版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发与配套基础设施建设合同本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1开发商2.2配套基础设施建设单位3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资4.项目建设内容4.1土地开发4.2建筑工程4.3公共设施建设4.4配套服务设施建设5.工程进度安排5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程分期交付6.工程质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量检验与验收7.工程造价及支付7.1工程造价7.2工程结算7.3工程款支付方式7.4预付款及进度款支付8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔处理9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止的程序10.违约责任10.1违约责任认定10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.其他约定13.1保密条款13.2合同附件14.合同签订及生效14.1合同签订14.2合同生效第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024版房地产开发与配套基础设施建设合同》。1.1.2“开发商”指合同中指定的房地产开发单位。1.1.3“配套基础设施建设单位”指合同中指定的负责配套基础设施建设的单位。1.1.4“项目”指本合同约定的房地产开发与配套基础设施建设项目。1.1.5“土地开发”指项目范围内的土地平整、基础设施配套等工作。1.1.6“建筑工程”指项目范围内的住宅、商业、办公等建筑物建设。1.1.7“公共设施建设”指项目范围内的道路、桥梁、绿化、排水等公共设施建设。1.1.8“配套服务设施建设”指项目范围内的物业管理、商业服务等设施建设。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.合同双方2.1开发商2.1.1名称:[开发商名称]2.1.2注册地址:[开发商注册地址]2.1.3法定代表人:[法定代表人姓名]2.1.4联系方式:[联系电话]2.2配套基础设施建设单位2.2.1名称:[配套基础设施建设单位名称]2.2.2注册地址:[配套基础设施建设单位注册地址]2.2.3法定代表人:[法定代表人姓名]2.2.4联系方式:[联系电话]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目具体地址]3.3项目规模:[项目占地面积及建筑面积]3.4项目总投资:[项目总投资金额]4.项目建设内容4.1土地开发4.1.1土地平整:完成项目范围内的土地平整工作。4.1.2基础设施配套:完成项目范围内的供水、供电、供气、排水、通信等基础设施配套工作。4.2建筑工程4.2.1住宅建设:按照设计图纸要求,完成住宅建筑物的建设。4.2.2商业、办公建设:按照设计图纸要求,完成商业、办公建筑物的建设。4.3公共设施建设4.3.1道路建设:按照设计图纸要求,完成道路的建设。4.3.2桥梁建设:按照设计图纸要求,完成桥梁的建设。4.3.3绿化建设:按照设计图纸要求,完成绿化工程的建设。4.3.4排水建设:按照设计图纸要求,完成排水工程的建设。4.4配套服务设施建设4.4.1物业管理:设立物业管理机构,负责项目内的物业管理服务。4.4.2商业服务:引入商业服务设施,满足居民生活需求。5.工程进度安排5.1工程开工日期:[具体日期]5.2工程竣工日期:[具体日期]5.3工程分期交付5.3.1首期交付:[具体日期],交付住宅建筑物。5.3.2第二期交付:[具体日期],交付商业、办公建筑物及公共设施。6.工程质量要求6.1设计质量要求6.1.1设计文件应满足国家及地方相关设计规范要求。6.1.2设计文件应满足项目功能需求和安全要求。6.2施工质量要求6.2.1施工过程应严格按照设计文件进行。6.2.2施工质量应符合国家及地方相关施工规范要求。6.3质量检验与验收6.3.1项目建设过程中,应进行定期质量检验。6.3.2工程竣工后,应进行竣工验收,并取得竣工验收合格证书。8.工程变更及索赔8.1工程变更8.1.1变更程序:任何一方提出工程变更,应提前书面通知对方,并说明变更原因、内容、预期影响及变更费用。8.1.2变更费用:工程变更费用按实际发生计算,经双方协商一致后,由变更责任方承担。8.2索赔处理8.2.1索赔条件:因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致工程成本增加或工期延误,可提出索赔。8.2.2索赔程序:索赔方应在事件发生后30日内向对方提出索赔申请,并提供相关证明材料。8.2.3索赔处理:双方应友好协商解决索赔事宜,协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。9.2合同终止条件9.2.1工程竣工并验收合格。9.2.2双方协商一致,决定终止合同。9.3合同解除及终止的程序9.3.1提出解除或终止合同的一方应提前书面通知对方。9.3.2双方应在接到通知后30日内,就合同解除或终止事宜达成协议。10.违约责任10.1违约责任认定10.1.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.1.2违约责任的具体认定,根据违约的性质、程度及后果确定。10.2违约责任承担10.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任。