2024版水电站扩建工程合同-水泵安装及其配套设施3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水电站扩建工程合同——水泵安装及其配套设施本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同目的和依据2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3扩建规模2.4水电站类型2.5主要设备参数3.水泵安装及配套设施3.1水泵类型及型号3.2配套设施清单3.3水泵安装要求3.4水泵安装进度安排3.5水泵安装质量控制4.技术标准及规范4.1国家及行业相关标准4.2企业内部技术规范4.3设计文件要求5.设计与施工5.1设计单位及施工单位5.2设计文件审查5.3施工组织设计5.4施工进度安排6.采购及供应6.1采购方式6.2供应商选择6.3供应时间及数量6.4供货质量要求7.合同价款及支付方式7.1合同总价7.2价格构成7.3付款方式7.4付款进度8.验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间8.4交付条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.其他约定13.1保密条款13.2通知送达13.3合同附件14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（发包方）：[甲方全称]，住所地：[甲方住所地]，法定代表人：[甲方法定代表人]，联系电话：[甲方联系电话]。1.1.2乙方（承包方）：[乙方全称]，住所地：[乙方住所地]，法定代表人：[乙方法定代表人]，联系电话：[乙方联系电话]。1.2合同签订日期：2024年[具体日期]。1.3合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。1.4合同期限：自合同生效之日起至[具体日期]止。1.5合同目的和依据：本合同旨在明确甲方与乙方就2024版水电站扩建工程水泵安装及其配套设施的相关权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。2.项目概况2.1工程名称：[具体工程名称]水电站扩建工程水泵安装及其配套设施。2.2工程地点：[具体工程地点]。2.3扩建规模：[具体扩建规模]。2.4水电站类型：[具体水电站类型]。2.5主要设备参数：[具体水泵型号、规格、功率等参数]。3.水泵安装及配套设施3.1水泵类型及型号：[具体水泵类型及型号]。3.2配套设施清单：[具体配套设施清单，包括但不限于电缆、阀门、控制柜等]。3.3水泵安装要求：[具体安装要求，包括施工工艺、质量标准等]。3.4水泵安装进度安排：[具体安装进度安排，包括各个阶段的时间节点]。3.5水泵安装质量控制：[具体质量控制措施，包括材料验收、过程控制、验收标准等]。4.技术标准及规范4.1国家及行业相关标准：[具体国家及行业标准名称及编号]。4.2企业内部技术规范：[具体企业内部技术规范名称及编号]。4.3设计文件要求：[具体设计文件要求，包括图纸、技术说明等]。5.设计与施工5.1设计单位及施工单位：[具体设计单位名称及施工单位名称]。5.2设计文件审查：[具体设计文件审查程序及要求]。5.3施工组织设计：[具体施工组织设计内容，包括施工方案、进度计划等]。5.4施工进度安排：[具体施工进度安排，包括各个阶段的时间节点]。6.采购及供应6.1采购方式：[具体采购方式，如招标、比选等]。6.2供应商选择：[具体供应商选择程序及标准]。6.3供应时间及数量：[具体供应时间及数量安排]。6.4供货质量要求：[具体供货质量要求，包括材料合格证明、检验报告等]。8.合同价款及支付方式8.1合同总价：人民币[具体金额]元整。8.2价格构成：包括材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润及税金等。8.3付款方式：分阶段支付，具体支付节点如下：8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的[具体百分比]%作为预付款。8.3.2进度款：按照实际完成工程量及进度支付，每月支付合同总价的[具体百分比]%。8.3.3验收款：工程验收合格后5个工作日内，支付合同总价的[具体百分比]%。8.3.4留余款：合同总价的[具体百分比]%作为留余款，在工程保修期满后无质量问题退还。8.4付款进度：具体付款进度按照合同附件中的付款计划执行。9.验收及交付9.1验收标准：按照国家及行业标准、设计文件及相关技术规范进行验收。9.2验收程序：由甲方组织，乙方配合进行验收，验收合格后双方签署验收报告。9.3交付时间：[具体交付日期]。9.4交付条件：工程验收合格，乙方提供完整的技术文件和资料。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于逾期交付、质量不合格、未按时付款等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算方法：根据实际损失计算，最高不超过合同总价的[具体百分比]%。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决程序：按照相关法律法规及仲裁规则执行。11.3争议解决地点：[具体地点]。12.合同解除12.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。