2024学校地下车库建设施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024学校地下车库建设施工协议本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5施工内容2.施工单位资质及人员2.1施工单位资质证明2.2施工单位人员配备2.3人员资质证明3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供3.2技术要求及规范3.3图纸会审及交底4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段进度安排4.3进度调整及延误处理5.工程质量要求及验收5.1质量标准及要求5.2质量验收程序5.3质量责任及处理6.材料供应及检验6.1材料供应方式6.2材料检验标准6.3材料采购及验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场文明施工8.施工合同履行及违约责任8.1合同履行方式8.2合同变更及解除8.3违约责任及处理9.付款方式及结算9.1付款方式9.2付款进度及比例9.3结算程序及时间10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效及解除后的处理13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条：施工项目概述1.1项目名称：2024学校地下车库建设施工项目1.2项目地点：学校地下车库建设场地1.3项目规模：建筑面积约10000平方米，地下车库停车位约300个1.4项目工期：自合同签订之日起，180天内完成施工1.5施工内容：地下车库主体结构、地面铺装、照明、消防、通风等配套设施建设第二条：施工单位资质及人员2.1施工单位资质证明：具备建设行政主管部门核发的建筑施工总承包壹级资质证书2.2施工单位人员配备：项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等2.3人员资质证明：所有人员均持有相应的岗位资格证书第三条：施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供：施工单位应在合同签订后15日内，向建设单位提供完整的施工图纸3.2技术要求及规范：严格按照国家相关施工规范、标准及设计图纸要求进行施工3.3图纸会审及交底：施工单位应在图纸会审后，对全体施工人员进行技术交底第四条：施工进度安排4.1施工阶段划分：分为基础工程、主体结构工程、装修工程三个阶段4.2各阶段进度安排：基础工程30天，主体结构工程60天，装修工程90天4.3进度调整及延误处理：如遇不可抗力因素导致延误，应提前向建设单位报告，并协商调整进度计划第五条：工程质量要求及验收5.1质量标准及要求：严格按照国家标准、行业规范和设计要求进行施工，确保工程质量5.2质量验收程序：施工过程中进行分项、分部、单位工程验收，最终进行竣工验收5.3质量责任及处理：如因施工单位原因导致质量问题，由施工单位负责整改，直至合格第六条：材料供应及检验6.1材料供应方式：由施工单位负责采购，并按照合同约定进行供应6.2材料检验标准：严格按照国家标准、行业规范和设计要求进行检验6.3材料采购及验收：施工单位应提前向建设单位提供材料采购计划，并按照约定进行验收第七条：施工现场管理7.1施工现场布置：按照施工现场布置规范进行布置，确保施工安全、文明施工7.2施工现场安全：严格执行施工现场安全管理规定，确保施工安全7.3施工现场文明施工：加强施工现场文明施工管理，确保施工现场整洁、有序第八条：施工合同履行及违约责任8.1合同履行方式：施工单位应严格按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务8.2合同变更及解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议8.3违约责任及处理：如一方违约，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等第九条：付款方式及结算9.1付款方式：按照合同约定，分阶段支付工程进度款，包括预付款、进度款和竣工结算款9.2付款进度及比例：预付款为合同价的10%，进度款按工程进度分段支付，竣工结算款在竣工验收合格后支付9.3结算程序及时间：施工单位应在工程完成后15日内提交结算报告，建设单位应在收到结算报告后30日内完成结算第十条：争议解决方式10.1争议解决途径：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决方式：采用仲裁或诉讼方式解决争议10.3争议解决期限：争议发生后，双方应在30日内提出解决争议的请求第十一条：合同解除及终止11.1合同解除条件：因不可抗力、合同主体资格丧失等原因导致合同无法继续履行11.2合同终止条件：合同约定的工期届满且工程验收合格，或者合同双方协商一致终止合同11.3合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等问题第十二条：合同生效及解除12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