高速公路管道顶管施工协议

高速公路管道顶管施工协议合同编号：__________高速公路管道顶管施工协议地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备从事高速公路管道顶管施工的资质和技术能力，愿意为业主提供该项服务；3.双方希望通过本协议明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度。一、工程概况1.1工程名称：__________高速公路管道顶管工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程承包范围及要求2.1施工方应按本协议约定的标准、规范和图纸要求，完成本工程的施工任务。2.2施工方应保证工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。2.3施工方应按照业主的要求，提供施工进度计划，并确保工程按时完成。2.4施工方应承担工程期间的安全生产责任，确保工程施工过程中不发生安全事故。2.5施工方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。三、合同价格及支付方式3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。3.3施工方完成工程后，应向业主提交完整的工程资料，经业主验收合格后，业主支付剩余合同价款。3.4双方约定，合同价款支付方式如下：（1）施工进度款：按照工程进度，业主向施工方支付已完工程价款的50%；（2）验收合格款：工程验收合格后，业主向施工方支付已完工程价款的40%；（3）质保金：剩余的10%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。质保期内，如工程出现质量问题，施工方负责修复并承担相应费用。质保期满后，无质量问题，业主向施工方支付质保金。四、工期4.1双方同意，本工程的工期为__________日。4.2施工方应按照约定的工期完成工程。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1施工方未按照约定完成工程，业主有权解除本协议，并要求施工方支付违约金。5.2业主未按照约定支付合同价款，施工方有权解除本协议，并要求业主支付违约金。5.3双方未履行本协议约定的义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术规范2.施工进度计划3.工程质量标准和要求4.安全生产管理制度5.工程验收标准和方法6.付款凭证和进度报告7.违约金计算公式和方法8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程，或工程质量不符合标准和要求，视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。3.双方未履行本协议约定的义务，给对方造成损失的，视为违约。4.施工方在工程期间发生安全事故，未及时报告和处理，视为违约。5.业主未按照约定提供施工条件或协助，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有高速公路合法权益的一方。2.乙方：指承担高速公路管道顶管施工任务的一方。3.合同价款：指双方约定的完成工程施工所支付的金额。4.质保金：指作为工程质量保证的预留款项。5.质保期：指工程验收合格之日起一年的保证期限。6.违约金：指违约方按照约定或法律规定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收，确保工程质量符合标准。3.付款争议：查看付款凭证和进度报告，核实应付款项，及时支付。4.安全事故：立即报告并采取措施处理，防止损失扩大，遵守安全生产规定。5.合同纠纷：协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼。五、所有应用场景：1.高速公路管道顶管施工合同签