2024年工程索赔申请书2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程索赔申请书本合同目录一览1.1索赔申请书基本信息1.1.1索赔方名称1.1.2被索赔方名称1.1.3索赔事由概述1.2索赔事件发生时间及地点1.2.1事件发生时间1.2.2事件发生地点1.3索赔事件影响范围1.3.1工程项目1.3.2施工进度1.3.3质量标准1.4索赔金额及计算依据1.4.1索赔金额1.4.2计算依据1.5索赔原因分析1.5.1直接原因1.5.2间接原因1.6索赔方责任及义务1.6.1索赔方责任1.6.2索赔方义务1.7被索赔方责任及义务1.7.1被索赔方责任1.7.2被索赔方义务1.8索赔处理方式1.8.1谈判解决1.8.2仲裁解决1.8.3司法诉讼1.9索赔期限及程序1.9.1索赔期限1.9.2索赔程序1.10证据材料清单1.10.1相关合同文件1.10.2事件发生过程中的记录1.10.3证明材料1.11争议解决方式1.11.1争议解决机构1.11.2争议解决程序1.12保密条款1.13合同生效及终止1.13.1合同生效条件1.13.2合同终止条件1.14合同附件1.14.1附件一：索赔事件发生经过1.14.2附件二：索赔金额计算明细1.14.3附件三：相关证据材料第一部分：合同如下：1.1索赔申请书基本信息1.1.1索赔方名称：建筑工程有限公司1.1.2被索赔方名称：房地产开发有限公司1.1.3索赔事由概述：因项目施工过程中，遭遇暴雨天气导致施工延误，严重影响工程进度及质量。1.2索赔事件发生时间及地点1.2.1事件发生时间：2024年5月15日至2024年6月10日1.2.2事件发生地点：市区项目施工现场1.3索赔事件影响范围1.3.1工程项目：项目一期工程1.3.2施工进度：原计划于2024年6月30日完成，现延误至2024年8月30日1.3.3质量标准：根据国家相关标准和合同约定，项目质量符合要求，因索赔事件导致的质量问题除外1.4索赔金额及计算依据1.4.1索赔金额：人民币100万元整1.4.2计算依据：根据《建设工程施工合同》及《建设工程索赔处理办法》相关规定，结合实际损失计算得出1.5索赔原因分析1.5.1直接原因：市区项目施工现场在2024年5月15日至2024年6月10日期间遭遇连续暴雨天气，导致施工无法正常进行1.5.2间接原因：因暴雨天气导致的施工延误，增加了施工成本，影响了工程进度1.6索赔方责任及义务1.6.1索赔方责任：索赔方在接到被索赔方通知后，应及时提交索赔申请及相关证据材料1.6.2索赔方义务：索赔方应积极配合被索赔方进行索赔处理，提供必要的协助1.7被索赔方责任及义务1.7.1被索赔方责任：被索赔方应认真审查索赔申请及相关证据材料，并在规定期限内给出答复1.7.2被索赔方义务：被索赔方应按照国家相关法律法规及合同约定，妥善处理索赔事宜，维护双方合法权益8.1索赔处理方式8.1.1谈判解决：双方应通过友好协商，就索赔事项达成一致意见8.1.2仲裁解决：若双方无法通过谈判达成一致，可提交至市仲裁委员会进行仲裁8.1.3司法诉讼：在仲裁程序启动前或仲裁裁决生效前，任何一方均可向人民法院提起诉讼8.2索赔期限及程序8.2.1索赔期限：索赔方应在索赔事件发生之日起30日内向被索赔方提出索赔申请8.2.2索赔程序：8.2.2.1索赔方提交索赔申请书及证据材料8.2.2.2被索赔方收到索赔申请后，应在15日内进行审查，并给予答复8.2.2.3双方协商不成，可提交仲裁或诉讼8.3证据材料清单8.3.1相关合同文件：项目施工合同、项目补充协议、项目变更令等8.3.2事件发生过程中的记录：施工现场日志、施工记录、会议纪要、天气预报等8.3.3证明材料：暴雨天气证明、工程延误证明、成本增加证明等8.4争议解决方式8.4.1争议解决机构：市仲裁委员会或人民法院8.4.2争议解决程序：8.4.2.1双方协商：在争议解决过程中，双方应保持沟通，争取达成和解8.4.2.2仲裁程序：仲裁委员会将根据仲裁规则及程序进行审理，并作出裁决8.4.2.3司法诉讼：人民法院将根据诉讼程序进行审理，并作出判决8.5保密条款8.5.1双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露8.5.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止8.6合同生效及终止8.6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效8.6.2合同终止条件：合同约定的索赔处理完毕或双方协商一致解除合同8.7合同附件8.7.1附件一：索赔事件发生经过8.7.2附件二：索赔金额计算明细8.7.3附件三：相关证据材料6525789.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决10.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力11.