同解除条件：合同履行过程中，如一方违约达到合同约定的解除条件12.3合同生效及解除后的处理：合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，如需解除，应按照合同约定进行第十三条：合同附件及补充协议13.1合同附件：包括施工图纸、技术规范、工程量清单、材料清单等13.2补充协议：合同签订后，如需对合同内容进行补充或修改，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条：其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2语言文字：本合同用中文书写，双方均认可14.3合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1定义：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或自然人。1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、造价咨询、项目管理等。第二条：第三方介入的引入及程序2.1引入：第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.2程序：引入第三方介入时，甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括第三方介入的时间、范围、职责和费用等。第三条：第三方介入的职责及权利3.1职责：3.1.1工程监理：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。3.1.2质量检测：对施工材料、工程实体进行检测，确保质量合格。3.1.3安全监督：对施工现场进行安全检查，确保施工安全。3.1.4造价咨询：提供工程成本控制建议，协助进行工程结算。3.1.5项目管理：对项目进度、成本、质量进行综合管理。3.2权利：3.2.1获取施工图纸、技术规范等必要资料。3.2.2进入施工现场进行检查。3.2.3对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。3.2.4参与工程验收。第四条：第三方介入的费用及支付4.1费用：第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。4.2支付：费用支付方式按照合作协议约定执行。第五条：第三方介入的责任限额5.1责任限额：第三方介入方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，原则上不超过其收取费用的三倍。5.2限额计算：责任限额的计算方法应在合作协议中明确。第六条：第三方介入与其他方的划分说明6.1甲乙双方的权利义务划分：第三方介入方不得干预甲乙双方的权利义务关系，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自义务。6.2第三方介入与施工单位的划分说明：第三方介入方对施工单位的监督和管理，不改变施工单位与甲乙双方之间的合同关系。6.3第三方介入与建设单位的划分说明：第三方介入方应服从建设单位的指导和监督，不得超越其职责范围。第七条：第三方介入的变更及解除7.1变更：如需变更第三方介入的内容、范围或责任，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。7.2解除：如第三方介入方违约或合同约定的其他解除条件成立，甲乙双方可解除合作协议。第八条：第三方介入的法律责任8.1第三方介入方应依法承担因自身原因造成的违约责任。8.2第三方介入方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致违约，甲乙双方应按照合同约定处理。第九条：保密条款9.1第三方介入方应遵守保密条款，对甲乙双方的技术、商业秘密等信息负有保密义务。第十条：争议解决10.1第三方介入方与甲乙双方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范要求：提供完整、清晰的施工图纸，包括平面图、剖面图、立面图等；技术规范应符合国家相关标准。说明：图纸及技术规范是施工的重要依据，应保证其准确性。2.施工单位资质证明文件要求：提供有效的建筑施工总承包壹级资质证书复印件。说明：施工单位资质证明文件是确保施工单位具备相应施工能力的重要证明。3.施工单位人员配备名单及资质证明要求：列出所有参与施工的人员名单，并提供相应的岗位资格证书复印件。说明：人员配备名单及资质证明是确保施工团队专业性的重要依据。4.材料采购清单及质量检验报告要求：列出所有采购的材料清单，并提供相应的质量检验报告。说明：材料清单及质量检验报告是确保施工材料质量的重要依据。5.施工进度计划表要求：制定详细的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。说明：施工进度计划表是确保施工按期完成的重要依据。6.施工现场布置图要求：绘制施工现场布置图，包括施工区域、安全警示标志等。说明：施工现场布置图是确保施工现场安全、有序的重要依据。7.施工合同及补充协议要求：提供合同及补充协议的原文，包括双方签字盖章页。