2024年水利枢纽土石方工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年水利枢纽土石方工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述1.4术语解释2.合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单3.合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式与时间4.工期与进度4.1工程开工4.2施工进度4.3工程竣工4.4工期延误5.施工质量与标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、修改与终止10.1合同生效10.2合同修改10.3合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的履行与监督12.1合同履行12.2监督管理12.3验收与移交13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力应对措施14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的继承14.3法律适用14.4争议的法院管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述本合同涉及的工程为2024年水利枢纽土石方工程，包括但不限于土方开挖、石方开挖、土石方填筑、排水及降水等工程内容。1.4术语解释（1）土方开挖：指将土壤从原地挖掘并移走的过程。（2）石方开挖：指将岩石从原地挖掘并移走的过程。（3）土石方填筑：指将挖掘出的土石方材料用于填筑工程区域的过程。（4）排水：指通过排水设施将工程区域内的积水排除的过程。（5）降水：指通过降水措施降低工程区域内的地下水位的过程。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于：土方开挖、石方开挖、土石方填筑、排水及降水等施工工作。2.2工程内容承包商应按照合同约定和技术规范要求，完成土石方工程的施工，包括但不限于：（1）完成土方开挖工作，并达到合同约定的开挖深度和开挖面；（2）完成石方开挖工作，并达到合同约定的开挖深度和开挖面；（3）完成土石方填筑工作，并达到合同约定的压实度和填筑高度；（4）完成排水及降水工作，确保工程区域内的积水得到及时排除，地下水位处于安全范围内；（5）按照合同约定，提供施工所需的临时设施，包括但不限于施工临时道路、临时排水设施等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），其中包括土石方工程的施工费用、材料费用、设备使用费用、人员工资、税费等一切与工程有关的费用。3.2价格调整合同价格在合同签订后，除非遇到不可抗力等特殊情况，否则不予调整。3.3支付方式与时间业主应按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同价款。具体支付方式与时间为：（1）合同签订后30日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同价款的40%。第四条工期与进度4.1工程开工工程开工日期为合同签订后的30日内。4.2施工进度承包商应按照合同约定的施工计划和进度要求，完成土石方工程的施工。4.3工程竣工土石方工程应按照合同约定的施工内容和质量要求，在合同约定的工期内完成。4.4工期延误如承包商因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向业主支付违约金。第五条施工质量与标准5.1质量要求土石方工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。5.2质量检验承包商应按照合同约定，对施工过程中的土石方工程进行质量检验，并承担相应的质量责任。5.3质量争议处理如发包方对承包商施工的质量有异议，应按照合同约定处理。第八条合同变更与解除8.1合同变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续履行，双方协商一致后可以解除合同。第九条违约责任9.1发包方违约发包方如未按合同约定支付价款、延迟支付价款或者违反合同其他约定，应承担违约责任，向承包商支付违约金。9.2承包方违约承包方如未按合同约定完成工程、延迟完成工程或者违反合同其他约定，应承担违约责任，向发包方支付违约金。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定或者实际损失金额向守约方支付违约赔偿金。第十条争议解决10.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。10.2调解解决如协商不成，双方可以申请第三方调解机构进行调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改合同履行过程中，如需要修改，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同终止本合同在合同约定的工程竣工并验收合格后终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。12.3泄密责任如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十三条合同的履行与监督13.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。13.2监督管理业主有权对承包商的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。13.3验收与移交工程完成后，承包商应按照合同约定进行自检，并配合业主进行验收。验收合格后，双方办理工程移交手续。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的继承本合同在有效期内，如一方发生继承、合并等情形，本合同对继承人、合并后的存续企业或其他权利主体继续有效。