




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新型抹灰材料应用安全施工承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.技术标准与规范3.1技术规范3.2材料标准3.3施工工艺要求4.施工承包范围4.1抹灰材料供应4.2施工人员配备4.3施工设备提供4.4施工现场管理5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2阶段性施工进度要求5.3施工进度调整6.工程款支付方式6.1预付款比例6.2阶段性进度款支付6.3结算款支付6.4逾期付款违约责任7.材料供应与验收7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管7.4材料质量保证8.施工现场安全与环保8.1施工现场安全管理8.2环境保护措施8.3安全事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止后的处理13.合同附件13.1附件一:技术规范13.2附件二:材料标准13.3附件三:施工工艺要求13.4附件四:施工进度安排13.5附件五:工程款支付方式13.6附件六:施工现场安全与环保措施14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为_______,乙方(施工单位)为_______。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人为_______,乙方法定代表人为_______。1.3合同双方注册地址:甲方注册地址为_______,乙方注册地址为_______。1.4合同双方联系方式:甲方联系电话为_______,乙方联系电话为_______。2.项目基本信息2.1项目名称:2024年新型抹灰材料应用安全施工项目。2.2项目地点:_______。2.3项目规模:_______。2.4项目工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.5项目质量要求:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业施工验收规范执行。3.技术标准与规范3.1技术规范:施工过程中应遵循《抹灰工程施工及验收规范》(GB502102001)。3.2材料标准:抹灰材料应符合《建筑室内用抹灰砂浆》(JG/T2912011)等相关国家标准。3.3施工工艺要求:施工工艺应符合《建筑抹灰工程施工质量验收规范》(GB502102001)。4.施工承包范围4.1抹灰材料供应:乙方负责提供符合技术规范和材料标准的抹灰材料。4.2施工人员配备:乙方负责配备符合资质要求的施工人员,并确保施工人员持证上岗。4.3施工设备提供:乙方负责提供施工所需的机械设备,并保证设备的正常运行。4.4施工现场管理:乙方负责施工现场的安全、文明施工,确保施工质量。5.施工进度安排5.1施工阶段划分:本项目分为进场准备、材料进场、主体结构抹灰、面层抹灰四个阶段。5.2阶段性施工进度要求:各阶段施工进度应符合合同约定的时间要求。5.3施工进度调整:如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,双方应协商调整施工进度。6.工程款支付方式6.1预付款比例:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。6.2阶段性进度款支付:每个施工阶段完成后,甲方根据乙方提交的进度款申请,支付该阶段工程款的_______%。6.3结算款支付:工程验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算资料后_______个工作日内支付结算款。6.4逾期付款违约责任:如甲方逾期付款,应向乙方支付_______%的违约金。7.材料供应与验收7.1材料采购:乙方负责采购符合技术规范和材料标准的抹灰材料。7.2材料验收:甲方应在材料进场时对材料进行验收,验收合格后方可使用。7.3材料保管:乙方负责对进场材料进行妥善保管,确保材料质量。7.4材料质量保证:乙方应保证所提供的材料质量符合国家标准,如有质量问题,乙方负责无条件更换或退货。8.施工现场安全与环保8.1施工现场安全管理:乙方应制定施工现场安全管理制度,并严格执行,确保施工安全。8.2环境保护措施:乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,包括噪音、粉尘、废水等。8.3安全事故处理:发生安全事故时,乙方应及时上报甲方,并按照相关法律法规进行处理。9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决。9.2争议解决程序:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用:争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于延误工期、工程质量不合格、材料供应不符合要求、未履行安全环保责任等。10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金计算:违约金的计算方式按照合同约定的比例和金额执行。