说明：合同及补充协议是双方权利义务的明确约定。8.施工验收报告要求：提供施工验收报告，包括分项、分部、单位工程验收记录。说明：施工验收报告是确保工程质量的重要依据。9.施工结算报告要求：提供施工结算报告，包括工程量清单、结算金额等。说明：施工结算报告是确保工程款结算准确的重要依据。10.争议解决协议要求：提供争议解决协议，包括争议解决方式、期限等。说明：争议解决协议是确保争议得到及时有效解决的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定时间完成施工责任认定标准：每延误一天，按合同总价的1%支付违约金。示例说明：若合同工期为180天，实际工期延误10天，则应支付180天×1%×10=18%的违约金。2.违约行为：施工质量不符合合同约定责任认定标准：根据质量问题的严重程度，由施工单位承担修复费用，并支付相应的违约金。示例说明：若因施工单位原因导致某分项工程不合格，经修复后合格，则施工单位应承担修复费用，并支付相应的违约金。3.违约行为：未按合同约定提供材料责任认定标准：每延误一天，按合同约定材料的采购费用支付违约金。示例说明：若合同约定某材料需在5天内提供，实际延误7天，则应支付7天×材料采购费用的违约金。4.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定标准：每延误一天，按应付工程款金额的0.5%支付违约金。示例说明：若合同约定某笔工程款应在10天内支付，实际延误15天，则应支付15天×0.5%×应付工程款金额的违约金。5.违约行为：违反施工现场安全管理规定责任认定标准：根据事故严重程度，由施工单位承担相应责任，包括修复费用、赔偿损失等。示例说明：若因施工单位违反安全管理规定导致安全事故，则施工单位应承担事故的全部责任。全文完。2024学校地下车库建设施工协议1本合同目录一览1.1项目概述1.2项目地点1.3建设规模1.4建设内容1.5建设期限1.6施工单位资质1.7施工单位责任2.1施工图纸2.2施工方案2.3施工现场管理2.4施工质量控制2.5施工进度控制2.6施工安全措施3.1施工进度计划3.2施工节点工期3.3施工进度调整3.4施工延期责任4.1施工材料4.2施工设备4.3施工人员4.4施工现场交通组织5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件5.5逾期付款责任6.1施工单位责任6.2施工单位义务6.3施工单位违约责任7.1学校责任7.2学校义务7.3学校违约责任8.1合同解除8.2合同终止8.3合同终止条件8.4合同终止后的处理9.1争议解决9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除11.1合同附件11.2合同附件清单11.3合同附件说明12.1合同签署12.2合同签署日期12.3合同签署地点13.1合同生效日期13.2合同期限13.3合同终止日期14.1其他约定事项第一部分：合同如下：1.1项目概述1.1.1项目名称：2024学校地下车库建设施工项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米1.1.4项目地点：市区学校1.2项目地点1.2.1具体地址：市区学校内1.3建设规模1.3.1地下车库设计停车位：个1.3.2地下车库进出口数量：个1.4建设内容1.4.1地下车库主体结构1.4.2地下车库地面及墙面装饰1.4.3地下车库照明、通风、消防设施1.4.4地下车库排水及给排水设施1.5建设期限1.5.1计划开工日期：2024年X月X日1.5.2计划竣工日期：2025年X月X日1.6施工单位资质1.6.1施工单位名称：建设集团有限公司1.6.2施工单位资质等级：房屋建筑工程施工总承包一级1.6.3施工单位安全生产许可证：1.7施工单位责任1.7.1按照合同约定完成地下车库建设施工任务1.7.2严格执行国家有关建设工程法律法规和施工标准1.7.3负责施工过程中的安全生产、文明施工和环境保护1.7.4按时提交施工进度报告和工程量清单第二部分：合同如下：2.1施工图纸2.1.1施工图纸由设计单位提供，施工单位应严格按照图纸进行施工2.1.2施工单位在收到施工图纸后，应进行审查，如有疑问应及时与设计单位沟通2.2施工方案2.2.1施工单位应制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、施工方法等2.2.2施工方案应经设计单位同意后方可实施2.3施工现场管理2.3.1施工现场应设置明显的警示标志，确保施工安全2.3.2施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料、设备2.4施工质量控制2.4.1施工单位应严格按照施工规范和标准进行施工，确保工程质量2.4.2施工单位应定期进行自检，并及时整改不合格项目2.5施工进度控制2.5.1施工单位应按照合同约定的工期进行施工，确保按时完成工程2.5.2施工单位应定期向学校提供施工进度报告2.6施工安全措施2.6.1施工单位应制定安全措施，确保施工现场安全2.6.2施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训第三部分：合同如下：3.1施工进度计划3.1.1施工单位应制定详细的施工进度计划，包括施工阶段、施工内