2024年度家装水电施工合同争议解决协议3篇_第1页
2024年度家装水电施工合同争议解决协议3篇_第2页
2024年度家装水电施工合同争议解决协议3篇_第3页
2024年度家装水电施工合同争议解决协议3篇_第4页
2024年度家装水电施工合同争议解决协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家装水电施工合同争议解决协议本合同目录一览1.争议解决原则1.1争议定义1.2争议解决方式1.3争议解决程序2.争议处理机构2.1处理机构的选择2.2处理机构的职责2.3处理机构的人员组成3.争议提交3.1争议提交的方式3.2争议提交的时间3.3争议提交的材料4.争议调查4.1调查的范围和内容4.2调查的方式和方法4.3调查的期限5.争议调解5.1调解的原则5.2调解的程序5.3调解的结果6.争议仲裁6.1仲裁机构的选择6.2仲裁员的选任6.3仲裁程序6.4仲裁裁决的效力7.争议诉讼7.1诉讼法院的选择7.2诉讼程序的启动7.3诉讼期限7.4诉讼费用的承担8.保密义务8.1保密的范围8.2保密的时间8.3违反保密义务的责任9.法律适用9.1适用法律的确定9.2争议解决中的法律适用10.合同变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同变更和解除的程序11.合同的终止11.1终止的条件11.2终止的程序12.违约责任12.1违约责任的承担12.2违约金的计算12.3违约赔偿的计算13.合同争议的解决13.1争议解决方式的变更13.2争议解决结果的执行14.其他约定事项14.1通知的送达14.2合同的生效和终止14.3合同的解除和终止的条件第一部分:合同如下:第一条争议解决原则1.1争议定义:本合同项下因合同履行过程中产生的任何纠纷、争议或索赔,均视为争议。a.调解;b.仲裁;c.诉讼。a.提交争议:一方应在发现争议后15日内向对方发出书面通知,明确争议的内容和事实。b.调查取证:双方应积极配合争议解决机构进行必要的调查取证工作。c.解决方案:争议解决机构应根据事实和法律规定,提出解决方案。d.执行方案:双方应遵守争议解决机构的裁决或判决,及时履行相关义务。第二条争议处理机构2.1处理机构的选择:双方可协商确定争议处理机构,如未达成一致,则由仲裁委员会指定。2.2处理机构的职责:争议处理机构应负责组织争议调解、仲裁或诉讼,并做出公正的裁决。2.3处理机构的人员组成:争议处理机构应由具有相关专业知识和经验的人员组成。第三条争议提交3.1争议提交的方式:争议提交应以书面形式进行,包括但不限于电子邮件、传真或挂号信。3.2争议提交的时间:争议提交应在争议发生后30日内完成。3.3争议提交的材料:争议提交时应附上相关证据材料,包括但不限于合同文本、照片、视频等。第四条争议调查4.1调查的范围和内容:争议调查应包括争议事实、合同履行情况、相关法律法规和行业标准等。4.2调查的方式和方法:争议调查可通过现场勘查、询问当事人、查阅相关资料等方式进行。4.3调查的期限:争议调查应在收到争议提交之日起30日内完成。第五条争议调解5.1调解的原则:调解应遵循公平、公正、自愿的原则,尊重双方意愿。5.2调解的程序:调解程序包括:a.调解员的选任;b.调解会议的召开;c.调解协议的达成;d.调解协议的签署。5.3调解的结果:调解结果应以书面形式记录,并由双方签字确认。第六条争议仲裁6.1仲裁机构的选择:双方可协商确定仲裁机构,如未达成一致,则由仲裁委员会指定。6.2仲裁员的选任:仲裁员应由双方共同选任,如未达成一致,则由仲裁机构指定。6.3仲裁程序:仲裁程序包括:a.仲裁通知;b.证据交换;c.仲裁庭审理;d.仲裁裁决。6.4仲裁裁决的效力:仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。第七条争议诉讼7.1诉讼法院的选择:双方可协商确定诉讼法院,如未达成一致,则由合同签订地法院管辖。7.2诉讼程序的启动:一方可在争议发生后60日内向有管辖权的法院提起诉讼。7.3诉讼期限:诉讼期限自法院受理之日起计算。7.4诉讼费用的承担:诉讼费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第八条保密义务8.1保密的范围:本合同项下涉及的所有技术、商业秘密、财务数据、客户信息等,均属于保密信息。8.2保密的时间:保密义务自合同签订之日起至合同终止后5年内持续有效。8.3违反保密义务的责任:任何一方违反保密义务,应立即停止泄露行为,并承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。第九条法律适用9.1适用法律的确定:本合同的解释、履行、变更、解除和争议解决,均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决中的法律适用:在争议解决过程中,争议处理机构或法院应适用中华人民共和国法律。