加油站施工合同

加油站施工合同

篇一：加油站建设施工承包合同-范本(中石化加油站)

加油站建设施工承包合同（20XX版）

合同编号：

甲方(建设单位)：

法定代表人（负责人）：

地址：邮编：

电话：

乙方(承包单位)

法定代表人（负责人）：

地址：邮编：

电话：

合同签订地点：

乙方是经甲方或甲方上级主管单位就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。依照《中华人民共和国合同法》和江苏省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程编号：

四、工程范围和内容：视频监控安装工程（各详单工程详见工程清单一览表）。

五、工程总价：全部工程预算造价人民币￥元人民币（各单项工程详见项目一览表）

六、未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。

第二条工程期限

一、开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下：

全部工程自年月日开工，至年月日竣工（合同工期20天，实际开工时间以甲方通知为准）。

二、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限，由双方另行协商并签订补充协议，并报有关部门备案。

1.因人力不可抗拒的灾害被迫停工者；

2.因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工者；

3.因甲方未能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求被迫停工或不能顺利施工

者。

第三条物资供应

一、中石化及甲方统一招标安排的主材及标准件，由乙方按设计方案提前提出物资采购计划需求，由甲方采购并协调供应至指定地点，其他材料均由乙方按要求采购供应。

二、由甲方负责供应物资的品种、规格、数量及进场期限，详见附件《甲方供应材料、设备一览表》。

三、凡甲方供应的物资，乙方认为不合格的，应于接收时当场提出。乙方接收后，乙方即负有保管责任，因保管不善造成的损失由乙方承担。

四、工程所需物资，如乙方认为因规格、品种或材料不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理，或者因工程要求变化而需要调整时时，应事先取得原设计单位和甲方同意，因此发生的量差、价差及加工费结算，由三方协商一致另行签订补充协议后实行。

五、凡乙方采购的物资，如不符合工程质量或规格要求，不得使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责（龙骨所使用的方管一律为热镀锌管）。

六、属于甲方供应的物资，如未按期供应或规格、质量不符要求，造成工期延误的，责任由甲方承担。

七、甲方供应的物资在完成加油站施工后所剩材料，一律按照《**石油分公司加油站集中采购物资清单》中的价格由乙方一次性收购，并自行运走，费用从工程款中扣除。

八、甲控乙供的范围：瓷砖、铝塑板及吊顶板，产品规格及价格严格执行省公司相关精神。

第四条工程款结算

一、全部工程造价的结算依据：

工程结算采用固定总价（工程中的总价）结算方式。

其中，经甲方评审不合格的，乙方应对工程不合格项按甲方要求进行整改，通过验收后，再进行决算审计。

二、工程款拨付与结算办法：

合同生效后7日内，按该项目合同价的**%支付预付款；工程竣工完成后支付至合同价的**%；工程决算和项目决算审计（内审）后15日内支付至决算施工造价的**%，其余10%作为工程质保金，从验收合格之日起一年后经验收无质量问题再予支付（无利息）。每次甲方支付工程款时，乙方必须同时提供工程属地等额合规税务发票。

第五条施工

一、施工前各项准备工作：甲方应于开工前7日内向乙方提供施工图纸，并向乙方进行现

场交底。乙方应参加现场交底，并于收到上述材料后3日内编制施工方案和进度计划，报甲方审定。

二、乙方应依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准、中国石化加油站建设标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。乙方指派为现场负责人。

三、乙方应严格按图施工，不得随意增减工程内容。

四、乙方在施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方，应以书面形式通知甲方，由甲方与原设计单位商定确认后，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订补充协议后，方可继续施工。

五、在施工中，甲方有权对设计内容作出变更，因此增加工程量，需要顺延工期或调整预算的，双方应签订补充协议。

六、在施工中，如因不可抗力或者甲方要求中途停建、延建，乙方应对在建工程做好安全防护。

七，在施工中，如因甲方不能按时拨付工程进度款，而造成中途停建、延建，乙方可免于承担相应的责任。

八、甲乙双方在施工中遇到工程变更，应确定变更内容并编制变更预算按***石油分公司的相关规定报批。

九、乙方应加强施工现场管理，妥善保护好施工现场的甲方资产及周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏，做好施工现场安全保卫和垃圾清理等工作，处理好因施工给周边单位、居民造成的影响。