10.2.2违约方未履行违约责任的,另一方有权要求履行或赔偿损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。11.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。11.2争议解决机构11.2.1[仲裁委员会名称],地址:[仲裁委员会地址],联系电话:[联系电话]。12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经[登记机关名称]登记备案。12.2合同期限12.2.1本合同自生效之日起至[具体日期]止。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2合同附件13.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签订及生效14.1合同签订14.1.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份。14.1.2双方代表签字盖章后,本合同即生效。14.2合同生效14.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意,介入合同关系中的独立法人或其他组织。15.1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议,对项目的特定方面进行监督、管理或提供专业服务。15.3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议,要求甲乙双方提供必要的信息和协助。15.4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并有权提出改进建议。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照合作协议,独立、公正地履行职责。15.5.2第三方应保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。16.第三方与其他各方的划分16.1第三方与甲方的划分16.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方应按照协议约定与第三方进行合作。16.1.2第三方的职责和权利不涉及甲方与乙方之间的合同关系。16.2第三方与乙方的划分16.2.1第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方应按照协议约定与第三方进行合作。16.2.2第三方的职责和权利不涉及乙方与甲方之间的合同关系。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因其自身原因造成的损失,应承担相应的责任。17.1.2第三方责任的具体范围和限额,由合作协议约定。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额包括但不限于直接损失、间接损失和第三方责任险的赔偿范围。第三方提供服务的性质和范围;第三方提供服务时的合理谨慎程度;第三方责任险的保险金额。17.3责任免除17.3.1在不可抗力的情况下,第三方不承担任何责任。17.3.2由于甲乙双方的原因导致的损失,第三方不承担任何责任。18.第三方变更18.1第三方变更条件18.1.1第三方变更需经甲乙双方书面同意。18.1.2第三方变更应不影响本合同的履行。18.2第三方变更程序18.2.1提出第三方变更的一方应提前书面通知对方。18.2.2双方应在接到通知后30日内,就第三方变更事宜达成协议。18.3第三方变更后的责任18.3.1第三方变更后的责任,由新的第三方承担。18.3.2原第三方的责任,按照原合作协议执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场分析、经济效益、风险评估等内容。说明:用于证明项目具备可行性,作为合同附件。2.设计文件要求:包含项目设计图纸、施工图、材料清单、技术规范等。说明:设计文件是工程建设的依据,确保工程质量和进度。3.工程合同要求:明确工程承包单位、工程范围、工程量、工期、质量标准、付款方式等。说明:工程合同是双方履行工程建设的法律依据。4.配套基础设施建设合同要求:明确配套基础设施建设的范围、工期、质量标准、付款方式等。说明:配套基础设施建设合同是保证项目顺利实施的重要文件。5.质量检验报告要求:记录工程质量检验结果,确保工程质量符合要求。说明:质量检验报告是工程验收的必要文件。6.工程进度报告要求:定期报告工程进度,确保工程按期完成。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段。7.工程结算报告要求:详细列出工程量、工程款、变更费用等内容,确保工程结算准确。说明:工程结算报告是工程款支付的依据。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构等内容。说明:争议解决协议是解决合同争议的法律依据。9.第三方合作协议要求:明确第三方介入的条件、职责、权利和义务。说明:第三方合作协议是第三方介入的必要文件。10.附件清单要求:罗列所有附件名称、版本号、文件格式等信息。说明:附件清单是确保合同附件完整性的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定履行工程进度责任认定标准:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求赔偿;乙方未按期完成工程,甲方有权要求赔偿。示例:甲方未在约定的付款期限内支付工程款,乙方有权要求赔偿利息损失。2.