第十条合同变更和解除10.1合同变更的条件:任何一方提出合同变更,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可变更合同内容。a.对方严重违约;b.发生不可抗力事件;c.双方协商一致。a.提出变更或解除请求;b.双方协商;c.签署变更或解除协议。第十一条合同的终止11.1终止的条件:合同履行完毕、双方协商一致或法律规定的其他情形下,合同终止。a.确认合同终止的事实;b.结算双方的权利和义务;c.签署合同终止确认书。第十二条违约责任12.1违约责任的承担:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。12.2违约金的计算:违约金按合同约定或市场行情合理计算。12.3违约赔偿的计算:违约赔偿按实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失。第十三条合同争议的解决13.1争议解决方式的变更:双方可协商变更争议解决方式,但应书面通知对方。13.2争议解决结果的执行:争议解决结果应得到双方遵守,如有争议,可再次选择争议解决方式。第十四条其他约定事项a.邮寄;b.传真;c.电子邮件。14.2合同的生效和终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,直至合同履行完毕或按约定终止。14.3合同的解除和终止的条件:合同解除和终止的条件,按第十条和第十一条的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1第三方是指在本合同项下,除了甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方、咨询方等。第二条第三方的介入条件2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。2.2第三方的介入应在合同履行过程中,根据实际情况和需要决定。第三条第三方的角色与职责3.1中介方:负责协助甲乙双方进行合同的谈判、签订和履行,提供信息咨询服务。3.2监理方:负责监督合同履行过程中的施工质量、进度和安全管理。3.3评估方:负责对合同履行结果进行评估,提供评估报告。3.4检测方:负责对施工材料、工程质量等进行检测,确保符合国家标准和合同要求。3.5咨询方:负责提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。第四条第三方的权利与义务4.1第三方的权利:a.获取合同履行过程中的相关信息;b.根据合同约定,收取服务费用;c.在合同履行过程中,提出合理意见和建议。4.2第三方的义务:a.严格遵守合同约定,履行相关职责;b.对合同履行过程中的信息保密;c.对因自身原因造成的损失,承担相应的法律责任。第五条第三方的责任限额a.直接经济损失;b.间接经济损失;c.信誉损失。5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在发生争议时,由争议解决机构或法院根据实际情况进行判断和裁决。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:a.第三方与甲方之间的权利义务关系,由双方另行签订协议确定;b.第三方在合同履行过程中的行为,不代表甲方;c.甲方对第三方的行为不承担连带责任。6.2第三方与乙方的划分:a.第三方与乙方之间的权利义务关系,由双方另行签订协议确定;b.第三方在合同履行过程中的行为,不代表乙方;c.乙方对第三方的行为不承担连带责任。6.3第三方与甲乙双方的划分:a.第三方应遵守合同约定,履行相关职责,对甲乙双方不承担直接责任;b.第三方的行为对甲乙双方造成损失的,由第三方根据合同约定和法律规定承担相应责任;c.甲乙双方对第三方的行为不承担连带责任。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应书面确认变更内容,并签订补充协议。a.第三方的角色、职责和权限;b.第三方的责任限额;c.第三方与其他各方的权利义务划分。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引发的争议,应按照本合同的争议解决条款进行处理。8.2争议解决机构或法院在处理争议时,应充分考虑第三方介入的影响,确保合同的公平履行。第九条本修正的适用9.1本修正条款为本合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。9.2本修正条款的生效,自双方签字盖章之日起。