经典劳务分包合同范例

经典劳务分包合同范例合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同宗旨1.3合同适用范围第二章定义与解释2.1定义2.2解释第三章劳务分包工作内容3.1分包工作范围3.2分包工作量3.3分包工作质量标准第四章合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式4.3支付进度第五章合同履行与验收5.1劳务分包方的义务5.2工程接收5.3验收标准第六章工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误第七章安全管理与责任7.1安全管理要求7.2安全事故处理7.3责任划分第八章违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿标准第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3法院诉讼第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3泄露后果第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的生效、修改与解除13.3附件第十四章合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署主体合同编号：CL20230001第一章总则1.1合同主体甲方：__________乙方：__________1.2合同宗旨双方本着平等互利的原则，乙方承接甲方指定的劳务分包工作。1.3合同适用范围本合同适用于__________项目的劳务分包工作。第二章定义与解释2.1定义劳务分包工作：乙方根据甲方的要求，完成指定的施工过程中的非主体工程。2.2解释本合同及相关条款的含义应符合中华人民共和国法律法规及行业标准。第三章劳务分包工作内容3.1分包工作范围乙方负责__________等施工内容。3.2分包工作量根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方应完成的工程量如下：（具体工程量列表）3.3分包工作质量标准乙方应严格按照甲方提供的技术规范和质量要求进行施工。第四章合同价格与支付4.1合同价格本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式甲方支付乙方劳务费的方式为每完成一定比例的工程量支付相应比例的劳务费。4.3支付进度支付进度安排如下：（具体支付进度列表）第五章合同履行与验收5.1劳务分包方的义务乙方应按合同约定的时间、质量、安全标准完成分包工作。5.2工程接收工程接收时间为__________，地点为__________。5.3验收标准验收标准应符合国家及行业相关法律法规及技术规范要求。第六章工期与进度6.1工期要求乙方应保证工程在约定工期内完成。6.2进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。6.3工期延误因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章安全管理与责任7.1安全管理要求乙方应严格遵守施工现场的安全管理制度，确保施工安全。7.2安全事故处理发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按约定处理。7.3责任划分双方按照法律法规及合同约定承担相应责任。第八章违约责任与赔偿8.1违约行为（1）乙方未按合同约定完成工作；（2）甲方未按合同约定支付劳务费；（3）双方未按合同约定履行各自义务。8.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。8.3赔偿标准赔偿金额根据双方约定或依法确定。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意提交__________仲裁委员会仲裁。9.3法院诉讼如选择法院诉讼，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同终止合同终止条件如下：（1）工程全部完成，并经验收合格；（2）双方协商一致；（3）依法应终止的其他情形。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密义务双方应对保密内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3泄露后果泄露保密内容给对方造成损失的，泄露方应承担赔偿责任。第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方同意按照本合同第九章的约定解决争议。第十三章其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2合同的生效、修改与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改、解除应经双方协商一致，并签订书面协议。13.3附件本合同附件包括：（1）合同图纸；（2）工程量清单；（3）其他双方认为需要附加的资料。第十四章合同的签署14.1签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2签署地点本合同于____（地点）签署。14.3签署主体甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________________________________甲方授权代表（签字）：________________________乙方授权代表（签字）：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更甲方有权根据项目实际情况，对乙方的施工内容、工程量、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划，确保工程按期完成。2.甲方监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，确保乙方按照合同约定及国家相关法律法规进行施工。乙方应积极配合甲方的监督与检查工作。3.甲方提供的条件甲方应保证向乙方提供施工所需的水、电、照明、交通等基础设施，以及施工过程中所需的其他必要条件。如因甲方原因导致施工条件不足，甲方应承担相应责任。4.甲方资金支付保障甲方应保证按合同约定及时支付乙方的劳务费。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此产生的违约责任。5.甲方违约责任如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据双方约定或依法确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保障乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家法律法规及行业标准。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用。2.乙方施工安全责任乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。3.乙方工程进度保障乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。4.乙方材料与设备保障乙方应保证施工过程中所使用的材料、设备符合合同约定及国家相关法律法规。如乙方使用不合格材料或设备，甲方有权要求乙方更换，并由乙方承担更换费用。5.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方泄露。如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方与乙方之间的合同履行，确保合同顺利实施。如因第三方中介原因导致合同履行不畅，第三方中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的佣金及其他费用由甲方承担。如甲方未按约定支付第三方中介费用，第三方中介有权暂停协调工作，甲方应承担由此产生的违约责任。3.第三方中介违约责任如第三方中介违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据双方约定或依法确定。4.第三方中介保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获知的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方泄露。如第三方中介泄露保密信息，第三方中介应承担相应赔偿责任。5.第三方中介退出机制如第三方中介严重违约或发生不可抗力导致无法继续履行中介职责，甲方、乙方均有权终止与第三方中介的合作关系。终止合作后，第三方中介应立即退还已收取的费用，并承担相应违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同图纸2.工程量清单3.施工方案4.技术规范5.质量验收标准6.安全管理制度7.材料和设备规格书8.付款凭证9.验收报告10.事故调查报告11.其他双方认为需要附加的资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付劳务费提供的不符合要求的施工条件未履行合同约定的监督与检查职责未按约定时间完成资金支付未履行合同约定的保密义务2.乙方违约行为未按约定质量标准完成施工未按约定工期完成工程使用不符合要求的材料和设备未履行合同约定的安全管理制度未按约定时间提交验收材料3.第三方中介违约行为未履行协调职责导致合同履行不畅未按约定时间退还已收取的费用泄露甲方、乙方商业秘密、技术秘密未履行合同约定的保密义务三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同一方或双方未履行合同约定的义务，应承担的法定责任。3.赔偿责任：因违约行为给对方造成损失，违约方应承担的补偿责任。4.工期延误：因违约行为导致工程进度迟延的情况。5.质量验收：对完成的工程进行质量检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度与工期的冲突解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按期完成。2.材料和设备不符合要求解决办法：及时更换不合格的材料和设备，并采取措施防止再次发生。3.安全事故的处理解决办法：