甲乙双方未按合同约定履行质量标准责任认定标准:甲方提供不合格材料,乙方有权要求更换或赔偿;乙方施工质量不合格,甲方有权要求返工或赔偿。示例:乙方施工过程中发现质量问题,甲方有权要求乙方返工,并承担相应费用。3.第三方未按合作协议履行职责责任认定标准:第三方因自身原因导致违约,应承担违约责任;第三方因不可抗力导致违约,免除责任。示例:第三方因工作失误导致工程质量问题,应承担相应责任。4.甲乙双方未按合同约定履行保密义务责任认定标准:泄露商业秘密,造成对方损失的,应承担赔偿责任。示例:甲方泄露乙方商业秘密,造成乙方损失,甲方应承担赔偿责任。5.合同解除后的责任责任认定标准:因一方违约导致合同解除,违约方应承担违约责任;因不可抗力导致合同解除,免除责任。示例:因乙方严重违约,甲方解除合同,乙方应承担违约责任。全文完。2024版房地产开发与配套基础设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目开发内容3.1土地开发3.2建筑工程3.3配套基础设施建设4.合同标的及范围4.1合同标的4.2合同范围5.合同履行期限5.1开工时间5.2竣工时间5.3交付时间6.工程进度及款项支付6.1工程进度节点6.2款项支付方式6.3款项支付时间7.工程质量及验收7.1工程质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.保修期限及维修责任8.1保修期限8.2维修责任9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:项目设计文件13.2附件二:项目施工图纸13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:工程验收报告14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1开发商名称:[开发商全称]1.1.2配套基础设施建设单位名称:[建设单位全称]1.2双方法定代表人1.2.1开发商法定代表人:[姓名]1.2.2配套基础设施建设单位法定代表人:[姓名]1.3双方联系方式1.3.1开发商联系方式:[联系电话];[电子邮箱];[通讯地址]1.3.2配套基础设施建设单位联系方式:[联系电话];[电子邮箱];[通讯地址]2.项目概况2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[占地面积]平方米;[总建筑面积]平方米2.4项目类型:[住宅、商业、办公等]3.项目开发内容3.1土地开发3.1.1土地取得方式:[划拨、出让等]3.1.2土地使用权年限:[年]3.2建筑工程3.2.1建筑结构类型:[框架、砖混等]3.2.2建筑设计单位:[设计单位名称]3.3配套基础设施建设3.3.1配套设施内容:[道路、绿化、照明、排水等]3.3.2配套设施建设标准:[国家标准、地方标准等]4.合同标的及范围4.1合同标的:[具体项目名称及内容]4.2合同范围:[包括但不限于土地开发、建筑工程、配套设施建设等]5.合同履行期限5.1开工时间:[具体日期]5.2竣工时间:[具体日期]5.3交付时间:[具体日期]6.工程进度及款项支付6.1工程进度节点:[分阶段进度节点,如:基础工程完成、主体结构封顶等]6.2款项支付方式:[分阶段支付、按月支付等]6.3款项支付时间:[每个进度节点对应的支付时间]7.工程质量及验收7.1工程质量标准:[国家标准、行业标准等]7.2验收程序:[分阶段验收、竣工验收等]7.3验收标准:[符合质量标准、满足使用要求等]8.保修期限及维修责任8.1保修期限8.1.1建筑主体结构:[年]8.1.2供热与供冷系统:[年]8.1.3给排水管道、设备安装:[年]8.1.4电气系统、设备安装:[年]8.1.5通风与空调系统:[年]8.1.6建筑装修工程:[年]8.2维修责任8.2.1开发商负责在保修期内对工程进行维修,维修费用由开发商承担。8.2.2维修责任范围包括因设计、施工、材料等原因造成的缺陷。9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行9.1.2双方协商一致,且不违反法律法规9.2合同解除条件9.2.1因一方违约导致合同无法履行9.2.2一方违反合同约定,经催告后仍不履行9.3合同变更及解除程序9.3.1变更或解除合同需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。9.3.2变更或解除合同后,双方应按变更或解除后的合同继续履行。10.违约责任10.1违约情形10.1.1开发商未按时交付工程10.1.2开发商交付的工程不符合质量标准10.1.3配套基础设施建设单位未按时完成设施建设10.1.4双方未按时支付款项10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的计算方式及赔偿损失的标准按照合同约定执行。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过协商解决11.1.2协商不成,提交[仲裁委员会]仲裁11.2争议解决机构11.2.1[仲裁委员会名称]12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同符合法律法规12.2合同终止条件12.2.1合同约定的履行期限届满12.2.2合同双方协商一致解除合同12.2.3因一方违约导致合同解除13.合同附件13.1附件一:项目设计文件13.2附件二:项目施工图纸13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:工程验收报告14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的个人或机构,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、保险公司等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具有相应的资质和能力,能够履行其职责。