水上光伏发电钻深水井施工合同

水上光伏发电钻深水井施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有位于_______的水域使用权，且有意利用该水域进行光伏发电项目的建设；乙方具有在水上进行光伏发电钻深水井的施工资质和技术能力，自愿为甲方提供上述项目的钻井施工服务。经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为乙方在甲方水域进行光伏发电钻深水井的施工服务。1.2工程地点：_______。1.3工程规模：根据甲方提供的项目设计方案，乙方负责钻凿_______口深水井，井深_______米，井径_______米。第二条合同价格2.1乙方提供的钻井施工服务价格为每口井人民币_______元（大写：_______________________元整），共计人民币_______元（大写：_______________________元整）。2.2价格包括：钻井设备租赁费、人工费、材料费、运输费、施工期内的维护管理费等。2.3价格不包括：钻井过程中的意外处理、甲方提供的场地平整、水电接通等费用。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保井体结构牢固，水质符合光伏发电项目要求。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，应按照每延误一天向甲方支付人民币_______元的违约金。3.3乙方应保证施工期间的人身安全和设备安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。3.4甲方应按照合同约定提供施工场地、水电等基础设施，并保证场地的通行畅通。3.5甲方应按照合同约定支付乙方施工费用，如逾期支付，应按照逾期金额的_______%向乙方支付违约金。第四条质量保证4.1乙方对施工的深水井质量负责，自工程验收合格之日起保修期为_______年。4.2在保修期内，如深水井出现质量问题，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。第五条合同的变更和解除5.1合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并书面确认。5.2合同变更和解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担因此产生的费用。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方水域使用权证明2.乙方施工资质证明3.施工图纸和技术要求4.深水井施工方案5.安全生产措施及应急预案6.乙方人员名单和资质证书7.工程验收标准和方法8.质量保修书9.乙方施工设备清单10.水电接入协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。3.甲方未按照约定提供施工场地、水电等基础设施，属于违约行为。4.甲方逾期支付施工费用，属于违约行为。5.未经甲方同意，乙方擅自变更或解除合同，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有水域使用权并委托乙方进行深水井施工的一方。2.乙方：指具有深水井施工资质并承担施工任务的一方。3.深水井：指为光伏发电项目提供水源的井，井深、井径等参数符合施工图纸和技术要求。4.光伏发电项目：指利用太阳光能进行发电的工程项目。5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工场地不具备施工条件，解决办法：与甲方沟通，协调相关部门解决问题，确保施工场地符合要求。2.遇到施工期间天气变化影响施工进度，解决办法：制定合理的施工计划，增加施工人员或设备，确保工程按时完成。3.遇到施工质量问题，解决办法：立即停工，与甲方沟通，确定整改措施，重新施工直至符合要求。4.遇到甲方逾期支付费用，解决办法：书面催告甲方支付，逾期支付违约金，必要时可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.甲方拥有水域使用权，欲利用该水域进行光伏发电项目。2.乙方具备光伏发电钻深水井的施工资质和技术能力。3.甲方委托乙方进行深水井施工，