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同。12.合同生效与变更12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议。12.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余工程和款项。13.合同附件13.1附件一:技术规范13.2附件二:材料标准13.3附件三:施工工艺要求13.4附件四:施工进度安排13.5附件五:工程款支付方式13.6附件六:施工现场安全与环保措施14.其他约定事项14.1合同文本:本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。14.2通知送达:除合同另有约定外,任何一方通知对方,应以书面形式,通过_______方式进行送达。14.3合同解释:本合同的解释权归_______所有。14.4合同签署:本合同自_______年_______月_______日起生效,双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方外的其他参与方,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、公平,提高施工质量和效率,确保工程安全环保。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的情形。15.3.2甲乙双方共同确定第三方介入的具体方式和时间。15.3.3第三方根据约定介入合同履行过程。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在介入合同履行过程中,应承担相应的责任,包括但不限于监督责任、咨询责任、评估责任等。16.2责任限额:16.2.1第三方因自身原因导致合同履行受到影响的,应承担相应责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失。16.2.2第三方责任限额按照合同约定或法律规定执行。16.2.3第三方责任限额不得超过合同总价款的_______%。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系:17.1.1第三方应按照甲方的要求,对施工过程进行监督、咨询、评估等工作。17.1.2第三方对甲方负责,接受甲方监督。17.1.3第三方不得损害甲方利益,如违反约定,应承担相应责任。17.2第三方与乙方的关系:17.2.1第三方应按照合同约定,对乙方施工过程进行监督、咨询、评估等工作。17.2.2第三方对乙方负责,接受乙方配合。17.2.3第三方不得损害乙方利益,如违反约定,应承担相应责任。17.3第三方与合同履行的关系:17.3.1第三方介入合同履行,应遵循合同约定和法律法规。17.3.2第三方介入过程中,如发现合同履行存在问题,应及时通知甲乙双方,并协助解决。17.3.3第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行。18.第三方变更与退出18.1第三方变更:在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。18.2第三方退出:第三方因自身原因或合同约定情形退出合同履行,应提前通知甲乙双方,并按照约定处理相关事宜。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用:第三方介入合同履行所需的费用,按照合同约定或市场行情执行。19.2费用支付:第三方介入费用由甲乙双方根据约定承担。20.第三方保密义务20.1第三方保密:第三方在介入合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.2违约责任:第三方违反保密义务,应承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:技术规范要求:详细列出项目所需遵守的国家标准、行业标准及地方标准。说明:包括施工工艺、材料规格、施工验收标准等内容。2.附件二:材料标准要求:详细列出项目所需使用的材料名称、型号、规格、性能指标等。说明:包括材料质量保证书、检验报告等。3.附件三:施工工艺要求要求:详细列出项目施工过程中各阶段的工艺流程、操作要点、质量控制标准等。说明:包括施工图纸、施工方案等。4.附件四:施工进度安排要求:详细列出项目施工进度计划,包括各阶段开始和结束时间、关键节点等。说明:包括施工进度表、里程碑计划等。5.附件五:工程款支付方式要求:明确工程款支付比例、时间节点、支付方式等。说明:包括预付款、进度款、结算款支付流程等。6.附件六:施工现场安全与环保措施要求:详细列出施工现场安全管理制度、环境保护措施等。说明:包括安全培训、应急预案、环保设施等。7.附件七:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体事宜、责任、费用等。说明:包括第三方介入的目的、范围、方式等。8.附件八:违约责任认定标准要求:详细列出各种违约行为及相应的责任认定标准。说明:包括违约行为的定义、责任承担、赔偿标准等。9.