16.第三方介入职责16.1监理单位职责16.1.1对工程质量、进度、安全进行监督。16.1.2对施工过程中的问题提出整改意见。16.1.3对工程验收进行监督。16.2咨询机构职责16.2.1提供专业咨询服务,如设计优化、成本控制等。16.2.2对项目实施过程中的风险进行评估。16.3评估机构职责16.3.1对工程进度、质量、成本等进行评估。16.3.2对工程验收进行评估。16.4保险公司职责16.4.1提供工程保险,保障工程安全。16.4.2在保险责任范围内,对发生的损失进行赔偿。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额根据合作协议约定,但不得低于合同总价的一定比例。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方接受甲方委托,按照合同约定履行职责。18.1.2第三方对甲方负责,甲方对第三方的行为有监督权。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方对乙方的工作进行监督,乙方应配合第三方的监督检查。18.2.2第三方对乙方的行为有建议权,乙方应予以重视。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入后的付款方式19.1.1第三方介入后,甲乙双方应根据合作协议约定支付第三方费用。19.1.2第三方费用支付方式包括但不限于按月支付、按项目支付等。19.2第三方介入后的合同变更19.2.1第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。19.3第三方介入后的争议解决19.3.1第三方介入后发生的争议,应通过协商解决。19.3.2协商不成,提交[仲裁委员会]仲裁。20.第三方介入后的合同终止20.1第三方介入终止条件20.1.1第三方职责履行完毕。20.1.2双方协商一致解除第三方合作协议。20.2第三方介入后的合同终止程序20.2.1第三方职责终止后,甲乙双方应按照合作协议约定进行结算。20.2.2合同终止后,甲乙双方和第三方应按照法律规定和协议约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计文件详细要求:包含项目总体设计、单体建筑设计、结构设计、设备设计等文件。说明:设计文件应满足国家相关设计规范和标准,由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二:项目施工图纸详细要求:包含施工详图、材料清单、施工组织设计等文件。说明:施工图纸应详细、准确,由具有相应资质的设计单位出具。3.附件三:工程进度计划详细要求:包含工程各阶段的时间节点、里程碑计划等。说明:进度计划应合理、可行,由项目经理或施工方编制。4.附件四:工程验收报告详细要求:包含工程验收时间、验收结果、验收人员等。说明:验收报告应由监理单位或验收委员会出具。5.附件五:第三方合作协议详细要求:包含第三方介入的原因、职责、费用、责任限制等。说明:合作协议应由甲乙双方和第三方共同签订。6.附件六:工程变更记录详细要求:包含变更原因、变更内容、变更影响、变更审批等。说明:变更记录应由项目经理或施工方记录,并经甲乙双方和第三方确认。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:包含支付时间、支付金额、支付方式等。说明:支付凭证应由收款方出具,并由付款方签字确认。8.附件八:工程保修单详细要求:包含保修范围、保修期限、保修责任等。说明:保修单由开发商出具,并附有保修期内的联系方式。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商未按时交付工程乙方交付的工程不符合质量标准配套基础设施建设单位未按时完成设施建设双方未按时支付款项2.责任认定标准:违约金的计算:按合同约定比例计算,如每日万分之五。赔偿损失:根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:开发商未按时交付工程,延误工期一个月,按合同约定每日万分之五计算违约金,共计15万元。乙方交付的工程存在质量问题,经鉴定需返工,造成工期延误一个月,乙方需承担返工费用5万元,并支付违约金15万元。全文完。2024版房地产开发与配套基础设施建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目开发周期3.项目建设内容3.1土地开发3.2建设工程3.3配套基础设施3.4其他建设内容4.项目投资与融资4.1投资比例4.2融资方式4.3融资期限4.4融资利率5.合同双方权利与义务5.1开发商权利与义务5.2投资方权利与义务5.3政府相关部门权利与义务6.项目建设进度与节点6.1项目建设进度安排6.2项目节点验收标准6.3项目节点验收流程7.项目成本与费用7.1项目总投资构成7.2项目成本控制措施7.3项目费用结算方式8.项目风险管理8.1风险识别与评估8.2风险应对措施8.3风险责任承担9.项目验收与交付9.1项目验收标准9.2项目验收流程9.3项目交付条件10.项目售后服务10.1售后服务内容10.2售后服务期限10.3售后服务费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目开发周期3.项目建设内容3.1土地开发3.2建设工程3.3配套基础设施3.4其他建设内容4.项目投资与融资4.1投资比例4.2融资方式4.3融资期限4.4融资利率5.合同双方权利与义务5.1开发商权利与义务5.2投资方权利与义务5.3政府相关部门权利与义务6.