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程图纸要求:清晰、完整、符合国家相关标准,包含施工所需的所有设计图纸。说明:工程图纸是施工的重要依据,必须准确无误。2.合同附件二:施工方案要求:详细描述施工步骤、工艺流程、安全措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保施工质量与安全。3.合同附件三:材料清单要求:列明施工所需材料名称、规格、数量、品牌等。4.合同附件四:施工进度计划要求:明确施工各阶段的起止时间、关键节点等。说明:施工进度计划是确保施工按期完成的关键,需严格执行。5.合同附件五:验收标准要求:明确施工质量、安全、环保等方面的验收标准。说明:验收标准是保证工程质量的重要依据,需双方共同遵守。6.合同附件六:付款进度表要求:明确付款节点、金额、支付方式等。说明:付款进度表是双方资金周转的依据,需确保资金安全。7.合同附件七:争议解决协议要求:详细约定争议解决方式、程序和责任。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。8.合同附件八:保密协议要求:约定双方保密信息的范围、期限和责任。说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的付款进度表,甲方未在规定时间内支付工程款。示例说明:合同约定每月支付工程款10万元,甲方未在约定日期支付,则构成违约。2.违约行为:乙方未按时完成施工责任认定标准:根据合同约定的施工进度计划,乙方未在规定时间内完成施工。示例说明:合同约定工程竣工日期为2024年12月31日,乙方未在该日期前完成施工,则构成违约。3.违约行为:乙方施工质量不达标责任认定标准:根据合同约定的验收标准,乙方施工质量不符合要求。示例说明:合同约定墙面平整度误差不超过3毫米,实际测量误差超过5毫米,则构成违约。4.违约行为:第三方未按时提供相关服务责任认定标准:根据合同约定的第三方服务内容,第三方未在规定时间内提供服务。示例说明:合同约定监理方每月进行一次现场检查,监理方未按时进行检查,则构成违约。5.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:根据合同约定的保密协议,第三方泄露甲乙双方的保密信息。示例说明:第三方在合同履行过程中,泄露了甲方商业机密,则构成违约。全文完。2024年度家装水电施工合同争议解决协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限1.4争议解决方式1.5争议解决程序1.6争议解决费用1.7争议解决地点1.8其他定义2.合同签订2.1合同生效2.2合同解除2.3合同变更2.4合同终止2.5合同续签3.水电施工标准3.1施工规范3.2施工材料3.3施工工艺3.4施工进度3.5施工验收4.争议解决方式4.1争议解决原则4.2争议解决途径4.3争议解决机构4.4争议解决程序4.5争议解决期限5.争议解决费用5.1费用承担5.2费用支付方式5.3费用支付期限5.4费用变更6.争议解决地点6.1争议解决地点选择6.2争议解决地点变更6.3争议解决地点适用法律7.其他约定7.1合同附件7.2通知与送达7.3合同解释7.4合同争议7.5合同解除7.6合同终止8.合同解除条件8.1合同解除事由8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同终止条件9.1合同终止事由9.2合同终止程序9.3合同终止后果10.合同附件10.1附件一:水电施工图纸10.2附件二:水电施工材料清单10.3附件三:施工进度表10.4附件四:施工验收报告11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达时间11.4送达方式变更12.合同解释12.1合同解释原则12.2合同解释方法12.3合同解释效力13.合同争议13.1争议解决原则13.2争议解决途径13.3争议解决机构13.4争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方(1)甲方:[甲方全称],地址:[甲方地址],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。(2)乙方:[乙方全称],地址:[乙方地址],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。1.2合同标的本合同标的为甲方住宅水电施工项目,具体施工内容详见附件一:水电施工图纸。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工项目验收合格并交付甲方使用之日止。