容、施工时间等3.1.2施工进度计划应经学校同意后方可实施3.2施工节点工期3.2.1施工节点工期包括：基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等3.2.2施工单位应按时完成每个施工节点工期3.3施工进度调整3.3.1如因特殊情况导致施工进度延误，施工单位应及时向学校报告，并协商调整施工进度计划3.4施工延期责任3.4.1如因施工单位原因导致施工进度延误，施工单位应承担相应的延期责任3.4.2延期责任包括：赔偿学校因延期造成的损失第四部分：合同如下：4.1施工材料4.1.1施工单位应使用符合国家标准的建筑材料，并确保材料质量4.1.2施工单位应按照合同约定提供材料清单，并确保材料供应及时4.2施工设备4.2.1施工单位应使用符合国家标准的施工设备，并确保设备性能良好4.2.2施工单位应定期对施工设备进行维护保养4.3施工人员4.3.1施工单位应配备足够数量的专业施工人员，并确保施工人员具备相应的资质和技能4.3.2施工单位应定期对施工人员进行培训，提高施工人员素质4.4施工现场交通组织4.4.1施工单位应制定施工现场交通组织方案，确保施工现场交通畅通4.4.2施工单位应负责施工现场交通安全，防止交通事故发生8.1争议解决8.1.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁8.2争议解决方式8.2.1争议解决采用仲裁方式8.2.2仲裁机构由双方协商选定，或按法律规定确定8.3争议解决机构8.3.1争议解决机构为仲裁委员会8.4合同解除8.4.1在合同履行期间，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同8.5合同终止8.5.1合同因约定的终止条件成就而终止8.5.2合同因双方协商一致而终止8.6合同终止条件8.6.1合同约定的建设期限届满，且工程已按约定完成8.6.2双方协商一致终止合同8.6.3因不可抗力导致合同无法履行8.7合同终止后的处理8.7.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项8.7.2双方应共同配合完成工程验收及结算工作9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同变更9.2.1合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致9.2.2合同变更自双方签字盖章之日起生效9.3合同解除9.3.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同10.1合同附件10.1.1.1施工图纸及技术规范10.1.1.2施工方案10.1.1.3材料设备清单10.1.1.4人员配备表10.1.1.5付款计划10.2合同附件清单10.2.1合同附件清单详见本合同附件10.3合同附件说明10.3.1合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力11.1合同签署11.1.1合同签署地点：市区学校11.2合同签署日期11.2.1合同签署日期：2024年X月X日11.3合同签署地点11.3.1合同签署地点：市区学校行政楼会议室12.1合同生效日期12.1.1合同自双方签署之日起生效12.2合同期限12.2.1合同期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止12.3合同终止日期12.3.1合同终止日期：以工程竣工验收合格之日为准13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.1本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除合同14.2本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念15.1.1本合同中所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供中介服务、技术支持、工程监理、材料供应、设备租赁等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1.1中介服务：第三方作为中介，协助甲乙双方达成交易或合同；15.2.1.2技术支持：第三方提供专业技术支持，协助甲乙双方解决技术问题；15.2.1.3工程监理：第三方对施工过程进行监督，确保工程质量；15.2.1.4材料供应：第三方提供施工所需的材料；15.2.1.5设备租赁：第三方提供施工所需的设备；15.2.1.6其他服务：第三方提供的其他与本合同相关的服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务内容和可能产生的风险进行约定。15.3.2第三方责任限额应在合同中明确，并在合同附件中详细列明。15.4甲乙双方责任划分15.4.1在第三方介入的情况下，甲乙双方的责任划分如下：15.4.1.1甲方责任：（1）负责与第三方签订服务合同，明确第三方在本合同项下的责任和义务；（2）监督第三方履行服务合同，确保第三方提供的服务符合本合同的要求；（3）承担第三方在本合同项下因自身原因造成的损失；15.4.1.2乙方责任：（1）按照本合同约定，履行施工义务；（2）与第三方保持沟通，确保施工过程中第三方提供的服务与施工进度相协调；（3）承担第三方在本合同项下因乙方原因造成的损失。