环保设备国标施工合同样本

环保设备国标施工合同样本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于业主需要进行环保设备的施工，以确保工程质量和安全，现经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：环保设备施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据国家环保设备施工标准，进行环保设备的安装、调试及相关工作。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额包括：环保设备的购买、安装、调试、培训、验收等全部费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应当按下述时间表完成工程的各个阶段：（1）设备安装：____天内完成；（2）设备调试：____天内完成；（3）培训及验收：____天内完成。四、质量标准4.1乙方应按照环保设备的国家标准进行施工，保证施工质量。4.2工程验收标准：按照环保设备的国家标准及业主的要求进行验收。五、付款方式5.1业主分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总金额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总金额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后支付。5.2乙方开具等额的正规发票，业主按进度支付相应的款项。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总金额×0.5%×逾期天数。6.2乙方如未按照国家环保设备施工标准进行施工，导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总金额×1%。6.3业主如未按时支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.环保设备施工工程设计图纸2.环保设备的国家标准3.环保设备的技术说明书4.施工方案和施工进度计划5.工程验收标准和方法6.付款凭证和发票7.违约金计算公式说明8.争议解决的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方未按照国家环保设备施工标准进行施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。3.业主未按时支付合同价款，视为违约。4.双方在合同履行过程中发生其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.环保设备：指用于防治环境污染和保护生态环境的设备。2.国家标准：指由国家有关部门制定的环保设备施工的行业标准。3.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.质保金：指作为乙方履行合同质量保证的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与业主沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合国家标准和业主要求。3.付款问题：业主应按照合同约定及时支付款项，如有疑问，应及时与乙方沟通。4.争议解决：双方应进行友好协商，协商不成的，可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类环保设备的施工工程。2.适用于需按照国家环保设备施工标准进行