1.4争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。1.5争议解决程序争议提交仲裁机构仲裁时,由仲裁机构按照其仲裁规则进行审理。1.6争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。1.7合同解释本合同未尽事宜,按相关法律法规执行;法律法规未规定的,按合同附则约定执行。2.合同签订2.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2合同解除合同解除应符合法律规定或本合同约定的条件。2.3合同变更合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。2.4合同终止合同终止应符合法律规定或本合同约定的条件。2.5合同续签本合同期满前,双方可协商续签合同。3.水电施工标准3.1施工规范乙方施工应遵守国家有关水电施工的法律法规和行业标准。3.2施工材料乙方使用的施工材料应满足设计要求和质量标准。3.3施工工艺乙方应按照施工图纸和技术规范进行施工。3.4施工进度乙方应按照施工进度计划进行施工,确保按期完成。3.5施工验收施工项目完成后,乙方应组织验收,并将验收报告提交甲方。4.争议解决方式4.1争议解决原则争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。4.2争议解决途径双方可协商解决争议;协商不成的,提交仲裁或诉讼。4.3争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称]或人民法院。4.4争议解决程序争议解决程序按争议解决机构的规定执行。5.争议解决费用5.1费用承担仲裁费用由败诉方承担,诉讼费用按法律规定执行。5.2费用支付方式费用支付方式按争议解决机构的规定执行。5.3费用支付期限费用支付期限按争议解决机构的规定执行。5.4费用变更费用变更按争议解决机构的规定执行。6.争议解决地点6.1争议解决地点选择争议解决地点为[仲裁机构所在地]。6.2争议解决地点变更争议解决地点变更需经双方协商一致。6.3争议解决地点适用法律争议解决地点适用[仲裁机构所在地]法律。7.其他约定7.1合同附件本合同附件包括但不限于:水电施工图纸、施工材料清单、施工进度表、施工验收报告等。7.2通知与送达通知与送达方式按本合同第二部分规定执行。7.3合同解释本合同解释权归甲方所有。7.4合同争议合同争议按本合同第四部分规定执行。7.5合同解除合同解除按本合同第二部分规定执行。7.6合同终止合同终止按本合同第二部分规定执行。8.合同解除条件8.1合同解除事由(1)一方违反合同约定,严重损害对方利益,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未纠正的;(2)因不可抗力致使合同无法履行的;(3)一方丧失履行合同能力的;(4)合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方;(2)另一方应在收到解除通知之日起[天数]内回复,逾期未回复视为同意解除;(3)合同解除后,双方应按合同约定进行结算。8.3合同解除后果(1)合同解除后,已履行的部分不再退还;(2)未履行的部分,双方应根据实际情况协商解决;(3)因合同解除造成的损失,由责任方承担。9.合同终止条件9.1合同终止事由(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。9.2合同终止程序(1)合同终止前,双方应进行结算;(2)合同终止后,双方应按照约定办理移交手续。9.3合同终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定支付剩余款项;(2)双方应按照约定办理相关证照和资料的移交;(3)合同终止不影响双方其他权利和义务。10.合同附件10.1附件一:水电施工图纸附件一应详细列出施工项目的具体要求,包括但不限于线路布局、材料规格、施工标准等。10.2附件二:水电施工材料清单附件二应详细列出所需材料名称、规格、数量、供应商及价格等信息。10.3附件三:施工进度表附件三应明确列出施工项目的各个阶段,包括开始和结束时间、质量标准等。10.4附件四:施工验收报告附件四应在施工完成后由乙方提交,内容包括施工质量评定、存在问题及整改措施等。11.通知与送达11.1通知方式通知应以书面形式进行,可以通过挂号信、快递、电子邮件等方式送达。11.2送达地址送达地址为双方在合同中约定的地址。11.3送达时间送达时间为收到通知的次日。11.4送达方式变更送达方式变更需双方书面确认。12.合同解释12.1合同解释原则合同解释应遵循诚实信用、公平合理原则。