十、乙方承诺已熟知并将严格遵守加油站工程的技术要求、施工规范及甲方的HSE规定，并配合甲方的监督。施工过程中发生的安全事故由乙方负责，因此造成甲方或者第三方损失的。

由乙方赔偿。

十一、乙方接受甲方指定的监理单位对工程质量、进度、用材等方面的监督和建议，对于监理单位提出的整改意见，乙方应按本合同相关条款规定予以及时整改到位。

第六条竣工验收、审核与保修

一、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由甲、乙方现场负责人及施工监理人员检查验收，现场拍照并作好签证记录备案；重大或复杂隐蔽工程，应由乙方提前3天书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未及时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。对隐蔽工程甲方可以要求复验，复验合格的，复验费用由甲方承担，由此造成的停工，工期顺延。复验不合格的，复验费用由乙方承担，并按本条第五款执行。

二、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，必须提前通知乙方，另定验收日期，但甲方必须承认竣工日期，并承担因推迟验收而给乙方增加的合理费用。

三、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管，乙方应继续承担现场管理责任，但因此增加的合理费用由甲方承担。

四、本项工程的单项工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单项竣工工程验收之依据。

五、在验收中，如发现工程质量不符合国家颁发的职工验收规范和质量检验标准、中国石化加油站建设标准以及设计要求，乙方应负责无偿犀利货返工，并按双方议定的措施和期限内根据笨合同规定的质量要求完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，按合同第七条第一款执行。

六、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。

七、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前天向甲方提供以下文件：

1.增减变更文件和其他洽商记录；

2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由乙方在原施工图上加以说明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方委托设计单位绘制竣工图。

八、乙方在竣工验收后15天内，将竣工结算件送交甲方进行审查，乙方须保证资料完整并全

面做好审核配合工作。甲方应在接到竣工结算件后，60天内审查完毕。九、工程竣工验收合格后，乙方对施工的工程质量负责保修贰年。在保修期内，出现质量问题，乙方应负责无偿修理，因此发生事故的，责任由乙方承担。国家对保修期的规定超过上述规定年限的，按国家有关规定执行。

十、工程未经验收，甲方提前使用或者擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按合同规定的日期竣工，没逾期一天，应偿付给甲方元的逾期违约金。

二、由于甲方责任导致工期延误的，甲方应补偿乙方因此增加的合理费用。

三、在符合施工质量和安全管理要求的前提下，乙方提前竣工的，按本合同第八条第三款给予相应的奖励。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

五、因乙方施工过程中的过错给甲方造成的损失，有乙方负责全额赔偿。

六、任何一方无正当理由拒绝履行本合同的，应向另一方承担合同标的**%的违约金。

七、其他合同未尽责任，按国家有关法律规定执行。

八、工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行协调；协商或调解不成的，可向***仲裁委员会申请仲裁。

第八条附则

一、本合同所称***石油分公司，指中国石油化工股份有限公司***分公司，为甲方的上级主管单位。

二、审查手续：未经甲方上级主管单位下达开工批复的，本合同不发生效力。

三、对施工单位的施工管理、施工质量、工艺技术及工期完成情况由甲方上级主管单位进行考核奖惩，乙方认可甲方上级主管单位所作出的结论和奖惩措施。

四、除本合同外，以下文件构成合同的组成部分：

1、中标通知书；

2、投标书及其附件；

3、标准、规范及有关技术文件；

篇二：

承建加油站合同

甲方：身份证号：乙方：身份证号：

为了搞活经济，引进外资，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方平等、互惠互利的双赢有偿原则下，经协商一致达成以下协议：

一、建站位置要求及责任：由甲乙双方共同建一座加油站位于丰镇市巨宝庄镇102省道159公里处，经双方友好协商同意分担经济及责任，甲方承担建站土地使用面积10亩、水、电、路三通设施及地与公路填平和加油站土地证等所需一切手续，包括《成品油零售经营许可证》等，全部费用归甲方，确保加油站在本合同签字之日20日内乙方正常基建。