12.2合同解除程序：一方提出解除合同，另一方确认或协商一致后，签署合同解除协议。12.3合同解除后果：解除合同后，双方应根据实际情况协商处理剩余事宜。13.合同终止13.1合同终止条件：合同期满、合同解除、双方协商一致等。13.2合同终止程序：双方签署合同终止协议。13.3合同终止后果：终止合同后，双方应根据实际情况协商处理剩余事宜。14.其他约定14.1保密条款：双方对本合同内容及相关信息负有保密义务。14.2通知送达：通知应以书面形式发送，自发送之日起[具体天数]视为送达。14.3合同附件：本合同附件包括但不限于付款计划、设计文件、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指的是除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、担保机构等。16.第三方介入情形16.1监理方介入：为确保工程质量和进度，甲方有权聘请监理方进行现场监督和指导。16.2检测机构介入：为保证材料、设备的质量，双方可共同委托具有资质的检测机构进行检测。16.3咨询顾问介入：在技术难题或合同履行过程中，双方可聘请咨询顾问提供专业意见。16.4担保机构介入：为确保合同履行，双方可引入担保机构提供担保。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在其职责范围内提供的服务，如因第三方自身原因造成损失，第三方应承担相应的责任。17.2责任限额：第三方的责任限额应参照国家相关法律法规及行业标准确定，并在合同中明确。18.甲乙方与第三方的权利义务18.1甲方权利义务：18.1.1甲方有权要求第三方按照合同约定提供专业服务。18.1.2甲方应向第三方支付合理的服务费用。18.1.3甲方应监督第三方履行合同义务，确保其服务质量。18.2乙方权利义务：18.2.1乙方应配合第三方开展工作，提供必要的协助。18.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件。18.2.3乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同约定。18.3第三方权利义务：18.3.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。18.3.2第三方应遵守国家法律法规及行业标准。18.3.3第三方应接受甲乙方的监督和检查。19.第三方介入的程序19.1甲方或乙方提出第三方介入的需求，经双方协商一致后确定第三方。19.2双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。19.3第三方介入后，甲乙方应配合第三方开展工作，并确保第三方的工作不受干扰。20.第三方介入的费用及支付20.1第三方介入的费用由甲乙方根据实际情况协商确定，并在服务协议中明确。20.2第三方介入的费用支付方式按照服务协议执行。21.第三方介入的变更与解除21.1如第三方介入的条件发生变化，甲乙方可协商变更服务协议。21.2如第三方无法履行合同义务，甲乙方可协商解除服务协议，并按照协议约定处理相关事宜。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方与甲方、乙方的关系：第三方为甲乙方提供专业服务，其与甲乙方之间的关系是服务关系。22.2第三方与其他方的责任划分：第三方在提供服务的范围内，对其自身行为负责；如第三方行为涉及第三方与甲乙方以外的其他方，则第三方应与该方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同附件清单详细要求：列明所有合同附件的名称、编号、页码及附件内容概要。说明：此附件清单应作为合同不可分割的一部分。2.附件二：设计文件详细要求：包括所有与水泵安装及其配套设施相关的图纸、技术说明、规范要求等。说明：设计文件应经过双方确认，并作为施工和验收的依据。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计应由施工单位编制，经甲方审核批准。4.附件四：材料及设备清单详细要求：包括水泵、配套设施的型号、规格、数量、供应商等信息。说明：材料及设备清单应与实际采购和安装情况相符。5.附件五：付款计划详细要求：包括各个付款节点、金额、支付方式等。6.附件六：验收报告详细要求：包括验收时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：验收报告应作为工程验收合格的依据。7.附件七：保修承诺书详细要求：包括保修期限、保修内容、保修方式等。说明：保修承诺书应由施工单位出具，作为工程保修的依据。8.附件八：争议解决文件详细要求：包括争议解决的方式、程序、地点等。说明：争议解决文件应作为解决合同执行过程中争议的依据。9.附件九：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务的内容、费用、期限、责任等。说明：第三方服务协议应作为第三方介入合同的附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成水泵安装工程。责任认定：乙方应支付逾期违约金，并承担由此造成的损失。示例说明：若合同约定安装工期为3个月，乙方逾期1个月完成，则应支付每日[具体金额]的违约金。2.违约行为：乙方提供的水泵及配套设施质量不符合合同约定。