12.2合同解释方法合同解释应结合合同条款、交易习惯、行业惯例等进行。12.3合同解释效力合同解释的效力以不违反法律法规为原则。13.合同争议13.1争议解决原则争议解决应遵循公平、公正、公开原则。13.2争议解决途径争议解决途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。13.3争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称]或人民法院。13.4争议解决程序争议解决程序按争议解决机构的规定执行。14.合同解除与终止14.1合同解除条件合同解除条件见第八条。14.2合同解除程序合同解除程序见第八条。14.3合同终止条件合同终止条件见第九条。14.4合同终止程序合同终止程序见第九条。第二部分:合同第一条合同双方1.1甲方(业主):[业主全名]1.2乙方(施工方):[施工方全名]第二条合同标的2.1施工内容:[具体施工内容]2.2施工地点:[施工地点]2.3施工期限:[施工期限]第三条合同期限3.1合同生效日期:[合同生效日期]3.2合同终止日期:[合同终止日期]第四条争议解决方式4.1争议解决原则:[争议解决原则]4.2争议解决途径:[争议解决途径]4.3争议解决机构:[争议解决机构]4.4争议解决程序:[争议解决程序]第五条争议解决费用5.1费用承担:[费用承担]5.2费用支付方式:[费用支付方式]5.3费用支付期限:[费用支付期限]5.4费用变更:[费用变更]第六条争议解决地点6.1争议解决地点选择:[争议解决地点选择]6.2争议解决地点变更:[争议解决地点变更]6.3争议解决地点适用法律:[争议解决地点适用法律]第七条其他约定7.1合同附件:[合同附件]7.2通知与送达:[通知与送达]7.3合同解释:[合同解释]7.4合同争议:[合同争议]7.5合同解除:[合同解除]7.6合同终止:[合同终止]第八条合同解除条件8.1合同解除事由:[合同解除事由]8.2合同解除程序:[合同解除程序]8.3合同解除后果:[合同解除后果]第九条合同终止条件9.1合同终止事由:[合同终止事由]9.2合同终止程序:[合同终止程序]9.3合同终止后果:[合同终止后果]第十条合同附件10.1附件一:[附件一]10.2附件二:[附件二]10.3附件三:[附件三]10.4附件四:[附件四]第十一条通知与送达11.1通知方式:[通知方式]11.2送达地址:[送达地址]11.3送达时间:[送达时间]11.4送达方式变更:[送达方式变更]第十二条合同解释12.1合同解释原则:[合同解释原则]12.2合同解释方法:[合同解释方法]12.3合同解释效力:[合同解释效力]第十三条合同争议13.1争议解决原则:[争议解决原则]13.2争议解决途径:[争议解决途径]13.3争议解决机构:[争议解决机构]13.4争议解决程序:[争议解决程序]第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件:[合同解除条件]14.2合同解除程序:[合同解除程序]14.3合同解除后果:[合同解除后果]14.4合同终止条件:[合同终止条件]14.5合同终止程序:[合同终止程序]14.6合同终止后果:[合同终止后果]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:水电施工图纸详细要求和说明:包含水电线路布局、材料规格、施工标准等信息。图纸应清晰、准确,标注尺寸、位置、材料等信息。图纸需经双方签字确认。2.附件二:水电施工材料清单详细要求和说明:列出所需材料名称、规格、数量、供应商及价格等信息。材料清单需与实际施工相符,如有变更,需及时更新。3.附件三:施工进度表详细要求和说明:明确列出施工项目的各个阶段,包括开始和结束时间、质量标准等。进度表需根据实际施工情况进行调整,并及时通知对方。4.附件四:施工验收报告详细要求和说明:包括施工质量评定、存在问题及整改措施等。验收报告需经双方签字确认,作为工程验收的依据。5.附件五:合同变更协议详细要求和说明:记录合同变更的内容、时间、双方签字等信息。变更协议需经双方签字确认,作为合同的一部分。6.附件六:争议解决协议详细要求和说明:记录双方就争议解决方式、地点、机构等达成的协议。协议需经双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定的时间、质量完成施工。业主未按合同约定支付工程款项。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:施工方未按合同约定的时间完成施工,每延误一日,按合同总价的[比例]支付违约金。施工方未按合同约定的质量完成施工,业主有权要求重新施工,并赔偿因此造成的损失。业主未按合同约定支付工程款项,每延误一日,按应付款项的[比例]支付滞纳金。