15.5第三方权利15.5.1第三方在本合同项下的权利包括：（1）根据服务合同，收取相应的服务费用；（2）要求甲乙双方按照合同约定提供必要的协助和条件；（3）在甲乙双方违反合同约定时，向甲乙双方提出索赔。15.6第三方义务15.6.1第三方在本合同项下的义务包括：（1）按照服务合同约定，提供优质、高效的服务；（2）遵守国家相关法律法规，确保服务质量；（3）对甲乙双方及施工过程中的秘密予以保密。15.7第三方介入的程序15.7.1第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的方式和内容；（2）甲乙双方与第三方签订服务合同，明确各方的权利和义务；（3）第三方按照服务合同提供相关服务；（4）甲乙双方监督第三方履行服务合同，确保服务质量和进度。15.8第三方介入的终止15.8.1如第三方未能履行服务合同，甲乙双方有权终止第三方介入，并要求第三方承担相应的责任。15.9第三方介入的争议解决15.9.1如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应尝试协商解决，协商不成时，可按照本合同约定的争议解决方式处理。15.10本合同中关于第三方介入的约定，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：图纸及技术规范应详细、准确，符合国家相关标准。说明：附件一为施工过程中必须遵循的技术文件，包括建筑设计图、结构设计图、设备安装图等。2.附件二：施工方案要求：施工方案应包括施工工艺、施工顺序、施工方法、施工进度等。说明：附件二为施工单位在施工过程中的行动指南，确保施工过程有序进行。3.附件三：材料设备清单要求：清单应详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明：附件三为材料设备采购的依据，确保材料设备的供应满足施工需求。4.附件四：人员配备表要求：表格应列出施工人员姓名、职务、工种、资质等信息。说明：附件四为施工人员管理的依据，确保施工人员具备相应的资质和能力。5.附件五：付款计划要求：计划应明确付款节点、付款金额、付款方式等信息。说明：附件五为资金管理的依据，确保资金支付与工程进度相匹配。6.附件六：施工现场交通组织方案要求：方案应包括交通路线、车辆停放、人员出入等规定。说明：附件六为施工现场交通管理的依据，确保施工现场交通秩序。7.附件七：施工安全措施要求：措施应包括施工现场安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。说明：附件七为施工现场安全管理的依据，确保施工安全。8.附件八：合同附件清单要求：清单应详细列出所有合同附件的名称和编号。说明：附件八为合同附件的汇总，方便查阅和管理。9.附件九：争议解决协议要求：协议应明确争议解决的途径、仲裁机构、仲裁规则等。说明：附件九为争议解决的依据，确保争议能够及时、公正地解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的工期完成工程。责任认定标准：每延期一天，施工单位应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例：若合同约定工期为6个月，实际工期延误2个月，则施工单位应支付甲方合同总价款的3%作为违约金。2.违约行为：施工单位使用不合格的材料或设备。责任认定标准：施工单位应承担由此产生的全部损失，包括修复、更换费用等。示例：若施工单位使用不合格的钢筋导致工程结构损坏，施工单位应负责修复或更换，并承担因此产生的费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应向施工单位支付逾期付款的利息，利率为同期银行贷款利率。示例：若甲方逾期支付工程款项30天，则甲方应向施工单位支付相应的逾期利息。4.违约行为：第三方未能履行服务合同。责任认定标准：第三方应承担因其违约行为导致的全部损失，包括修复、更换费用等。示例：若第三方提供的设备存在质量问题，导致工程延期，第三方应负责修复或更换设备，并承担因此产生的费用。全文完。2024学校地下车库建设施工协议2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同签订双方1.3合同签订时间1.4合同签订地点1.5合同目的1.6合同期限1.7合同份数1.8合同生效条件第二条地下车库建设要求2.1建设规模2.2建设标准2.3建设内容2.4建设地点2.5建设工期2.6质量要求2.7安全要求2.8环保要求第三条施工单位资质及义务3.1施工单位资质要求3.2施工单位义务3.3施工单位责任3.4施工单位人员要求3.5施工单位施工组织设计3.6施工单位施工方案第四条设计单位资质及义务4.1设计单位资质要求4.2设计单位义务4.3设计单位责任4.4设计单位人员要求4.5设计单位设计文件4.6设计变更及审批第五条材料设备采购5.1材料设备采购原则5.2材料设备采购方式5.3材料设备质量要求5.4材料设备供应商选择5.5材料设备采购合同第六条施工进度计划6.1施工进度计划编制6.2施工进