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.1本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规及行业规范执行13.1本合同签订后，如遇国家政策调整，按调整后的政策执行14.1本合同如有修改，应经双方协商一致，并以书面形式作出修改，经双方签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义及范围15.1.1定义：本合同所称第三方，是指为解决本合同履行过程中出现的争议或提供专业服务的独立第三方机构或个人，包括但不限于仲裁机构、律师事务所、会计师事务所、监理公司等。15.1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于争议解决、合同履行监督、专业技术鉴定、成本评估等。15.2第三方介入的条件及程序15.2.1.1双方协商一致15.2.1.2法律法规规定或合同约定需第三方介入15.2.1.3双方在争议解决过程中无法达成一致15.2.2程序：15.2.2.1双方书面通知对方，提出第三方介入的请求15.2.2.2双方共同选择或指定第三方15.2.2.3第三方在接到通知后，应在规定期限内确认是否接受委托15.3第三方的责任限额15.3.1责任限额：第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲乙双方造成损失的，其赔偿责任不得超过本合同约定金额的10%。15.3.2保险：第三方应为其提供的专业服务购买相应的职业责任保险，以保障其履行职责过程中可能发生的赔偿责任。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.4.2第三方有权根据其专业判断，提出建议或解决方案。15.5第三方的义务15.5.1第三方应独立、公正、客观地履行职责，维护甲乙双方的合法权益。15.5.2第三方应保守秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密或其他敏感信息。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方作为独立的第三方，不参与甲乙双方的权利义务关系，其职责仅限于协助双方解决争议或提供专业服务。15.6.2第三方与甲乙双方的关系是委托与受托关系，第三方应按照甲乙双方的要求和约定履行职责。15.6.3第三方与甲乙双方在合同履行过程中产生的争议，应按照本合同的争议解决条款处理。15.7第三方介入的费用及支付15.7.1费用：第三方介入的费用由甲乙双方按照约定分摊。15.7.2支付：甲乙双方应在第三方介入前，按照约定支付第三方介入费用。15.8第三方介入的终止15.8.1.1双方协商一致15.8.1.2第三方完成其职责15.8.1.3争议得到解决15.8.2终止程序：第三方介入终止后，甲乙双方应按照约定处理相关事宜，并支付第三方介入费用的余额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：索赔事件发生经过要求：详细记录索赔事件的发生时间、地点、原因、影响范围及持续时间，并附上相关照片或视频资料。说明：附件一用于证明索赔事件的实际情况，为后续索赔处理提供依据。2.附件二：索赔金额计算明细要求：详细列出索赔金额的计算依据，包括直接成本、间接成本、利润损失等，并附上计算公式及计算结果。说明：附件二用于明确索赔金额的构成，确保计算过程的透明性和准确性。3.附件三：相关证据材料要求：收集并整理与索赔事件相关的所有证据材料，包括但不限于合同文件、会议纪要、工程记录、天气预报、专家意见等。说明：附件三用于证明索赔事件的真实性和合理性，为争议解决提供有力支持。4.附件四：第三方介入协议要求：详细列明第三方介入的机构、职责、费用、期限等内容，并附上双方签字盖章的协议文本。说明：附件四用于明确第三方介入的具体安排，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序、期限等内容，并附上双方签字盖章的协议文本。说明：附件五用于规定争议解决的途径和程序，确保争议得到及时、公正的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未能按时支付工程款项责任认定标准：根据合同约定，甲方应在工程进度达到约定节点后支付相应的工程款项。若甲方未能按时支付，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定每月20日支付当月工程款项，甲方于次月5日支付，则甲方需向乙方支付5天的违约金。2.违约行为：乙方未能按合同约定完成工程进度责任认定标准：乙方应在合同约定的时间内完成工程，若未能按时完成，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定工程于2024年6月30日完成，乙方于7月10日完成，则乙方需向甲方支付10天的违约金。3.