附件九:合同变更及解除协议要求:明确合同变更及解除的条件、程序、责任等。说明:包括合同变更及解除的流程、通知方式等。10.附件十:争议解决机制要求:明确争议解决方式、程序、费用等。说明:包括协商、调解、仲裁、诉讼等争议解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定时间完成工程;1.2乙方施工过程中出现质量问题;1.3乙方未按合同约定提供材料;1.4乙方违反施工现场安全管理规定;1.5乙方未按合同约定支付工程款;1.6第三方未能履行合同约定的职责。2.违约责任认定标准:2.1违约行为一经确认,乙方应承担相应责任;2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相应法律责任;2.3违约金计算方式按照合同约定比例和金额执行。3.示例说明:3.1乙方未按合同约定时间完成工程,造成甲方损失,乙方应支付违约金_______元;3.2乙方施工过程中出现质量问题,经检测不合格,乙方应承担修复费用_______元;3.3乙方未按合同约定提供材料,导致工程延误,乙方应支付违约金_______元;3.4乙方违反施工现场安全管理规定,导致安全事故,乙方应承担相应法律责任;3.5乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权暂停工程,并要求乙方支付违约金_______元;3.6第三方未能履行合同约定的职责,甲方有权要求第三方承担相应责任。全文完。2024年新型抹灰材料应用安全施工承包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2技术规格1.3安全规范1.4法规要求2.双方基本信息2.1承包方2.2业主方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.施工组织与管理4.1施工团队4.2施工进度4.3质量管理4.4安全管理5.技术要求与材料5.1技术规范5.2材料要求5.3材料供应商5.4材料检验6.施工费用与支付6.1费用构成6.2计费方式6.3支付方式6.4支付时间7.工期与延期7.1工期安排7.2工期延误处理7.3延期赔偿8.质量保证与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3验收标准8.4质量责任9.安全责任与风险9.1安全责任9.2风险管理9.3安全措施9.4事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件11.4终止程序12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.合同生效与变更13.1生效条件13.2变更程序13.3变更内容14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指双方签订的《2024年新型抹灰材料应用安全施工承包合同》。1.1.2“承包方”指承担新型抹灰材料应用安全施工任务的乙方。1.1.3“业主方”指委托承包方进行新型抹灰材料应用安全施工任务的甲方。1.1.4“新型抹灰材料”指符合国家相关标准的抹灰材料。1.1.5“安全施工”指在施工过程中确保人员安全和工程安全。1.2技术规格1.2.1新型抹灰材料的技术规格应符合国家相关标准。1.2.2施工过程中的技术要求应按照甲方提供的技术文件执行。1.3安全规范1.3.1施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。1.3.2承包方应制定详细的安全施工方案,确保施工安全。1.4法规要求1.4.1本合同执行过程中,双方应遵守国家现行法律法规。1.4.2如国家法律法规发生变化,双方应按变更后的法律法规执行。第二条双方基本信息2.1承包方2.1.1承包方名称:_______2.1.2承包方地址:_______2.1.3承包方联系人:_______2.2业主方2.2.1业主方名称:_______2.2.2业主方地址:_______2.2.3业主方联系人:_______2.3第三方2.3.1第三方名称:_______2.3.2第三方地址:_______2.3.3第三方联系人:_______第三条工程概况3.1工程名称:_______3.2工程地点:_______3.3工程内容:包括但不限于新型抹灰材料的采购、运输、施工及验收等。3.4工程规模:_______第四条施工组织与管理4.1施工团队4.1.1承包方应组建专业施工团队,确保施工质量。4.1.2施工团队人员应具备相应的施工技能和资质。4.2施工进度4.2.1施工进度应按照甲方要求的时间节点进行。4.2.2甲方有权对施工进度进行监督和调整。4.3质量管理4.3.1承包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。4.3.2质量检查应按照国家相关标准进行。4.4安全管理4.4.1承包方应制定安全管理方案,确保施工安全。4.4.2安全管理人员应具备相应的安全管理资质。第五条技术要求与材料5.1技术规范5.1.1新型抹灰材料应符合国家相关标准。5.1.2施工过程中的技术要求应按照甲方提供的技术文件执行。5.2材料要求5.2.1材料供应商应提供合格的新型抹灰材料。5.2.2材料质量应符合国家相关标准。5.3材料供应商5.3.1材料供应商应具备相应的资质和信誉。