责任认定：乙方应负责更换不合格产品，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若合同约定水泵的效率为90%，乙方提供的水泵实际效率为85%，则乙方应更换不合格水泵，并赔偿甲方因效率降低造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应支付逾期付款违约金，并承担由此造成的损失。示例说明：若合同约定支付工程款的时间为每月[具体日期]，甲方逾期5天支付，则应支付每日[具体金额]的违约金。4.违约行为：第三方未按服务协议提供满意的服务。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若第三方提供的检测服务结果不准确，导致工程延误，则第三方应赔偿甲方因此造成的损失。5.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：双方互不承担违约责任，但应协商解决合同无法履行后的善后事宜。示例说明：因自然灾害导致工程无法继续，双方应协商确定工程恢复的时间及后续安排。全文完。2024版水电站扩建工程合同——水泵安装及其配套设施1本合同目录一览1.1合同概述1.2合同双方信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的2.1水泵及其配套设施的规格、型号和数量2.2水泵及其配套设施的技术参数2.3水泵及其配套设施的质量标准2.4水泵及其配套设施的交付期限2.5水泵及其配套设施的安装要求3.1交货地点3.2交货方式3.3交货时间3.4交货清单3.5交货验收4.1安装人员资质要求4.2安装人员培训4.3安装人员进场时间4.4安装人员出场时间4.5安装现场安全措施5.1安装进度安排5.2安装质量保证措施5.3安装验收标准5.4安装验收时间5.5安装验收程序6.1付款方式6.2付款时间6.3付款比例6.4付款条件6.5付款方式变更7.1违约责任7.2违约赔偿7.3违约通知7.4违约处理8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决期限9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除通知9.4合同解除后果10.1合同变更程序10.2合同变更通知10.3合同变更内容10.4合同变更生效日期11.1合同附件11.2合同附件清单11.3合同附件效力12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效地点13.1合同备案13.2合同备案机构13.3合同备案手续14.1合同签署14.2合同签署日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在2024版水电站扩建工程水泵安装及其配套设施供应过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第二条合同双方信息2.1甲方信息名称：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方信息名称：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]第三条合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]，自双方签字盖章之日起生效。第四条合同期限4.1合同期限自[合同生效日期]起至[合同终止日期]止。第五条合同目的5.1乙方负责提供符合合同约定规格、型号和数量的水泵及其配套设施。5.2甲方负责提供水泵安装所需的施工条件，包括但不限于场地、电源、水源等。第六条水泵及其配套设施的供应6.1乙方应按照合同约定，在[交货时间]前将水泵及其配套设施送达[交货地点]。6.2供应的水泵及其配套设施应符合国家相关标准和质量要求。6.3乙方应在交货前向甲方提供详细的交货清单，包括水泵及其配套设施的规格、型号、数量、技术参数等。6.4甲方应在收到货物后[验收时间]内完成验收，并签署验收报告。第七条交货及验收7.1乙方应按照合同约定的交货时间、地点和方式，将水泵及其配套设施交付甲方。7.2甲方在收到货物后应立即进行验收，如发现质量问题，应在[验收时间]内向乙方提出。7.3乙方应在收到甲方提出的质量问题通知后[响应时间]内予以处理。7.4验收合格的水泵及其配套设施，甲方应支付相应的货款；验收不合格的，乙方应负责退货或更换。第八条付款方式8.1付款方式甲方应按照合同约定，采用银行转账的方式向乙方支付货款。8.2付款比例合同总价款的[付款比例]在乙方提交完整、合格的水泵及其配套设施后支付，剩余[付款比例]在工程验收合格后支付。8.3付款时间每批货物交付并经甲方验收合格后，甲方应在[付款时间]内支付相应比例的货款。8.4付款条件乙方提交完整的发票、合格证、检验报告等文件，并确保货物符合合同要求。8.5付款方式变更未经双方书面同意，付款方式不得变更。第九条违约责任9.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约赔偿因乙方原因导致的水泵及其配套设施质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3违约通知一方违约时，另一方应在[通知期限]内以书面形式通知违约方。9.4违约处理违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条争议解决方式10.1争议解决方式本合同的争议解决方式为仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]。