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地责任认定标准：甲方应在合同约定的时间内提供施工场地，若未能提供，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定甲方应在2024年5月1日前提供施工场地，甲方于5月15日提供，则甲方需向乙方支付14天的违约金。4.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：若乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、修复等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若合同约定混凝土强度达到C30，乙方施工的混凝土强度仅为C25，则乙方需返工至符合要求，并赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为：第三方介入过程中出现失误责任认定标准：第三方在介入过程中因故意或重大过失给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在仲裁过程中出现重大失误，导致裁决结果错误，第三方需赔偿因此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年工程索赔申请书1本合同目录一览1.索赔申请书的编制依据与适用范围1.1编制依据1.2适用范围2.索赔申请人的基本信息2.1索赔申请人名称2.2联系方式2.3法定代表人或授权代表3.索赔事由及理由3.1索赔事由概述3.2索赔理由详细说明4.索赔金额的确定4.1索赔金额计算方法4.2有关费用及款项的具体明细5.证据材料的提供5.1证据材料清单5.2证据材料提供方式5.3证据材料保管与保密6.索赔期限及程序6.1索赔期限规定6.2索赔程序流程7.索赔争议解决方式7.1争议解决方式概述7.2争议解决机构及程序8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务及责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约行为界定10.2违约责任承担11.法律适用与争议解决11.1法律适用原则11.2争议解决方式12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序13.合同附件13.1附件一：索赔申请表13.2附件二：证据材料清单14.其他约定事项14.1其他约定事项概述14.2其他约定事项详细说明第一部分：合同如下：1.索赔申请书的编制依据与适用范围1.1编制依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2行业标准和规范1.1.3双方签订的工程合同及相关协议1.2适用范围1.2.1适用所有在建工程项目的索赔1.2.2适用于因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的索赔2.索赔申请人的基本信息2.1索赔申请人名称：[申请人全称]2.2联系方式：2.2.1通讯地址：[详细地址]2.2.2邮编：[邮编]2.2.3联系电话：[联系电话]2.2.4传真：[传真号码]2.3法定代表人或授权代表：2.3.1姓名：[法定代表人姓名]2.3.2身份证号码：[身份证号码]2.3.3职务：[职务]3.索赔事由及理由3.1索赔事由概述3.1.1不可抗力因素3.1.2设计变更3.1.3工程量增加3.2索赔理由详细说明3.2.1不可抗力：[具体事件及影响]3.2.2设计变更：[变更原因及影响]3.2.3工程量增加：[增加原因及影响]4.索赔金额的确定4.1索赔金额计算方法4.1.1按实际发生费用计算4.1.2按合同约定比例计算4.2有关费用及款项的具体明细4.2.1人工费：[具体金额]4.2.2材料费：[具体金额]4.2.3机械设备费：[具体金额]4.2.4其他费用：[具体金额]5.证据材料的提供5.1证据材料清单5.1.1不可抗力证明材料5.1.2设计变更文件5.1.3工程量增加证明5.1.4其他相关证明材料5.2证据材料提供方式5.2.1纸质文件5.2.2电子文件5.3证据材料保管与保密5.3.1保管责任5.3.2保密要求6.索赔期限及程序6.1索赔期限规定6.1.1索赔期限自事件发生之日起计算6.1.2索赔期限最长不超过[具体时间]6.2索赔程序流程6.2.1索赔申请人向承包方提交索赔申请书6.2.2承包方收到索赔申请书后进行审核6.2.3双方协商解决索赔事宜6.2.4若协商不成，可申请仲裁或提起诉讼解决争议8.保密条款8.1保密信息定义8.1.1保密信息指合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息。8.1.2保密信息包括但不限于技术数据、设计方案、财务数据、业务策略、客户信息等。8.2保密义务及责任8.2.1合同双方对本合同及履行过程中知悉的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施的；9.1.2发生不可抗力事件，导致合同履行成为不可能的；9.2合同终止条件9.2.1合同约定的索赔期限届满，且索赔事项已得到妥善解决的；9.2.2合同双方协商一致，决定终止合同的。