5.3.2材料供应商应提供产品合格证和检验报告。5.4材料检验5.4.1材料进场前应进行检验。5.4.2检验不合格的材料不得使用。第六条施工费用与支付6.1费用构成6.1.1施工费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等。6.1.2费用构成应按照甲方提供的费用预算执行。6.2计费方式6.2.1计费方式应按照国家相关标准执行。6.2.2计费方式应在合同中明确约定。6.3支付方式6.3.1甲方应按合同约定的时间节点向承包方支付款项。6.3.2支付方式应在合同中明确约定。6.4支付时间6.4.1支付时间应按照合同约定的进度进行。6.4.2支付时间应在合同中明确约定。第八条质量保证与验收8.1质量标准8.1.1施工质量应符合国家相关标准和甲方要求的技术规范。8.1.2施工质量验收应严格按照国家相关标准和甲方要求进行。8.2验收程序8.2.1验收前,承包方应提交质量验收申请。8.2.2甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收。8.2.3验收不合格的工程,承包方应进行整改,直至合格。8.3验收标准8.3.1验收标准应包括外观、尺寸、性能等方面。8.3.2验收标准应在合同中明确约定。8.4质量责任8.4.1承包方对施工质量承担全面责任。8.4.2验收不合格导致的损失由承包方承担。第九条安全责任与风险9.1安全责任9.1.1承包方应确保施工过程中的安全,防止安全事故发生。9.1.2业主方应提供必要的施工安全条件。9.2风险管理9.2.1双方应共同制定风险管理计划。9.2.2风险管理计划应包括风险评估、预防措施和应急处理。9.3安全措施9.3.1承包方应采取必要的安全措施,如佩戴安全帽、使用安全带等。9.3.2业主方应提供安全培训和安全教育。9.4事故处理9.4.1事故发生后,承包方应立即采取措施进行处理。9.4.2双方应共同配合,查明事故原因,并采取措施防止再次发生。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密和业务秘密等信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。10.3违约责任10.3.1如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十一条合同解除与终止11.1解除条件11.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。11.1.2国家法律法规或政策变化导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1解除合同应提前30日书面通知对方。11.3终止条件11.3.1合同约定的工期完成。11.3.2双方协商一致终止合同。11.4终止程序11.4.1终止合同应办理相关手续,并签订终止协议。第十二条违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应根据违约情况承担相应的违约责任。12.1.2违约责任应在合同中明确约定。12.2争议解决方式12.2.1双方应通过友好协商解决争议。12.2.2如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构12.3.1如有约定,争议解决机构为_______。第十三条合同生效与变更13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自生效。13.2变更程序13.2.1合同变更应书面通知对方,并经双方协商一致。13.3变更内容13.3.1变更内容应包括但不限于工程内容、费用、工期、质量标准等。第十四条其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本合同附件作为合同不可分割的一部分。14.3通知与送达14.3.1任何通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。14.4合同份数14.4.1本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方指本合同签订后,因特定事项需要介入合同履行过程中的非合同当事人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其员工、代理人、顾问等。15.2第三方的介入类型15.2.1监理方:对工程质量和进度进行监督和管理。15.2.2设计方:提供工程设计服务。15.2.3材料供应商:提供新型抹灰材料。15.2.4技术顾问:提供技术支持和服务。15.2.5其他第三方:根据合同需要介入的其他专业机构或个人。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1第三方介入前,甲乙双方应书面同意第三方的介入。16.1.2介入申请应包括第三方的名称、地址、联系人、职责和授权范围。16.2介入协议16.2.1甲乙双方与第三方应签订介入协议,明确各方权责。16.2.2介入协议作为本合同的附件。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据介入协议和本合同的相关条款确定。