3.示例说明:业主在施工过程中发现施工质量不符合合同约定,要求施工方整改,施工方整改后仍不符合要求,业主有权要求施工方赔偿因此造成的损失。业主未在合同约定的时间内支付工程款项,延误支付10天,业主需支付应付款项的0.5%作为滞纳金。全文完。2024年度家装水电施工合同争议解决协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语的定义1.2争议解决的相关术语2.争议范围2.1合同履行过程中的争议2.2合同终止后的争议2.3第三方引起的争议3.争议解决程序3.1争议通知3.2争议调解3.3争议仲裁3.4争议诉讼4.调解机构4.1调解机构的选定4.2调解规则4.3调解费用5.仲裁机构5.1仲裁机构的选定5.2仲裁规则5.3仲裁费用6.诉讼管辖6.1诉讼法院的选定6.2诉讼程序6.3诉讼费用7.保密条款7.1争议解决过程中的保密要求7.2保密信息的范围7.3违反保密义务的处理8.费用承担8.1争议解决费用的承担8.2费用计算标准8.3费用支付方式9.合同解除9.1因争议导致的合同解除9.2解除条件9.3解除程序10.合同终止10.1因争议导致的合同终止10.2终止条件10.3终止程序11.继承与转让11.1争议解决权利的继承11.2争议解决权利的转让11.3继承与转让的效力12.法律适用与争议解决12.1合同争议适用的法律12.2法律冲突的解决12.3争议解决的法律效力13.通知13.1通知的送达方式13.2通知的内容要求13.3通知的生效时间14.其他14.1合同附件14.2争议解决协议的修订14.3本合同目录一览的修订第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同术语的定义1.1.1“合同”指本合同全文,包括合同、附件及合同双方签字盖章的补充协议。1.1.2“甲方”指进行家装水电施工的一方,即委托方。1.1.3“乙方”指承担家装水电施工任务的一方,即施工单位。1.1.4“争议”指合同履行过程中,甲乙双方因合同条款解释、履行结果或权利义务等问题发生的分歧。2.争议范围2.1合同履行过程中的争议2.1.1水电施工质量不符合合同约定的技术标准和质量要求。2.1.2水电施工进度未按合同约定的时间完成。2.1.3水电施工过程中出现的质量问题,如渗漏、短路等。2.2合同终止后的争议2.2.1合同解除后的费用结算。2.2.2合同解除后的违约责任。2.3第三方引起的争议2.3.1第三方原因导致的水电施工质量问题。2.3.2第三方原因导致的水电施工进度延误。3.争议解决程序3.1争议通知3.1.1任何一方发现争议时,应立即以书面形式向对方发出争议通知。3.1.2争议通知应包括争议的性质、发生的时间、地点、涉及的事实和证据。3.2争议调解3.2.1争议发生后,甲乙双方应通过协商解决争议。3.2.2协商不成的,可共同选择调解机构进行调解。3.3争议仲裁3.3.1调解未果的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.3.2仲裁机构应依法公正、及时地作出裁决。3.4争议诉讼3.4.1仲裁裁决生效后,任何一方不履行裁决的,另一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.调解机构4.1调解机构的选定4.1.1甲乙双方应共同选择调解机构。4.1.2调解机构应具备合法的调解资质。4.2调解规则4.2.1调解应遵循自愿、公平、公正的原则。4.2.2调解结果应得到甲乙双方认可。4.3调解费用4.3.1调解费用由甲乙双方按比例承担。5.仲裁机构5.1仲裁机构的选定5.1.1甲乙双方应共同选择仲裁机构。5.1.2仲裁机构应具备合法的仲裁资质。5.2仲裁规则5.2.1仲裁应遵循公平、公正、公开的原则。5.2.2仲裁裁决具有终局性。5.3仲裁费用5.3.1仲裁费用由败诉方承担,胜诉方有权请求败诉方承担仲裁费用。6.诉讼管辖6.1诉讼法院的选定6.1.1诉讼法院应由甲乙双方协商确定。6.1.2如协商不成,可由合同签订地人民法院管辖。6.2诉讼程序6.2.1诉讼应依法进行。6.2.2诉讼过程中,甲乙双方应积极配合法院调查取证。6.3诉讼费用6.3.1诉讼费用由败诉方承担,胜诉方有权请求败诉方承担诉讼费用。7.保密条款7.1争议解决过程中的保密要求7.1.1争议解决过程中,甲乙双方应对涉及商业秘密的信息予以保密。7.1.2保密信息包括但不限于技术方案、施工图纸、合同内容等。7.2保密信息的范围7.2.1保密信息包括但不限于甲乙双方在争议解决过程中产生的任何资料、文件、数据等。7.3违反保密义务的处理7.3.1如一方违反保密义务,另一方有权要求其承担相应的法律责任。8.费用承担8.1争议解决费用的承担8.1.1争议解决过程中产生的费用,包括但不限于调解费、仲裁费、诉讼费等,应由甲乙双方按照争议解决结果承担。