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4争议的法院管辖本合同引起的争议，在双方未选择仲裁的情况下，适用合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行、提供协助或服务的任何个人、企事业单位或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询单位、监理机构、施工分包单位、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲乙方如需引入第三方参与合同履行，应提前协商一致，并明确第三方的选择标准、职责范围和介入时间等。2.2第三方资格审核甲乙方应确保第三方的合法资格、专业能力及良好信誉，并对第三方进行资格审核。2.3第三方介入程序第三方介入应遵循甲乙方协商确定的程序，包括但不限于申请、审批、签约、进场等。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同条款调整甲乙方根据第三方介入的需要，可以对原合同条款进行调整，包括但不限于合同价款、工期、质量标准等。3.2新增合同条款甲乙方应根据第三方的职责范围和介入情况，新增合同条款，明确第三方的权利、义务和责任。3.3第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。第四条第三方责任与权益4.1第三方责任第三方应严格按照合同约定和法律法规要求，履行其职责，并承担相应责任。4.2第三方权益第三方根据合同约定，享有相应的权益，包括但不限于合同价款、赔偿金、违约金等。4.3第三方责任限额甲乙方应明确第三方的责任限额，并在合同中予以约定。第三方责任限额可采用固定金额、按比例分担等方式。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非甲乙方的代理、合作伙伴或雇佣关系。5.2第三方与甲乙方的沟通协作5.3第三方违约处理如第三方违约，甲乙方应按照合同约定处理，并及时通知对方。第六条第三方介入的终止与替代6.1第三方终止介入第三方介入可根据合同约定或甲乙方协商决定终止，并办理相关手续。6.2第三方替代如第三方不能继续履行合同义务，甲乙方可协商替代第三方，并重新签订相关合同。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约第三方如未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。7.2甲乙方违约甲乙方如未按合同约定履行义务，导致第三方不能履行或违约，应承担相应责任。7.3违约赔偿违约方应按照合同约定或实际损失金额向守约方支付违约赔偿金。第八条争议解决8.1第三方与甲乙方的争议第三方与甲乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可依照合同约定的争议解决方式处理。8.2第三方与甲乙方的诉讼第三方与甲乙方之间的诉讼，按照合同约定确定法院管辖。第九条合同的生效、修改与终止9.1第三方介入的合同生效第三方介入的合同自双方签字盖章之日起生效。9.2第三方介入的合同修改第三方介入的合同履行过程中，如需要修改，应经甲乙方协商一致，并签订书面修改协议。9.3第三方介入的合同终止第三方介入的合同在约定的工程竣工并验收合格后终止。第十条保密条款10.1第三方保密内容第三方应保密合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2第三方保密期限第三方保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。10.3第三方泄密责任如第三方泄露甲乙方保密信息，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十一条合同的履行与监督11.1第三方履行合同第三方应严格按照合同约定履行义务。11.2第三方监督与检查甲乙方有权对第三方的施工过程进行监督，确保工程质量第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出土石方工程的各项工程量，包括土方开挖、石方开挖、土石方填筑、排水及降水等工程内容的具体数量、单位、工程量计算依据等。附件二：施工图纸包括土石方工程的施工图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等，用以指导施工过程。附件三：技术规范与要求详细列出土石方工程施工所应遵守的技术规范和要求，包括施工方法、质量标准、安全措施等。附件四：合同价款明细表详细列出合同价款的构成，包括土石方工程的施工费用、材料费用、设备使用费用、人员工资、税费等。附件五：施工进度计划详细列出土石方工程施工的进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件六：安全生产与环保措施详细列出施工过程中的安全生产与环保措施，包括安全操作规程、环保要求、安全事故处理等。附件七：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算比例、计算方法等。附件八：争议解决方式详细列出争议解决的途径，包括协商解决、调解解决、仲裁解决、法律诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按合同约定完成工程；2.承包商延迟完成工程；3.承包商违反合同约定的质量标准；4.承包商未按合同约定提供施工所需的临时设施；5.发包方未按合同约定支付价款；6.发包方延迟支付价款；7.发包方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金，违约金的具体金额根据附件七的违约金计算公式确定；2.违约方应承担因违约造成的对方直接经济损失；3.违约方应承担因违约导致工程进度延误所产生的额外费用；4.违约方应承担因违约造成的对方声誉损失等其他损失。示例说明：如承包商未按合同约定完成工程，应按照附件七的违约金计算公式计算违约金，并支付给业主。同时，承包商还需承担因工程延误导致的业主额外费用，如工程延期导致的工程造价增加、工程延期导致的业主收益损失等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。4.争议解决：指当合同双方发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。6.合同转让：指合同权利和义务全部或部分转让给第三方。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规