17.2第三方的责任限额应在介入协议中明确约定,并在本合同中予以确认。17.3如第三方责任超过其限额,甲乙双方应根据合同约定承担相应责任。18.第三方的责权利18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据介入协议和本合同的规定,独立行使职责。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。18.1.3第三方有权对甲乙双方违反合同的行为提出异议。18.2第三方的义务18.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。18.2.2第三方应按照介入协议和本合同的规定,履行职责。18.2.3第三方应确保其提供的服务不侵犯他人的合法权益。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的行为承担监督责任。19.1.2甲方有权要求第三方履行其职责,并对第三方的工作成果进行验收。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方负责,乙方对第三方的行为承担监督责任。19.2.2乙方有权要求第三方履行其职责,并对第三方的工作成果进行验收。19.3第三方与甲乙双方的划分19.3.1第三方与甲乙双方的权利义务关系由介入协议和本合同共同确定。19.3.2甲乙双方应共同确保第三方能够独立、公正地履行其职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方职责已完成。20.1.3双方协商一致。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应书面通知第三方。20.2.2第三方应在接到终止通知后,按照介入协议和本合同的规定,妥善处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:新型抹灰材料技术规范要求:详细列出新型抹灰材料的技术参数、质量标准、施工要求等。说明:本附件为施工过程中质量控制的依据。2.附件二:施工组织设计要求:包括施工进度计划、人员安排、材料供应计划、安全措施等。说明:本附件为施工过程中的组织管理依据。3.附件三:安全生产管理制度要求:明确安全生产责任制、安全操作规程、事故处理程序等。说明:本附件为施工过程中的安全管理工作依据。4.附件四:工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:本附件为工程验收的凭证。5.附件五:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:本附件为工程结算的依据。6.附件六:合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、时间、原因、双方签字等。说明:本附件为合同变更的凭证。7.附件七:第三方介入协议要求:明确第三方介入的类型、职责、权限、责任限额等。说明:本附件为第三方介入的依据。8.附件八:保密协议要求:明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明:本附件为保密事项的约定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工进度责任认定:承包方应承担延迟施工的违约责任,包括但不限于赔偿业主方因延误造成的损失。示例:若合同约定工期为30天,承包方实际完成工期为45天,则承包方应承担15天的延误责任。2.违约行为:施工质量不合格责任认定:承包方应承担施工质量不合格的违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿业主方损失。示例:若合同约定施工质量达到国家相关标准,但实际施工质量未达标,则承包方应承担返工、修复的责任。3.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定:违约方应承担延迟支付或未支付款项的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿对方损失。示例:若合同约定甲方应在收到发票后15个工作日内支付款项,但甲方实际支付时间为20个工作日,则甲方应承担5个工作日的违约责任。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定:违约方应承担泄露商业秘密的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、承担法律责任。示例:若合同约定双方应对商业秘密进行保密,但一方泄露了对方的商业秘密,则泄露方应承担相应的责任。5.违约行为:违反安全规定导致事故责任认定:违约方应承担因违反安全规定导致事故的责任,包括但不限于赔偿事故损失、承担法律责任。示例:若合同约定施工过程中应遵守安全规定,但一方违反规定导致事故,则违约方应承担相应的责任。全文完。2024年新型抹灰材料应用安全施工承包合同2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.合同双方基本信息2.1承包方基本信息2.2业主方基本信息2.3监理方基本信息(如有)3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程质量要求4.