10.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称]。10.3争议解决程序双方应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请，并按照仲裁程序进行。10.4争议解决期限仲裁裁决应在[裁决期限]内作出，并具有法律效力。第十一条合同解除条件11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现；（3）双方协商一致决定解除合同。11.2合同解除程序一方要求解除合同时，应提前[通知期限]以书面形式通知另一方。11.3合同解除通知解除合同的通知应明确说明解除原因和解除日期。11.4合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理剩余事宜。第十二条合同变更程序12.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容时，应提出书面变更申请，经双方协商一致后，签订书面变更协议。12.2合同变更通知变更协议签订后，双方应按照变更协议执行。12.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于变更事项、变更日期、变更后的条款等。12.4合同变更生效日期合同变更协议签订后，变更内容自[生效日期]起生效。第十三条合同附件13.1合同附件（1）水泵及其配套设施的详细技术规格；（2）交货清单；（3）验收报告；（4）变更协议。13.2合同附件清单合同附件清单应列明所有附件的名称和编号。13.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1合同签署本合同一式[份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份，双方各执[份数]份。14.2合同签署日期本合同签署日期为[签署日期]，自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署地点本合同签署地点为[签署地点]。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念15.1.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或协助合同履行而介入合同关系中的任何个人或实体，包括但不限于监理方、咨询方、审计方、保险方、担保方、技术服务方等。15.1.2范围第三方介入本合同关系，应限于合同目的的实现和合同条款的执行，不得超出合同约定的范围。15.2第三方介入方式15.2.1介入形式（1）甲乙双方共同邀请；（2）甲乙任何一方单独邀请；（3）根据法律、法规或合同约定必须介入。15.2.2介入程序第三方介入合同关系，应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或加入协议。15.3第三方责任限额15.3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因其疏忽、过失或违约行为给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。15.3.2责任限额确定（1）第三方介入合同关系的性质和目的；（2）第三方所承担的具体责任和风险；（3）甲乙双方在合同中的约定；（4）法律法规的规定。15.3.3责任限额条款合同中应明确约定第三方的责任限额，并在合作协议或加入协议中予以重申。16.1第三方权利16.1.1第三方权利概述第三方在合同关系中的权利包括但不限于：（1）获得合同履行所需的信息和资料；（2）根据合同约定或法律法规，对甲乙双方的履行情况进行监督；（3）在合同履行过程中提出合理化建议；（4）根据合同约定获得报酬。16.1.2第三方权利行使（1）合法合规；（2）不损害甲乙双方合法权益；（3）不违反合同约定。17.1第三方义务17.1.1第三方义务概述第三方在合同关系中的义务包括但不限于：（1）按照合同约定或法律法规，履行相应的监督、咨询、审计、技术服务等职责；（2）保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密；（3）在合同履行过程中，发现甲乙双方违约行为，应及时通知甲乙双方；（4）按照合同约定，承担相应的责任。17.1.2第三方义务履行第三方应严格按照合同约定或法律法规，履行其在合同关系中的义务。18.1第三方与其他各方的划分18.1.1责任划分第三方在合同关系中的责任，应与甲乙双方的责任明确划分。第三方仅对其自身行为承担法律责任，不因甲乙双方的违约行为而承担连带责任。18.1.2权利划分第三方的权利应与甲乙双方的权利明确划分。第三方在合同关系中的权利，仅限于合同约定或法律法规赋予的权利。18.1.3义务划分第三方的义务应与甲乙双方的义务明确划分。第三方在合同关系中的义务，仅限于合同约定或法律法规规定的义务。19.1第三方变更19.1.1变更条件（1）甲乙双方书面同意；（2）法律法规或合同约定允许变更。19.1.2变更程序（1）提出变更申请；（2）甲乙双方协商一致；（3）签订变更协议；（4）变更生效。19.1.3变更通知第三方变更后，甲乙双方应相互通知，并调整合同相关条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同附件清单2.