乙方承担加油站投资基建经济费用，规范建站项目，雨棚钢结构面积不低于40米×20米，加油机不低于6台，油罐不低于5个，每个不低于50立方，水泥地不低于20公分，房屋由乙方自用定夺，但必须符合北方地区长年使用条件，按大型加油站标准进行建设。

乙方在本合同经营年限内包括油站基建期间因甲方证件手续不齐全所造成的停建、不能设立加油站时间不得超

过15天，甲方必须无条件承担赔偿给乙方投资实金额2倍的价钱为准，并退还租金。

二、因乙方所造成的基建不能按期限完工，属乙方自行离开，甲方不负责任。投资赔偿和租金退还（基建期为半年）乙方在经营过程中因乙方自己不能继续经营，视为乙方自行终止合同。甲方不负责退还乙方的任何投资费用和租金。在承包期内甲方根据情况需要出售，甲方需按承包期十年折旧补偿乙方投资并退还当年租金。合同到期，除自然老化和自然灾害外，加油站损坏情况由乙方负责维修好后交给甲方。合同双方无条件终止。承包期间乙方不能随意动用原有设施，需用时同甲方协商解决。

三、债权债务：甲乙双方签订合同之前，原加油站一切债权债务及国家部门的费用由甲方承担与乙方无关。合同签订后基建、经营过程中的债权债务由乙方负责与甲方无关。

四、乙方在承包期内，因公路维修或拓宽时使加油站停业，甲方适当延长承包期时间。

五、乙方建成经营期间，甲方必须积极协助处理好周边及职能部门的关系，为乙方提供良好的经营环境。乙方必须合法经营，经营过程中出现任何安全事故等，均同甲方无关，由乙方自行解决。

六、甲方属加油站的法人代表，油站所有手续除（营业执照）外，年检延续费用归甲方，乙方是加油站的经营者，盈亏自负。

七、甲方在合同期内不得以任何理由无故刁难乙方正常建站和正常经营。如有违反一切合同条款照办，损失与乙方无关。

八、承包期内乙方不得以任何理由出售和转租加油站，不能用加油站作抵押贷款或以加油站的名义向外赊欠各种钱物。由此造成的后果由乙方承担与甲方无关，在合同终止前乙方必须如实向甲方交接清楚。

九、承包期满同等条件下乙方有续约权，甲方应提前书面通知乙方。未尽事宜经双方协商解决。

本合同根据双方协商制定，经当地法律部门公证，合同具有法律效力。

甲方签字：乙方签字：

年月日年月日

篇三：加油站建设工程施工承包合同

加油站点工程施工承包合同甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程

工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。

2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。

3、负责加油机（方钢管和彩钢板结构）遮雨棚制作安装。

4、负责站区格围栏（包括两门）的修整安装。

5、负责储油罐的定置和绑缚固定。

6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）

7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外电源线由甲方提供。

二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。

三、合同工期

合同签订盖章生效后10天。

四、质量标准

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。

五、工程造价及付款方式

工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000

元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。

六、质量保证

工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。

九、纠纷解决办法

任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。

十、附则

本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。

建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

签订时间：二〇一二年月日

篇四：加油站建设工程施工承包合同

加油站建设工程施工承包合同

合同编号：

第一部分协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：

1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。

2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。

3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。

4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。

5、负责罐区观察井施工。

6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间

的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。

7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设（营业房一层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止），负责消防栓安装（如果需要），负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。

8、负责营业房、辅助用房接地铺设及测试。

二、合同工期

1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。

2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

三、质量标准

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

四、HSE管理目标

无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。

五、合同价款

本合同工程范围施工预算造价暂定人民币捌拾万元整（￥元，不含由甲方负责采购的材料、设备价格）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、甲方负责供应的材料、设备目录。

5、工程协商价清单。

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

7、标准、规范及有关技术文件。

8、图纸。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：20XX年08月02日

合同订立地点：

本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：法定代表人（签字）：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

篇五：加油站建设工程施工合同(凯里友谊加油一站)2

GF—1999—0201合同编号:

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

贵州省建设厅

监制贵州省工商行政管理局机关印刷厂印制

贵州省工商行政管理局制定

第一部分协议书

发包人（全称）：中国石油化工股份有限公司贵州黔东南石油分公司

承包人（全称）：重庆市渝万建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：凯里友谊加油一站土建工程

工程地点：三穗西北环线黄碉堡

工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。

工程立项批准文号：石化股份黔基[20XX]673号

资金：自筹

二、工程承包范围

承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。

三、合同工期：

开工日期：年月日（以建设方通知为准）竣工日期：年月日

合同工期：70日历天

四、质量标准

工程质量标准：《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-20XX（20XX版）、《中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册》（20XX版）、《中国石化加油站标准（20XX版）》及国家及行业现

行施工及验收规范合格工程标准。

五、合同价款

中标价款：￥：116,元

金额（大写）：壹佰壹拾陆万零伍佰柒拾叁元捌角壹分。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、中标人投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：20XX年月日

合同订立地点：贵州省凯里市

本合同双方约定签字盖章生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

首谈人:首谈人:

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：

第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

篇六：大官加油站工程施工承包合同

大官加油站工程施工承包合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：滕州市大官成品油销售有限公司加油站建设施工工程。工程地点：滕州市界河镇大官村东路北。

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工，其他项目按图施工（施工机械乙方自备）。

2、负责土建部分施工，包括：罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板，路面硬化、营业室、供排水、排污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。

3、负责储油罐的定置和安放固定。（施工机械甲方自备）。

二、施工方式：包工包料、包质量与保工期。

三、合同工期；合同签订盖章生效后有效施工工期45天。

四、质量标准;工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行周期一年内为正常合格。

五、工程造价及付款方式；工程造价按合同中标价。乙方工料进场施工后按进度分期拨付。一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。

六、质量保证;工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。并预留工程总额5％质保金。

七、安全责任；

乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。

八、纠纷解决办法;任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。

九、附则

本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方签字盖章后生效。建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

签订时间：年月日

篇七：加油站建设工程施工承包合同

五一路加油站建设工程施工承包合同合同编号：

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：

1、加油站建筑面积平方米，二层框架结构。

2、罩棚面积594平方米，球形架结构。

3、加油站地上及地下附属基础建筑。

二、合同工期

1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

2.本协议工程的质量保修期为：年。

三、质量标准

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

四、HSE管理目标

无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产

生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、合同价款及付款方式

1.本合同加油站站房工程总包价为：元。

2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：元。

3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

六、甲、乙双方的权利义务

1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效

合同订立时间：20XX年月日

合同订立地点：

如甲乙双方发生争议，可以到张家口市区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：法定代表人（签字）：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

篇八：好生加油站工程施工承包合同

好生加油站工程施工承包合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况;好生加油站修建性改造项目，加油站罐池、营业室、管沟、路面硬化、化粪池、地沟、检查井等建设改造。

工程名称：西董供销社好生加油站建设施工工程。

工程地点：好生镇驻地，邹周路北。

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工，其他项目按图施工（施工机械乙方自备）。

2、负责土建部分施工，包括：罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板，路面硬化、营业室、供排水、排污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。

3、负责储油罐的定置和安放固定。（施工机械甲方自备）。

二、施工方式：包工包料、包质量与保工期。

三、合同工期；合同签订盖章生效后有效施工工期45天。

四、质量标准;工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格

等级，运行周期一年内为正常合格。

五、工程造价及付款方式；工程造价按合同中标价。乙方工料进场施工后按进度分期拨付。一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。

六、质量保证;工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。并预留工程总额5％质保金。

七、安全责任；

乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。

九、纠纷解决办法;任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。

十、附则

本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方签字盖章后生效。建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

签订时间：年月日

篇九：工程承包合同(加油站)

建筑工程承包合同

承包方（甲方）：

发包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：新建加油站

2、工程地点：

二、承包工程范围及内容：

工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程；办公楼工程。承包形式：

三、工期：

1、竣工日期：

2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。

四、采用下列第3项质量标准：

1、工程质量达到省优质工程；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

五、合同价款

按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价元乘以系数进行结算。

六、付款方式

前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形，工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的100%，剩余10%质保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、住宿、施工材料、设备供应：均由乙方提供

八、质量及验收

工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的%支付，否则甲方不支付任何款项。

十、甲方责任

1、按约