技术规范与标准4.1国家相关技术规范4.2行业技术标准4.3企业内部技术规范5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间节点5.3施工进度计划表6.工程合同价格6.1工程合同总价6.2工程量清单6.3付款方式与进度6.4预付款6.5验收合格后付款7.施工材料与设备7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备质量要求7.4材料与设备验收程序8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3环境保护措施8.4应急预案9.施工质量管理9.1质量管理组织机构9.2质量管理责任9.3质量检查与验收9.4质量问题处理10.施工协调与配合10.1业主方与承包方协调10.2承包方与监理方协调10.3施工现场管理11.合同变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更与解除的程序12.违约责任12.1承包方违约责任12.2业主方违约责任12.3第三方违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2根据《建筑工程施工合同管理办法》1.2合同订立的目的与意义1.2.1明确双方在新型抹灰材料应用安全施工中的权利和义务1.2.2确保工程质量和施工安全1.2.3促进工程项目的顺利进行2.合同双方基本信息2.1承包方基本信息2.1.1名称:X有限公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:1000万元2.1.4注册地址:省市区路号2.2业主方基本信息2.2.1名称:房地产开发有限公司2.2.2法定代表人:2.2.3注册资本:5000万元2.2.4注册地址:省市区路号2.3监理方基本信息(如有)2.3.1名称:工程监理有限公司2.3.2法定代表人:2.3.3注册资本:800万元2.3.4注册地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称:住宅小区新型抹灰材料应用安全施工项目3.2工程地点:省市区3.3工程规模:总建筑面积10万平方米3.4工程内容:包括主体结构、抹灰层、涂料层等3.5工程质量要求:符合国家相关标准及设计要求4.技术规范与标准4.1国家相关技术规范:GB502032011《建筑涂饰工程施工及验收规范》4.2行业技术标准:JGJ/T2202010《建筑涂料应用技术规程》4.3企业内部技术规范:根据业主方要求及实际情况制定5.施工进度安排5.1施工阶段划分:基础工程、主体结构工程、抹灰工程、涂料工程5.2各阶段施工时间节点:详见施工进度计划表5.3施工进度计划表:附于合同附件6.工程合同价格6.1工程合同总价:人民币1000万元6.2工程量清单:详见合同附件6.3付款方式与进度:按施工进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件6.4预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%6.5验收合格后付款:各阶段验收合格后支付对应阶段的款项7.施工材料与设备7.1材料供应责任:由承包方负责材料采购及供应7.2设备供应责任:由承包方负责设备采购及进场安装7.3材料与设备质量要求:符合国家及行业标准,并经业主方验收合格7.4材料与设备验收程序:详见合同附件8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任制8.1.1承包方对施工现场的安全生产负总责8.1.2业主方对施工现场的安全生产进行监督8.1.3监理方对施工现场的安全生产进行监督检查8.2安全防护措施8.2.1施工现场设置必要的安全防护设施8.2.2采取有效措施防止高处坠落、物体打击、触电等事故8.2.3定期进行安全教育培训8.3环境保护措施8.3.1施工过程中采取措施减少噪音、粉尘等污染8.3.2合理处置施工废弃物8.3.3遵守当地环境保护法规8.4应急预案8.4.1制定事故应急预案8.4.2定期组织应急演练8.4.3确保应急物资充足9.施工质量管理9.1质量管理组织机构9.1.1承包方设立质量管理部门9.1.2业主方设立质量监督小组9.1.3监理方设立质量监理部门9.2质量管理责任9.2.1承包方对工程质量负直接责任9.2.2业主方对工程质量负监督责任9.2.3监理方对工程质量负监理责任9.3质量检查与验收9.3.1承包方进行自检9.3.2监理方进行抽检9.3.3业主方进行验收9.4质量问题处理9.4.1发现质量问题及时报告9.4.2采取有效措施进行整改9.4.3整改后进行复查10.施工协调与配合10.1业主方与承包方协调10.1.1定期召开协调会议10.1.2解决施工过程中出现的问题10.1.3保障施工顺利进行10.2承包方与监理方协调10.2.1及时向监理方报告施工情况10.2.2配合监理方进行质量检查10.2.3遵守监理方提出的合理建议10.3施工现场管理10.3.1保持施工现场整洁有序10.3.2确保施工材料、设备堆放合理10.3.3遵守施工现场管理规定11.