水泵及其配套设施供应文件水泵及其配套设施的技术规格书产品合格证产品检验报告交货清单验收报告3.安装及施工文件安装方案施工组织设计施工记录施工日志施工验收报告4.付款文件付款申请发票付款凭证5.违约及争议解决文件违约通知争议解决申请书仲裁或诉讼文件6.第三方介入文件第三方合作协议第三方加入协议第三方变更协议7.合同变更文件合同变更申请合同变更协议合同变更通知8.合同终止文件合同解除通知合同终止协议9.其他相关文件法律法规行业标准政府文件邮件、传真等通讯记录说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按约定时间交付货物责任认定：乙方应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。示例：若乙方未能在合同约定的时间内交付货物，应支付相当于合同总价款[比例]的违约金。2.乙方交付的货物不符合质量要求责任认定：乙方应无条件退货或更换，并承担因此产生的额外费用。示例：若乙方交付的水泵存在质量问题，甲方有权要求退货或更换，乙方应承担相关费用。3.甲方未能按约定支付货款责任认定：甲方应支付滞纳金，并承担由此给乙方造成的损失。示例：若甲方未能在约定时间内支付货款，应支付每日万分之[比例]的滞纳金。4.甲方未能提供安装所需条件责任认定：甲方应承担因此造成的延误和额外费用。示例：若甲方未能提供安装所需的场地、电源等条件，导致安装延误，甲方应承担延误期间的额外费用。5.第三方未能履行职责责任认定：第三方应根据其合作协议或加入协议承担相应责任。示例：若监理方未能履行监理职责，导致工程质量问题，监理方应根据协议承担相应责任。6.任何一方违反合同约定责任认定：违约方应根据合同约定或法律法规承担相应责任。示例：若任何一方违反合同约定，应根据具体情况承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024版水电站扩建工程合同——水泵安装及其配套设施2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1工程背景2.2合同目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.合同范围及工作内容4.1水泵安装工程4.2配套设施安装工程4.3其他相关工程5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.2进度安排及节点5.3竣工验收时间6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2支付方式6.3付款节点及比例7.技术要求及标准7.1水泵及配套设施技术要求7.2工程质量标准7.3安全生产标准8.材料设备供应及管理8.1材料设备供应方式8.2材料设备质量要求8.3材料设备验收及管理9.施工组织及现场管理9.1施工组织设计9.2现场管理制度9.3施工人员及设备管理10.风险责任及处理10.1风险责任划分10.2风险处理措施11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件12.违约责任及争议解决12.1违约责任承担12.2争议解决方式13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释及适用法律14.3合同签署日期及地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方：X水电开发有限公司乙方：X水泵安装工程公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543212.合同背景及目的2.1工程背景本合同项下的水泵安装及其配套设施工程，属于甲方水电站扩建工程的一部分。2.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024版水电站扩建工程水泵安装及其配套设施工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。3.工程概况3.1工程名称2024版水电站扩建工程水泵安装及其配套设施工程3.2工程地点省市县水电站3.3工程规模水泵安装工程：共需安装水泵10台，单台容量为5000千瓦。配套设施安装工程：包括电气控制系统、自动化系统、排水系统等。3.4工程建设内容水泵安装工程：包括水泵本体、电机、控制系统等设备的安装、调试和试运行。配套设施安装工程：包括电气控制系统、自动化系统、排水系统等设备的安装、调试和试运行。4.合同范围及工作内容4.1水泵安装工程1.水泵及配套设备的采购、运输、安装、调试和试运行；2.水泵基础工程的设计、施工和验收；3.电气控制系统、自动化系统的安装、调试和试运行；4.水泵房内排水系统的安装、调试和试运行。4.2配套设施安装工程1.电气控制系统、自动化系统的安装、调试和试运行；2.排水系统的安装、调试和试运行；3.相关设备的采购、运输、安装和验收。4.3其他相关工程1.工程现场临时设施的搭建和拆除；2.工程现场的安全防护和文明施工。5.合同工期及进度安排5.1合同工期本合同工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止，共计12个月。