建筑工程水电站施工合同样本

建筑工程水电站施工合同样本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为水电站工程的业主，具备水电站建设的相关资质和条件，并拟将该工程交由乙方施工；乙方具有相应的施工资质和能力，愿意承揽该工程的施工任务。双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________水电站工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时，向甲方支付合同总价款的__________%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误的违约责任：__________四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.2工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、甲方的义务5.1提供施工场地，保证乙方施工所需的水、电、通信等基础设施。5.2按照合同约定支付工程进度款及履约保证金。5.3协助乙方办理相关施工手续，提供必要的施工证件。六、乙方的义务6.1按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。6.2负责施工过程中的安全生产，确保工程质量和人员安全。6.3接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。七、合同的变更和解除7.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除应签订书面协议，并报相关部门备案。八、违约责任8.1甲方未按合同约定支付工程款或履约保证金的，乙方有权拒绝施工。8.2乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，甲方有权要求乙方整改或解除合同。8.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________（包括但不限于工程设计图纸、技术要求、施工方案等）一、附件列表：1.工程设计图纸2.技术要求3.施工方案4.工程量清单5.材料供应合同6.设备租赁合同7.施工人员名单8.安全生产管理协议9.质量保证协议10.环保措施协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程款或履约保证金，视为违约。2.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，视为违约。3.双方未按合同约定的其他条款履行，视为违约。4.违约行为的认定：根据合同条款和相关法律法规，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.发包方：指合同中约定的甲方，负责提供工程场地、基础设施和支付工程款等。2.承包方：指合同中约定的乙方，负责完成工程、确保工程质量和人员安全等。3.履约保证金：指乙方为保证合同履行而向甲方支付的一定金额的保证金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工程验收：指工程完成后，甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前做好施工计划，合理安排施工人员，确保工程按期完成。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计要求和施工标准进行施工，加强质量控制。如发现质量问题，及时整改，确保工程质量。3.合同争议：双方应积极沟通，友好协商解决。如协商不成，可依法向法院提起诉讼。4.安全事故：乙方应加强安全生产管理，落实安全措施。如发生安全事故，及时报告甲方，并按相关规定处理。五、所有应用场景：1.适用于水电站工程建设