3.2违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为____元人民币。6.1保密条款6.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.2争议解决方式6.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3合同解除条件6.3.1双方协商一致，可以解除本合同。6.3.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可以解除本合同。7.1合同附件7.1.1本合同附件包括但不限于电气系统改造方案、电气设备清单、验收报告等。7.2合同变更7.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。7.3合同解除7.3.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签署。7.4合同生效条件7.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.5合同终止条件7.5.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。7.6合同解除条件7.6.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可以解除本合同。8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件8.2.1合同履行完毕。8.2.2双方协商一致解除合同。8.2.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行。8.3合同解除条件8.3.1任何一方未按合同约定履行义务，经催告后仍未履行。8.3.2一方违约，致使合同目的不能实现。8.3.3合同约定的解除条件成就。9.1合同履行地点9.1.1合同履行地点为：____________________9.2合同履行方式9.2.1甲方按照合同约定支付工程款。9.2.2乙方按照合同约定进行电气系统改造。9.3合同履行期限9.3.1合同履行期限为：____年____月____日至____年____月____日。10.1合同履行责任10.1.1甲方负责按照合同约定支付工程款。10.1.2乙方负责按照合同约定进行电气系统改造，确保工程质量。10.2合同履行义务10.2.1甲方应按时支付工程款，不得无故拖延。10.2.2乙方应按期完成电气系统改造，确保工程进度。10.3合同履行保障10.3.1甲方应提供必要的配合和支持，确保乙方顺利完成改造工作。10.3.2乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全。11.1合同履行风险承担11.1.1由于不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。11.1.2由于一方违约导致合同无法履行，违约方应承担相应责任。11.2合同履行风险防范11.2.1双方应密切关注合同履行过程中的风险，及时采取措施防范。11.2.2双方应加强沟通，共同应对合同履行过程中可能出现的风险。11.3合同履行风险处理11.3.1发生风险后，双方应立即协商解决。11.3.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。12.1合同履行监督12.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督。12.1.2乙方应积极配合甲方进行监督。12.2合同履行报告12.2.1乙方应定期向甲方报告工程进度和施工情况。12.2.2甲方有权要求乙方提供相关施工资料。12.3合同履行反馈12.3.1双方应就合同履行情况进行反馈，及时沟通解决存在的问题。13.1合同履行验收13.1.1电气系统改造工程完成后，双方应共同进行验收。13.1.2验收合格后，甲方应在____个工作日内签署验收报告。13.2合同履行评价13.2.2评价结果可作为后续合作的基础。13.3合同履行改进13.3.1双方应根据评价结果，对合同履行进行改进。13.3.2改进措施应有利于提高合同履行质量。14.1合同终止后的处理14.1.1合同终止后，双方应妥善处理剩余工程及相关事宜。14.1.2双方应共同承担合同终止后的责任。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入的必要性15.2.1在本合同履行过程中，如因特殊原因需要第三方介入，双方应本着公平、公正、诚实信用的原则，共同协商确定第三方介入的必要性。15.3第三方介入的条件1.第三方具备相应的资质和能力；2.第三方介入不违反法律法规和本合同约定；3.第三方介入有助于提高合同履行的效率和质量。15.4第三方介入的程序15.4.1甲方、乙方协商一致后，共同邀请第三方介入。15.4.2第三方应向甲方、乙方提交书面申请，明确介入目的、范围、期限等。15.4.3甲方、乙方应在收到第三方申请后____个工作日内，共同决定是否接受第三方介入。15.5第三方介入的责权利15.5.1第三方在本合同中的责任：1.第三方应遵守国家法律法规和本合同约定；2.第三方应客观、公正地履行职责；3.第三方应保守商业秘密。15.5.2第三方的权利：1.第三方有权要求甲方、乙方提供必要的信息和资料；2.第三方有权根据本合同约定，对甲方、乙方进行监督和检查；3.第三方有权就本合同履行过程中的问题，向甲方、乙方提出建议。15.5.3第三方的义务：1.第三方应按照本合同约定，独立、客观、公正地履行职责；2.第三方应妥善保管甲方、乙方提供的信息和资料；3.第三方应按时提交相关报告和文件。1