5.2进度安排及节点1.2024年1月1日至2024年3月31日，完成水泵及配套设施设备的采购、运输和现场基础工程；2.2024年4月1日至2024年6月30日，完成水泵安装、电气控制系统和自动化系统安装；3.2024年7月1日至2024年9月30日，完成排水系统安装；4.2024年10月1日至2024年12月31日，完成水泵房内设备调试、试运行和竣工验收。5.3竣工验收时间2024年12月31日6.合同价格及支付方式6.1合同价格本合同总价为人民币壹仟万元整（￥10000000.00）。6.2支付方式1.预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总价20%的预付款；2.进度款：每完成合同约定的工作内容，甲方支付已完成部分工程量的80%；3.竣工验收合格后，甲方支付剩余10%的尾款。6.3付款节点及比例1.预付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价20%；2.进度款：a.2024年3月31日，支付已完成工程量的50%；b.2024年6月30日，支付已完成工程量的30%；c.2024年9月30日，支付已完成工程量的20%；3.尾款：竣工验收合格后30日内，支付剩余10%的尾款。8.材料设备供应及管理8.1材料设备供应方式乙方负责水泵、电气控制系统、自动化系统等设备的采购、运输和现场交接。8.2材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家标准和行业规范，并附有出厂合格证明、检验报告等相关文件。8.3材料设备验收及管理8.3.1乙方应在设备到达现场后24小时内通知甲方进行验收。8.3.2验收内容包括设备的外观、规格、型号、数量和质量等。8.3.3验收合格后，甲方应在验收记录上签字确认。9.施工组织及现场管理9.1施工组织设计乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提交详细的施工组织设计。9.2现场管理制度9.2.1乙方应遵守施工现场的安全、环保和文明施工规定。9.2.2乙方应设立现场管理机构，负责施工现场的日常管理工作。9.3施工人员及设备管理9.3.1乙方应确保施工人员的资格和能力符合工程要求。9.3.2乙方应保证施工设备的正常运行，并定期进行检查和维护。10.风险责任及处理10.1风险责任划分10.1.1由于乙方原因造成的工程延误、质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。10.1.2由于不可抗力因素造成的工程延误，双方应协商解决，合理分担损失。10.2风险处理措施10.2.1乙方应制定应急预案，以应对可能出现的风险。10.2.2发生风险时，乙方应立即采取措施，减少损失，并及时通知甲方。11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.1.1由于工程实际情况变化，需对合同内容进行变更的，双方应协商一致。11.1.2变更内容应书面确认，并作为合同附件。11.2合同解除条件11.2.1由于一方违约，另一方有权解除合同。11.2.2由于不可抗力因素，导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。12.违约责任及争议解决12.1违约责任承担12.1.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2争议解决方式12.2.1双方发生争议时，应友好协商解决。12.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期结束后；13.2.2合同解除后；13.2.3合同因其他原因依法终止。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于：1.甲方提供的工程图纸及资料；2.乙方提供的设备清单及质量保证书；3.施工组织设计及现场管理制度；4.付款计划及进度安排。14.2合同解释及适用法律本合同的解释和适用均遵循中华人民共和国法律。14.3合同签署日期及地点本合同于2024年X月X日，在省市县水电站签署。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念本合同中的第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行合同目的而介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方的责任第三方在介入本合同后，应承担相应的责任，包括但不限于合同履行的协助、监督、咨询、担保等。1.3第三方的权利第三方在介入本合同后，享有相应的权利，包括但不限于合同履行的知情权、监督权、建议权等。2.第三方介入的介入方式2.1中介方中介方是指为促成甲乙双方达成合同而提供中介服务的第三方。2.2监理方监理方是指对合同履行过程进行监督和管理的第三方。2.3担保方担保方是指为保证合同履行而提供担保服务的第三方。2.4咨询方咨询方是指为合同履行提供专业咨询意见的第三方。3.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款3.1介入程序甲乙双方在引入第三方前，应书面通知对方，并经对方同意。3.2费用承担3.2.1中介费：中介方的中介费由甲乙双方根据中介服务内容和成果协商确定，并在合同中明确。3.2.2监理费：监理方的监理费由甲方承担。3.2.3担保费：担保方的担保费由担保方自行承担。3.2.4咨询费：咨询方的咨询费由甲乙双方根据咨询内容协商确定，并在合同中明确。4.第三方的责任限额4.1