国内工程劳务分包合同书

国内工程劳务分包合同书合同目录第一章总则1.1合同双方的含义与资质1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章工程概况2.1工程名称与地点2.2工程内容与规模2.3工程进度与交付时间第三章劳务分包范围3.1分包内容的概述3.2分包工作量的确定3.3分包工程的施工标准和要求第四章劳务分包价格与支付4.1劳务分包价格的确定4.2价款的支付方式和时间4.3价格调整的条件与方法第五章劳务分包方的义务与责任5.1分包方的施工组织与管理5.2分包方的施工质量与安全5.3分包方的材料供应与设备使用第六章总包方的义务与责任6.1总包方的技术支持与服务6.2总包方的工程监督与管理6.3总包方的工程变更与协调第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与后果7.3合同变更与解除的责任处理第八章违约责任8.1分包方的违约行为及后果8.2总包方的违约行为及后果8.3违约责任的具体处理方式第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序与裁决执行9.3法律适用与诉讼管辖第十章合同的终止与验收10.1工程验收的条件与程序10.2工程移交与结算10.3合同终止后的售后服务第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的履行与期限11.3保密违约的法律后果第十二章附则12.1合同的补充与附件12.2合同的修改与签订12.3合同解除后的善后处理第十三章合同的签署13.1签署人的资格与授权13.2合同签署的时间与地点13.3合同正本与副本的管理第十四章其他条款14.1不可抗力事件的处理14.2合同的继承与转让14.3合同争议的调解与和解合同编号_________第一章总则1.1合同双方的含义与资质1.1.1甲方（总包方）的名称、地址、联系方式及资质证明1.1.2乙方（分包方）的名称、地址、联系方式及资质证明1.2合同文件的组成1.2.1合同协议书1.2.2合同附件1.2.3双方签署的补充协议1.3合同的生效与解释1.3.1合同的生效时间1.3.2合同的解释顺序1.3.3合同的适用法律第二章工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程项目的全称2.1.2工程实施地点2.2工程内容与规模2.2.1工程的主要内容2.2.2工程的规模与设计指标2.3工程进度与交付时间2.3.1工程预计开始日期2.3.2工程预计完成日期2.3.3工程的阶段性交付时间表第三章劳务分包范围3.1分包内容的概述3.1.1分包工作的内容描述3.1.2分包工作的技术要求3.2分包工作量的确定3.2.1分包工作量的估算3.2.2分包工作量的调整程序3.3分包工程的施工标准和要求3.3.1工程质量标准3.3.2工程施工安全要求3.3.3环境保护与文明施工要求第四章劳务分包价格与支付4.1劳务分包价格的确定4.1.1分包价格的计算方式4.1.2分包价格的确认与调整4.2价款的支付方式和时间4.2.1支付方式4.2.2支付时间及条件4.3价格调整的条件与方法4.3.1价格调整的条件4.3.2价格调整的方法和程序第五章劳务分包方的义务与责任5.1分包方的施工组织与管理5.1.1分包方的施工组织计划5.1.2分包方的施工管理责任5.2分包方的施工质量与安全5.2.1分包方的质量保证措施5.2.2分包方的安全生产责任5.3分包方的材料供应与设备使用5.3.1材料供应的责任与要求5.3.2设备使用的责任与要求第六章总包方的义务与责任6.1总包方的技术支持与服务6.1.1技术交底与施工指导6.1.2现场协调与服务6.2总包方的工程监督与管理6.2.1工程监督的方式与内容6.2.2工程管理的责任与权限6.3总包方的工程变更与协调6.3.1工程变更的程序与责任6.3.2协调解决工程问题的机制第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.1.1合同变更的条件7.1.2合同变更的程序7.2合同解除的条件与后果7.2.1合同解除的条件7.2.2合同解除的后果7.3合同变更与解除的责任处理7.3.1变更或解除合同的责任承担7.3.2因变更或解除产生的经济处理第八章违约责任8.1分包方的违约行为及后果8.1.1分包方未按合同约定完成工作的违约责任8.1.2分包方工程质量不达标的责任处理8.1.3分包方安全事故或质量事故的责任处理8.2总包方的违约行为及后果8.2.1总包方未按合同约定提供服务或支持的责任8.2.2总包方工程监督与管理不到位的责任8.2.3总包方未按约定时间支付价款的责任8.3违约责任的具体处理方式8.3.1违约责任的认定与计算8.3.2违约责任的赔偿方式与计算8.3.3违约责任解决的程序与时间限制第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1友好协商解决9.1.2提交仲裁机构仲裁9.1.3向人民法院提起诉讼9.2仲裁程序与裁决执行9.2.1仲裁机构的选定9.2.2仲裁程序的启动与进行9.2.3仲裁裁决的执行与强制执行9.3法律适用与诉讼管辖9.3.1合同适用的法律9.3.2诉讼管辖法院的选择第十章合同的终止与验收10.1工程验收的条件与程序10.1.1工程验收的标准与要求10.1.2工程验收的程序与组织10.1.3工程验收的结果处理10.2工程移交与结算10.2.1工程移交的范围与程序10.2.2工程结算的依据与方法10.2.3工程结算的时间与支付10.3合同终止后的售后服务10.3.1售后服务的内容与期限10.3.2售后服务的责任与义务第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1定义保密信息11.1.2保密信息的范围与内容11.2保密责任的履行与期限11.2.1保密责任的履行11.2.2保密期限的约定11.3保密违约的法律后果11.3.1保密违约的法律责任11.3.2保密违约的赔偿计算第十二章附则12.1合同的补充与附件12.1.1补充协议的格式与内容12.1.2附件的有效性与内容12.2合同的修改与签订12.2.1合同修改的程序与条件12.2.2合同签订