机场建设钢筋工施工合同

机场建设钢筋工施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为机场建设项目业主，乙方为具备钢筋工施工资质的专业施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供机场建设项目钢筋工施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________机场建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：钢筋制作、安装、焊接、验收等施工活动。二、合同金额2.1本合同施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、合同工期3.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2乙方应按甲方要求，确保工程按时完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：__________。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务（1）按时支付乙方工程款，提供施工所需的水、电、场地的合理使用。（2）负责对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。（3）负责对乙方施工过程中的安全事故进行处理。5.2乙方权利和义务（1）按照合同约定，按时完成施工任务，保证工程质量。（2）严格按照甲方要求，遵守国家法律法规，保证施工安全。（3）负责对施工过程中的废弃物进行清理，保持现场卫生。六、违约责任6.1甲方未按约定时间支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款的__________%。6.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.工程设计图纸及技术要求3.施工方案和安全防护措施4.工程量清单和材料报价单5.工程验收标准和流程6.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.甲方提供的水、电、场地等资源不符合约定条件，视为违约。5.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指机场建设项目业主。2.乙方：指具备钢筋工施工资质的专业施工单位。3.合同工期：指双方约定的工程开始和结束时间。4.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和验收标准的要求。5.违约金：指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.工程款支付争议：查阅合同条款，按照约定支付工程款。4.施工安全事故：立即报告甲方，按照安全事故处理程序进行处理。5.合同条款不明确：双方协商补充协议，明确合同条款。五、所有应用场景：1.机场建设项目的钢筋制作和安装。2.钢筋工施工过程中的质量和安全