合同变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1国家政策、法律法规、技术标准发生变化11.1.2不可抗力因素导致合同无法履行11.1.3双方协商一致11.2合同解除的条件11.2.1一方严重违约11.2.2不可抗力因素导致合同无法履行11.2.3双方协商一致11.3合同变更与解除的程序11.3.1提出变更或解除合同申请11.3.2双方协商一致11.3.3签订变更或解除合同协议12.违约责任12.1承包方违约责任12.1.1未按时完成工程进度12.1.2工程质量不符合约定12.1.3违反安全生产规定12.2业主方违约责任12.2.1未按时支付工程款项12.2.2障碍承包方施工12.2.3违反合同约定12.3第三方违约责任12.3.1材料供应商提供的材料不合格12.3.2设备供应商提供的设备不合格12.3.3施工过程中第三方造成的损失13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1仲裁13.1.2诉讼13.2争议解决程序13.2.1双方协商13.2.2申请仲裁或提起诉讼13.3争议解决地点13.3.1省市区仲裁委员会13.3.2市区人民法院14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同符合法律法规14.1.3合同附件齐全14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格14.2.2双方协商一致14.2.3不可抗力因素导致合同无法履行14.3合同解除后的处理14.3.1双方结算工程款项14.3.2清理施工现场14.3.3处理遗留问题第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方的第三方机构或个人。15.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、造价咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1确保工程质量和施工安全15.2.2提高工程管理效率15.2.3解决合同履行过程中的争议16.第三方介入的流程16.1介入申请16.1.1业主方或承包方可向第三方提出介入申请。16.1.2申请应包含介入原因、介入需求、预期目标等。16.2介入批准16.2.1第三方在收到申请后,应在5个工作日内给予答复。16.2.2第三方批准介入后,应与甲乙双方签订相应协议。16.3介入实施16.3.1第三方应根据协议内容,开展相应的介入工作。16.3.2第三方应定期向甲乙双方报告介入工作进展。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中,对甲乙双方可能承担的最大赔偿责任。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额应根据第三方的资质、经验、介入工作的性质等因素确定。17.2.2责任限额应在第三方与甲乙双方签订的协议中明确。17.3责任限额的调整17.3.1如有特殊原因,甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应在协议中予以更新。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责权利18.1.1责任:第三方应按照协议要求,对甲方提供的服务质量负责。18.1.2权利:第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件。18.1.3利益:第三方有权获得甲方支付的合理报酬。18.2第三方与乙方的责权利18.2.1责任:第三方应按照协议要求,对乙方提供的服务质量负责。18.2.2权利:第三方有权要求乙方提供必要的资料和条件。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二年级下册数学教案 - 第三单元 第一节【第一课时】 数一数(一)(认识并感受“千”1)北师大版
- 2025年师范大学协议管理办法
- 劳动协议:劳务分包协议(2025年版)
- 2024年水利机械项目资金需求报告代可行性研究报告
- 2024年高性能陶瓷刀具材料项目资金需求报告代可行性研究报告
- 全国清华版信息技术小学三年级上册新授课 第11课 智能输词句-词组和整句输入 教学设计
- 2025年度手房交易资金监管补充协议
- 2025年度大米产业投资基金简易合作协议
- 2025年度商标同授权及品牌授权许可合同
- 二零二五年度网红直播带货营销推广服务合同
- 【寒假开学第一课】AI时代做自己的哪吒
- 2025年度光伏电站光伏组件回收处理合同示范文本
- 2025年春季少先队工作计划及安排表(附:少先队每月工作安排表)
- 中央2025年公安部部分直属事业单位招聘84人笔试历年参考题库附带答案详解
- CWAN 0043-2021搅拌摩擦焊搅拌头设计及制造标准
- 教学课件:《公共关系学》(本科)
- 刘聪版在灿烂阳光下钢琴伴奏谱简谱版
- 2025年春新人教PEP版英语三年级下册全册教学课件
- 体育老师篮球说课
- 化学-江苏省苏州市2024-2025学年2025届高三第一学期学业期末质量阳光指标调研卷试题和答案
- 浙江省金华市义乌市2024年中考语文二模试卷含答案
评论
0/150
提交评论