的程序与要求12.3合同解除后的善后处理12.3.1合同解除后的财务处理12.3.2合同解除后的行政处理第十三章合同的签署13.1签署人的资格与授权13.1.1签署人的身份证明13.1.2签署人的授权文件13.2合同签署的时间与地点13.2.1签署时间13.2.2签署地点13.3合同正本与副本的管理13.3.1合同正本的管理13.3.2合同副本的管理第十四章其他条款14.1不可抗力事件的处理14.1.1不可抗力事件的定义与范围14.1.2不可抗力事件的后果与处理14.2合同的继承与转让14.2.1合同继承的条件与程序14.2.2合同转让的条件与程序14.3合同争议的调解与和解14.3.1调解的组织与程序14.3.2和解的方式与效力合同编号_________签字页甲方（总包方）：________________________授权代表：____________________________日期：_______________________________乙方（分包方）：________________________授权代表：____________________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程进度与质量的特殊要求1.1.1甲方对工程进度有严格的控制要求，乙方应按照甲方提供的工程进度计划执行，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。1.1.2甲方对工程质量有极高的要求，乙方应按照甲方的质量标准进行施工，确保工程质量达到或超过甲方的要求。1.2甲方对材料供应的特殊要求1.2.1甲方要求乙方使用指定的材料供应商，乙方应遵守甲方的材料供应规定，确保工程所需材料的质量与供应。1.2.2甲方对材料的质量有特殊要求，乙方应提供材料质量证明文件，确保材料符合甲方的要求。1.3甲方对安全管理的要求1.3.1甲方要求乙方严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工过程中的安全。1.3.2乙方应定期进行安全培训，提高施工人员的安全意识，减少安全事故的发生。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对工程变更的特殊要求2.1.1乙方在施工过程中如遇到不可预见的困难，导致工程变更，乙方应及时与甲方沟通，取得甲方的书面同意。2.1.2工程变更导致的额外费用，乙方应与甲方协商解决，甲方应根据实际情况给予合理的补偿。2.2乙方对支付的特殊要求2.2.1乙方要求甲方按照合同约定的支付时间和金额进行支付，甲方不得无故延迟支付。2.2.2如甲方延迟支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付延迟支付的利息。2.3乙方对工程质量的特殊要求2.3.1乙方应按照甲方的质量要求进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。2.3.2乙方应承担工程质量不符合要求的责任，并承担相应的经济损失。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的职责与义务3.1.1第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利执行。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题，维护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用与支付3.2.1第三方中介的收费标准应在合同中明确，甲方和乙方应按照约定支付中介费用。3.2.2第三方中介的费用支付方式应在合同中约定，双方应按照约定时间支付。3.3第三方中介的责任限制3.3.1第三方中介对甲方和乙方的损失承担有限责任，除非是由于中介的故意或重大过失造成的。3.3.2第三方中介在履行合同过程中，对甲方和乙方的保密信息承担保密责任，如有泄露，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸与设计文件2.工程量清单与材料规格书3.分包工作详细说明4.施工进度计划与时间表5.质量标准与施工规范6.安全管理制度与操作规程7.保密协议与资料清单8.第三方中介的资质证明与服务协议9.合同变更记录与补充协议10.事故处理与质量保证协议11.保险证明文件与保函12.工程验收报告与移交清单13.结算凭证与支付证明14.合同解除协议与善后处理方案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款，认定为违约行为。2.乙方未按合同约定完成工作，或工程质量不达标，认定为违约行为。3.乙方未按约定使用指定材料供应商，或使用不符合质量标准的材料，认定为违约行为。4.乙方未遵守施工现场安全管理规定，导致安全事故，认定为违约行为。5.甲方未按约定提供技术支持与服务，认定为违约行为。6.甲方未按约定时间交付工程，或工程不符合约定质量，认定为违约行为。7.双方未按约定协商解决争议，或未能达成一致解决方案，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包方：指与总包方签订合同，承担部分工程实施责任的承包商。3.总包方：指承担整个工程实施责任，并与业主签订合同的承包商。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助双方协调关系、解决争议的中立机构或个人。5.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。6.合同解除：指合同当事人根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。7.仲裁：指由双方共同选定的仲裁机构，对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：及时采取补救措施，修复不合格工程，必要时进行质量鉴定。3.材料供应问题：协商调整材料供应计划，或寻找替代材料供应商。4.安全事故发生：立即启动应急预案