项目建设进度与节点6.1项目建设进度安排6.2项目节点验收标准6.3项目节点验收流程7.项目成本与费用7.1项目总投资构成7.2项目成本控制措施7.3项目费用结算方式7.1.1土地费用7.1.2建设工程费用7.1.3配套基础设施费用7.1.4其他费用7.2.1设计变更控制7.2.2材料采购管理7.2.3人工成本控制7.2.4施工进度控制7.3.1按阶段结算7.3.2结算依据7.3.3结算流程8.项目风险管理8.1风险识别与评估8.2风险应对措施8.3风险责任承担8.1.1政策风险8.1.2市场风险8.1.3技术风险8.1.4环境风险8.1.5财务风险8.2.1政策风险应对8.2.2市场风险应对8.2.3技术风险应对8.2.4环境风险应对8.2.5财务风险应对8.3.1风险责任划分8.3.2风险责任承担方式8.3.3风险责任追究9.项目验收与交付9.1项目验收标准9.2项目验收流程9.3项目交付条件9.1.1土地平整验收9.1.2建设工程验收9.1.3配套基础设施验收9.2.1验收申请9.2.2验收组织9.2.3验收程序9.3.1交付条件9.3.2交付手续9.3.3交付责任10.项目售后服务10.1售后服务内容10.2售后服务期限10.3售后服务费用10.1.1建筑质量保修10.1.2设施设备维护10.1.3用户咨询解答10.2.1保修期限10.2.2维护期限10.3.1保修费用10.3.2维护费用10.3.3费用承担11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式11.1.1开发商违约11.1.2投资方违约11.1.3政府相关部门违约11.2.1违约责任认定11.2.2违约责任承担方式11.3.1赔偿金额11.3.2赔偿期限11.3.3赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3司法解决12.2.1仲裁机构12.2.2司法机构12.3.1争议提交12.3.2争议审理12.3.3争议裁决13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件13.1.1合同签署13.1.2相关手续办理13.2.1项目完成13.2.2合同期限届满13.3.1双方协商一致13.3.2违约解除13.3.3不可抗力解除14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件14.1.1保密内容14.1.2保密期限14.1.3违约责任14.2.1不可抗力定义14.2.2不可抗力通知14.2.3不可抗力处理14.3.1附件一:项目投资协议14.3.2附件二:项目设计文件14.3.3附件三:项目施工合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同双方之外的,根据合同约定或双方同意,参与合同执行、监督、评估或其他相关活动的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2.1中介方:如法律、财务、工程咨询等中介服务机构。15.1.2.2监理方:负责对项目进行监督管理,确保项目按照合同约定进行。15.1.2.3评估方:对项目进行评估,包括进度、质量、成本等方面。15.1.2.4施工方:承担具体施工任务的单位或个人。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由合同双方在合同中约定。15.2.2.1直接经济损失15.2.2.2间接经济损失15.2.2.3潜在损失15.3第三方责权利15.3.1第三方权利15.3.1.1根据合同约定,享有相应的权利,如获取相关信息、提出建议、参与决策等。15.3.1.2在履行职责过程中,有权要求合同双方提供必要的协助。15.3.2第三方义务15.3.2.1按照合同约定,履行相应的职责。15.3.2.2对履行职责过程中知悉的合同双方商业秘密予以保密。15.3.2.3对因自身原因造成的损失,承担相应的责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与合同双方的关系15.4.1.1第三方是合同双方之外的独立第三方,其参与合同执行是基于合同双方的授权或同意。15.4.1.2第三方与合同双方之间不存在利益冲突。15.4.2第三方与监理方的关系15.4.2.1监理方是第三方的一种,其职责是对项目进行监督管理。15.4.2.2第三方在履行监理职责时,应遵守相关法律法规和合同约定。15.4.3第三方与施工方的关系15.4.3.1施工方是第三方的一种,其职责是承担具体施工任务。15.4.3.2第三方在履行施工职责时,应确保施工质量、安全和进度。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吸引小学生的英语课件
- 法制培训课件名称
- 生产安全宣讲课件
- 小学生美术课件制作视频
- 消防教学培训课件
- 七年级科学上册9.2家庭用电9.2.4家庭用电的安全措施学案无答案牛津上海版
- 三年级数学上册第3单元图形的运动一3.4有趣的剪纸课时练冀教版
- 三年级科学上册第二单元我们怎么知道第七课它是什么教案青岛版
- 道路安全生产课件讲义
- 上半年大一学生会工作参考计划范文
- 特殊作业安全管理监护人专项培训课件
- 2024年中国工业级硝酸铵市场调查研究报告
- 成品油出入库管理制度
- 电梯日管控、周排查、月调度内容表格
- 学生厌学不愿上课协议书范文
- 乡村振兴课件教学课件
- 2024年度危废物品转运服务协议版
- 2024年版移动通信基站专用房屋及土地租赁合同
- 部编版五年级语文上册第六单元教案(共6课时)
- 2023年辅警招聘公安基础知识必刷题库及答案
- 钻井与完井工程-第一章-钻井与完井工程概述
评论
0/150
提交评论