8.1.2如果争议解决结果有利于甲方,则乙方应承担全部或部分争议解决费用。8.1.3如果争议解决结果有利于乙方,则甲方应承担全部或部分争议解决费用。8.2费用计算标准8.2.1费用计算标准应参照国家有关法律法规和行业标准。8.2.2如无明确规定,费用计算标准由甲乙双方协商确定。8.3费用支付方式8.3.1费用支付方式由甲乙双方在争议解决协议中约定。8.3.2费用应按照约定的支付方式进行支付。9.合同解除9.1因争议导致的合同解除9.1.1如果因争议导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致解除合同。9.1.2解除合同后,双方应按照合同约定或协商一致的原则进行合同终止后的处理。9.2解除条件9.2.1合同解除的条件包括但不限于:争议无法通过调解、仲裁或诉讼解决;一方违约导致合同无法履行。9.3解除程序9.3.1解除合同应提前通知对方,并书面确认解除合同的事实和日期。9.3.2解除合同后,双方应按照合同约定或协商一致的原则处理剩余工程、费用结算等问题。10.合同终止10.1因争议导致的合同终止10.1.1如果因争议导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致终止合同。10.1.2终止合同后,双方应按照合同约定或协商一致的原则进行合同终止后的处理。10.2终止条件10.2.1合同终止的条件包括但不限于:争议无法通过调解、仲裁或诉讼解决;一方违约导致合同无法履行。10.3终止程序10.3.1终止合同应提前通知对方,并书面确认终止合同的事实和日期。10.3.2终止合同后,双方应按照合同约定或协商一致的原则处理剩余工程、费用结算等问题。11.继承与转让11.1争议解决权利的继承11.1.1如一方在争议解决过程中去世,其继承人有权继承争议解决权利。11.2争议解决权利的转让11.2.1争议解决权利可以依法转让,但需取得另一方的书面同意。11.3继承与转让的效力11.3.1继承或转让后的争议解决权利,其效力不受影响。12.法律适用与争议解决12.1合同争议适用的法律12.1.1本合同争议应适用中华人民共和国法律。12.2法律冲突的解决12.2.1如中华人民共和国法律与合同签订地所在国家的法律存在冲突,应适用对甲方更为有利的法律。12.3争议解决的法律效力12.3.1争议解决的法律效力应得到双方的认可和遵守。13.通知13.1通知的送达方式13.1.1通知可以通过书面、电子邮件、传真或双方约定的其他方式进行送达。13.2通知的内容要求13.2.1通知应包括发送方、接收方、通知内容、发送日期等信息。13.3通知的生效时间13.3.1通知自发送之日起生效,但如以书面形式送达,自送达对方之日起生效。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2合同修订14.2.1本合同如有修订,应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章确认。14.3本合同目录一览的修订14.3.1本合同目录一览如有修订,应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章确认。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1第三方介入的概念15.1.1第三方介入是指在合同履行过程中,由甲乙双方之外的第三方参与争议解决或合同履行的活动。15.1.2第三方可以是中介方、鉴定机构、监理机构、律师事务所等。15.2第三方介入的范围a.协助甲乙双方进行争议调解;b.对施工质量进行鉴定;c.监督施工进度和工程质量;d.提供法律咨询和服务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请。16.1.2申请应包括介入的目的、范围、时间、费用等内容。16.2第三方介入的批准16.2.1双方应在接到介入申请后,在约定的期限内作出是否同意介入的决定。16.2.2一方不同意介入的,应书面说明理由。17.第三方介入的权利和义务17.1第三方的权利17.1.1第三方有权根据合同约定或相关法律法规,独立行使职权。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2第三方的义务17.2.1第三方应客观、公正地履行职责。17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款18.1甲方的额外条款18.1.1甲方应配合第三方介入,提供必要的资料和信息。18.1.2甲方应承担第三方介入产生的合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论