10.违约责任10.1违约行为界定10.1.1违约行为包括但不限于未按时提交索赔申请、未按约定提供证据材料、泄露保密信息等。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的计算方式为：[具体计算方法]。11.法律适用与争议解决11.1法律适用原则11.1.1合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式11.2.1合同双方应友好协商解决争议。11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章后生效。12.2合同修改程序12.2.1合同任何一方要求修改合同内容，应书面通知对方。12.2.2双方协商一致后，签订补充协议，作为合同的一部分。13.合同附件13.1附件一：索赔申请表13.2附件二：证据材料清单14.其他约定事项14.1其他约定事项概述14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项详细说明14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体时间]。14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为了协助合同双方解决争议、提供专业意见或执行特定任务而介入合同关系的第三方主体。15.1.2第三方包括但不限于仲裁机构、鉴定机构、咨询机构、监理机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于争议解决、技术鉴定、项目监督、合同履行监督等。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1第三方介入申请16.1.1甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前协商确定第三方介入的具体事项和程序。16.1.2双方应共同向第三方发出介入申请，并提供必要的文件和资料。16.2第三方介入程序16.2.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围；16.2.1.2双方共同向第三方发出介入申请；16.2.1.3第三方接受申请后，根据具体情况决定介入方式；16.2.1.4第三方介入后，甲乙双方应积极配合，提供必要的信息和资料。16.3第三方介入费用16.3.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商承担，费用包括但不限于鉴定费、咨询费、仲裁费等。17.第三方的责任限额17.1第三方责任界定17.1.1第三方在介入过程中，如因自身原因导致甲乙双方权益受损，应承担相应的责任。17.1.2第三方责任包括但不限于提供错误意见、未能履行职责等。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体事项和合同约定确定。17.2.2第三方责任限额不得低于合同总金额的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责权利18.1.1第三方应按照甲方要求，独立、客观、公正地提供专业意见或执行任务。18.1.2甲方有权要求第三方提供工作进展报告和最终成果。18.1.3甲方对第三方的意见和成果有最终决定权。18.2第三方与乙方的责权利18.2.1第三方应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益。18.2.2乙方有权要求第三方提供工作进展报告和最终成果。18.2.3乙方对第三方的意见和成果有最终决定权。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方对甲乙双方及其他合同相关方的责任，应根据合同约定和相关法律法规承担。18.3.2第三方在介入过程中，如因自身原因造成他人损失的，应承担相应的赔偿责任。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，如合同条款需要变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。19.2合同变更后的条款应作为合同的一部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.索赔申请表详细要求：表格应包含索赔事由、索赔金额、证据材料清单等信息，并由申请人签字确认。附件说明：索赔申请表是索赔申请的核心文件，用于明确索赔的具体内容和金额。2.证据材料清单详细要求：清单应详细列出所有支持索赔的证据材料，包括但不限于合同文件、发票、照片、技术报告等。附件说明：证据材料清单用于证明索赔事由的真实性和合理性，是索赔申请的重要组成部分。3.不可抗力证明材料详细要求：证明材料应包括政府发布的自然灾害、战争、疫情等不可抗力事件的公告或证明文件。附件说明：不可抗力