度计划审批6.3施工进度计划调整6.4施工进度计划执行6.5施工进度计划检查第七条施工质量管理7.1施工质量管理要求7.2施工质量检查制度7.3施工质量验收标准7.4施工质量保证措施7.5施工质量问题处理第八条施工安全及环境保护8.1施工安全管理制度8.2施工安全防护措施8.3施工环境保护措施8.4施工安全事故处理8.5施工环境保护验收第九条合同价款及支付方式9.1合同价款确定9.2合同价款调整9.3工程款支付方式9.4付款节点及金额9.5付款条件及手续第十条合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序第十一条违约责任11.1违约责任承担11.2违约金计算11.3损害赔偿11.4违约处理程序第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序第十四条合同附件14.1附件一：地下车库建设施工图纸14.2附件二：材料设备清单14.3附件三：施工进度计划14.4附件四：合同变更及解除记录14.5附件五：争议解决记录第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：《2024学校地下车库建设施工协议》1.2合同签订双方1.2.1甲方：学校名称1.2.2乙方：施工单位名称1.3合同签订时间：2024年X月X日1.4合同签订地点：学校行政楼会议室1.5合同目的：明确甲乙双方在地下车库建设施工过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、保质、安全完成。1.6合同期限：自合同签订之日起至地下车库建设施工完成并验收合格之日止。1.7合同份数：一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。1.8合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二条地下车库建设要求2.1建设规模：建筑面积为X平方米，地下X层，共X个车位。2.2建设标准：按照国家及地方相关建设标准执行，符合学校实际需求。2.3建设内容：包括土建、给排水、电气、消防、通风等工程。2.4建设地点：学校现有停车场位置。2.5建设工期：自合同签订之日起X个月内完成地下车库建设施工。2.7安全要求：严格执行国家及地方相关安全生产法规，确保施工安全。2.8环保要求：遵守国家及地方环保法规，采取措施减少施工对环境的影响。第三条施工单位资质及义务3.1施工单位资质要求：具备建设行政主管部门颁发的相应等级的施工资质证书。3.2施工单位义务：3.2.1按照合同约定及设计要求，完成地下车库建设施工。3.2.2确保工程质量、安全、环保，接受甲方及有关部门的监督检查。3.2.3配备足够的施工人员、机械设备，确保施工进度。3.3施工单位责任：3.3.1因施工质量问题导致工程返工、延误等，由施工单位承担责任。3.3.2因施工安全事故，施工单位应承担相应的法律责任。3.4施工单位人员要求：施工人员应具备相应的职业资格证书，熟悉施工图纸及施工工艺。3.5施工单位施工组织设计：施工单位应在合同签订后X日内提交施工组织设计，经甲方审核批准后执行。3.6施工单位施工方案：施工单位应在施工过程中制定详细施工方案，确保施工顺利进行。第四条设计单位资质及义务4.1设计单位资质要求：具备建设行政主管部门颁发的相应等级的设计资质证书。4.2设计单位义务：4.2.1按照合同约定及甲方要求，完成地下车库设计工作。4.2.2确保设计质量，满足施工及使用要求。4.2.3配备足够的工程设计人员，保证设计进度。4.3设计单位责任：4.3.1因设计问题导致工程质量问题，由设计单位承担责任。4.3.2因设计变更导致工程延误，由设计单位承担责任。4.4设计单位人员要求：设计人员应具备相应的职业资格证书，熟悉相关设计规范及标准。4.5设计单位设计文件：设计单位应在合同签订后X日内提交设计文件，经甲方审核批准后执行。4.6设计变更及审批：设计变更需经甲方同意后方可进行，设计变更费用由变更原因方承担。第五条材料设备采购5.1材料设备采购原则：遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保材料设备质量。5.2材料设备采购方式：采用招标或竞争性谈判方式。5.3材料设备质量要求：符合国家及地方相关质量标准，满足工程需求。5.4材料设备供应商选择：根据招标或竞争性谈判结果，选择合格的供应商。5.5材料设备采购合同：材料设备采购合同由甲方与供应商签订，并报送乙方备案。第六条施工进度计划6.1施工进度计划编制：施工单位应根据合同约定及设计要求，编制详细的施工进度计划。6.2施工进度计划审批：施工进度计划经甲方审核批准后执行。6.3施工进度计划调整：如遇特殊情况，需对施工进度计划进行调整，并报甲方备案。6.4施工进度计划执行：施工单位应严格按照施工进度计划执行，确保工程按期完成。6.5施工进度计划检查：甲方应定期检查施工进度，对施工进度计划进行监督。第七条施工质量管理7.1施工质量管理要求：严格执行国家及地方相关质量标准，确保工程质量。7.2施工质量检查制度：建立完善的施工质量检查制度，定期对施工质量进行检查。7.4施工质量保证措施：采取有效措施，确保施工质量，包括原材料检验、施工过程控制、成品保护等。7.5施工质量问题处理：对施工过程中发现的质量问题，及时进行整改，确保工程质量。