2024年版建筑桩基工程专业劳务分包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版建筑桩基工程专业劳务分包合同版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3专业分包商1.4工程1.5劳务分包1.6材料1.7设备2.合同范围及工作内容2.1劳务分包范围2.2工作内容2.3分包工程的交底2.4分包工程的验收3.合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5完成付款3.6质量保证金3.7支付方式4.工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误4.4工期提前5.质量与标准5.1质量要求5.2标准规范5.3质量控制5.4质量检验6.安全与环保6.1安全要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的验收7.4材料与设备的保管8.知识产权8.1知识产权保护8.2知识产权归属9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任10.3专业分包商的违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼12.合同的生效、变更和终止12.1合同的生效12.2合同的变更12.3合同的终止13.保密条款13.1保密义务13.2保密期限13.3泄密责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的保管14.4合同的复制14.5合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3专业分包商1.4工程1.5劳务分包1.6材料1.7设备第二条合同范围及工作内容2.1劳务分包范围分包商应按照乙方的要求，提供与其资质相符的劳务人员，包括但不限于桩基施工、桩基检测、桩基养护等工作。2.2工作内容分包商应按照乙方的要求，完成本项目所需的劳务工作，包括但不限于：（1）按照施工图纸和施工方案，进行桩基施工；（2）对施工过程中的桩基进行检测和质量控制；（3）对完成的桩基进行养护，确保工程质量。2.3分包工程的交底分包商应在合同约定的时间内，向乙方进行分包工程的交底，包括施工工艺、质量要求、安全措施等内容。2.4分包工程的验收分包商应按照乙方的要求，完成分包工程的验收，包括但不限于：（1）工程质量的验收；（2）安全文明的施工验收；（3）工程进度的验收。第三条合同价格及支付3.1合同价格合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整合同价格如需调整，应由甲方、乙方和分包商协商确定。3.3预付款乙方应在合同签订后七个工作日内，向分包商支付合同价格的10%作为预付款。3.4进度付款分包商完成合同约定的工作内容后，乙方应在验收合格后七个工作日内，向分包商支付合同价格的60%作为进度付款。3.5完成付款分包商完成合同约定的所有工作内容，并经乙方验收合格后，乙方应在七个工作日内，向分包商支付合同价格的30%作为完成付款。3.6质量保证金3.7支付方式支付方式为银行转账，账户信息如下：开户银行：____银行账户名称：____账户号码：____第四条工期及进度4.1工期要求本项目的工期为____天。4.2进度计划分包商应按照乙方的要求，制定详细的施工进度计划，并报乙方批准。4.3工期延误分包商如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向乙方支付违约金。4.4工期提前分包商如提前完成合同约定的工作内容，经乙方验收合格后，乙方应按照合同约定向分包商支付提前完成奖金。第五条质量与标准5.1质量要求分包商应按照国家和行业的相关标准、规范和乙方的要求进行施工，确保工程质量。5.2标准规范分包商应严格遵守国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工。5.3质量控制分包商应建立健全质量控制体系，对施工过程进行全程质量控制。5.4质量检验分包商应按照乙方的要求，进行质量自检、互检和专检，确保工程质量。第六条安全与环保6.1安全要求分包商应严格按照国家关于建筑工程施工安全的相关法律法规和乙方的要求，确保施工安全。6.2环保要求分包商应遵守国家第八条材料与设备8.1材料供应分包商应按照乙方的要求，按时提供分包材料，并保证分包材料的质量。8.2设备供应分包商应按照乙方的要求，提供分包设备，并保证分包设备的正常运行。8.3材料与设备的验收分包商应按照乙方的要求，对提供的分包材料和设备进行验收，确保其符合合同约定。8.4材料与设备的保管分包商应负责对提供的分包材料和设备进行妥善保管，防止损失和损坏。第九条知识产权9.1知识产权保护分包商应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的知识产权。9.2知识产权归属分包商应明确其提供的设计、技术等知识产权归属问题，并在合同中予以明确。第十条变更与解除10.1合同变更合同的变更应由甲方、乙方和分包商协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同的解除应由甲方、乙方和分包商协商一致，并签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1发包方的违约责任发包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。11.2承包方的违约责任承包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。11.3专业分包商的违约责任分包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以采取仲裁或诉讼方式解决。12.2仲裁争议解决的仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会进行。12.3诉讼争议解决的诉讼应提交至甲方所在地的人民法院。第十三条保密条款13.1保密义务各方应对合同内容及与合同相关的保密信息予以保密。13.2保密期限保密信息的保密期限为合同终止后五年。13.3泄密责任如有泄露保密信息的行为，泄露方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件应按合同约定及国家相关法律法规处理。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的保管各方应对合同正本及其附件予以妥善保管。14.4合同的复制各方可为合同的执行、监督、管理、财务等目的，制作合同的副本，但副本不得作为正式法律文件使用。14.5合同的语言版本第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资格证明附件二：工程图纸及施工方案附件三：劳务人员名单及资质证书附件四：分包材料供应清单附件五：分包设备清单附件六：进度计划及时间表附件七：质量检验标准及方法附件八：安全防护措施及应急预案附件九：环保措施及合规证明附件十：知识产权证明文件附件十一：仲裁协议附件十二：诉讼管辖法院证明附件十三：保密协议附件十四：不可抗力事件证明附件的详细要求和说明：附件一：合同主体资格证明需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等有效证件的复印件。附件二：工程图纸及施工方案包含完整的工程设计图纸、施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件。附件三：劳务人员名单及资质证书提供劳务人员的身份证复印件、职称证书、职业资格证书等相关资质证明。附件四：分包材料供应清单详细列出分包材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件五：分包设备清单详细列出分包设备名称、型号、数量、性能参数等信息。附件六：进度计划及时间表提供项目施工的详细进度计划及时间表，包括关键节点及完成日期。附件七：质量检验标准及方法列出质量检验的标准及方法，包括检验流程、检验工具、检验频率等。附件八：安全防护措施及应急预案提供施工期间的安全防护措施及应急预案，包括安全事故的处理流程及责任人。附件九：环保措施及合规证明提供施工期间的环保措施及合规证明，包括环评报告、环保设施验收报告等。附件十：知识产权证明文件提供分包商所提供设计的知识产权证明文件，如专利证书、著作权登记证书等。附件十一：仲裁协议提供双方签署的仲裁协议，明确仲裁委员会的选择及仲裁程序。附件十二：诉讼管辖法院证明提供双方签署的诉讼管辖法院证明，明确诉讼管辖法院的选择。附件十三：保密协议提供双方签署的保密协议，明确保密内容、保密期限及泄密责任等。附件十四：不可抗力事件证明提供不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、政策变动等影响的官方文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按照合同约定完成工作内容。2.未按照合同约定提供分包材料或设备。3.未按照合同约定支付合同价款。4.未按照合同约定履行安全、环保等义务。5.未经甲方同意，分包商擅自将合同转让给第三方。6.违反合同约定的保密义务。7.因分包商原因导致工期延误或提前。责任认定：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.因分包商原因导致工期延误的，分包商应支付违约金，具体金额根据合同约定及实际情况确定。3.因分包商原因导致工程质量不合格的，分包商应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。4.分包商违反保密义务的，应承担泄露信息所造成的损失赔偿责任。5.分包商擅自转让合同的，应承担合同转让所带来的损失赔偿责任。示例说明：若分包商未按照合同约定提供分包材料，导致工程进度延误，甲方可以要求分包商支付违约金，并承担因延误造成的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定