第八条施工安全及环境保护8.1施工安全管理制度：建立完善的施工安全管理制度，包括安全操作规程、安全教育培训、安全检查等。8.2施工安全防护措施：采取必要的安全防护措施，如防护网、安全帽、安全带等，确保施工人员安全。8.3施工环境保护措施：制定环境保护措施，减少施工对环境的影响，如噪音控制、废水处理、粉尘控制等。8.4施工安全事故处理：发生安全事故时，立即启动应急预案，及时上报，并采取措施防止事故扩大。8.5施工环境保护验收：施工完成后，进行环境保护验收，确保达到环保要求。第九条合同价款及支付方式9.1合同价款确定：合同价款根据工程量清单及市场价格确定，包括直接费、间接费、利润等。9.2合同价款调整：如遇政策调整、市场波动等，可按合同约定进行调整。9.3工程款支付方式：采用分期支付方式，根据工程进度支付相应比例的工程款。9.4付款节点及金额：具体付款节点及金额由合同附件明确。9.5付款条件及手续：付款条件及手续按照合同约定执行，包括验收合格、发票开具等。第十条合同变更及解除10.1合同变更条件：因不可抗力、设计变更、政策调整等原因，需要变更合同内容。10.2合同变更程序：变更合同需经甲乙双方协商一致，签订书面变更协议。10.3合同解除条件：因一方违约、合同目的无法实现等原因，可解除合同。10.4合同解除程序：解除合同需经甲乙双方协商一致，签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.2违约金计算：违约金按合同约定计算，未约定违约金的，按实际损失计算。11.3损害赔偿：因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。11.4违约处理程序：违约处理按合同约定执行，必要时可申请仲裁或提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。12.2争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规及合同约定执行。12.3争议解决机构：争议解决机构包括但不限于仲裁委员会、人民法院等。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：合同经甲乙双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件：合同因履行完毕、解除、终止等情况终止。13.3合同终止程序：合同终止需甲乙双方协商一致，签订书面终止协议。第十四条合同附件14.1附件一：地下车库建设施工图纸14.2附件二：材料设备清单14.3附件三：施工进度计划14.4附件四：合同变更及解除记录14.5附件五：争议解决记录第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义：指在合同执行过程中，甲乙双方同意引入的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围：15.2.1专业咨询服务：提供项目管理、技术指导、风险评估等服务。15.2.2监理服务：对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。15.2.3检测服务：对建筑材料、施工质量进行检测，提供检测报告。15.2.4其他服务：根据合同约定，提供其他必要的辅助服务。第十六条第三方介入的引入程序16.1引入程序：甲乙双方协商一致后，选择合适的第三方，并签订相关合作协议。16.2协议内容：第三方合作协议应明确双方的权利、义务、责任及费用等。第十七条第三方的责任17.1第三方责任限额：17.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，一般不超过合同价款的X%。17.2第三方责任承担方式：17.2.1第三方责任由其自行承担，甲乙双方不承担连带责任。17.2.2第三方责任赔偿应优先从第三方合作协议中约定的赔偿基金中支付。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分：18.1.1第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的工作进行监督。18.1.2第三方未能履行协议约定的责任，甲方有权要求第三方承担责任。18.2第三方与乙方的责任划分：18.2.1第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方的服务进行验收。18.2.2第三方未能履行协议约定的责任，乙方有权要求第三方承担责任。18.3第三方与施工单位的责任划分：18.3.1第三方对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督，施工单位对第三方的监督工作予以配合。18.3.2第三方与施工单位之间的责任划分，由双方在合作协议中约定。第十九条第三方的权利19.1第三方权利：19.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以确保其履行协议。19.1.2第三方有权要求甲乙双方按照协议约定支付服务费用。19.1.3第三方有权要求甲乙双方对其工作成果进行验收。第二十条第三方的费用及支付20.1第三方费用：