城市绿化文明施工合同_第1页
城市绿化文明施工合同_第2页
城市绿化文明施工合同_第3页
城市绿化文明施工合同_第4页
城市绿化文明施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

城市绿化文明施工合同合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为进行城市绿化建设,需要乙方提供文明施工服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等法律法规的规定,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供城市绿化文明施工服务事宜达成如下协议:一、服务内容1.1乙方负责在甲方指定的城市绿化建设区域内进行文明施工管理,确保施工过程中环境整洁,秩序井然。1.2乙方应按照甲方提供的施工方案和设计要求,确保绿化施工过程中各项工作顺利进行。1.3乙方应协助甲方完成绿化施工相关手续的办理,确保施工合法合规。二、服务期限2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,服务期限为____年,自项目开工之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应在服务期限内按照约定完成文明施工服务。三、服务质量3.1乙方应严格按照国家有关城市绿化建设的法律法规、标准和规范进行施工,确保工程质量。3.2乙方应保证绿化施工过程中的环境保护和安全生产,防止污染和事故发生。3.3乙方应配备专业施工人员,保证施工进度和质量。四、服务费用4.1乙方向甲方提供的文明施工服务费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付服务费用。五、付款方式及时间5.1甲方在本合同签订后____个工作日内,向乙方支付服务费用的____%。5.2剩余的服务费用,甲方应在工程竣工交付后____个工作日内支付。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。6.2乙方如未能按照约定完成施工任务,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=服务费用×逾期天数×____%。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方授权委托书5.施工方案和设计文件6.环保和安全措施方案7.施工进度计划8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式10.诉讼时效证明文件二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付服务费用,认定违约。2.乙方未按约定完成施工任务,认定违约。3.乙方未按国家法律法规、标准和规范进行施工,认定违约。4.乙方未保证施工过程中的环境保护和安全生产,认定违约。5.双方未按约定解决争议,认定违约。三、法律名词及解释:1.城市绿化建设:指在城市中进行的绿化用地建设、绿化设施建设和绿化环境建设等活动。2.文明施工:指在施工过程中,遵守国家法律法规、标准和规范,保证施工安全、环保和质量。3.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。4.逾期违约金:指乙方未按约定时间完成施工任务,应向甲方支付的违约金。5.诉讼时效:指当事人依法向人民法院请求保护其权利的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工过程中出现质量问题:及时停工,与乙方沟通,要求乙方整改并承担相应责任。2.乙方施工进度延误:按照合同约定向乙方追究逾期违约金,并要求乙方按时完成施工。3.甲方未按约定时间支付服务费用:书面催告甲方支付,逾期仍未支付的可向法院提起诉讼。4.发生争议:协商解决,协商不成的可向合同签订地人民法院提起诉

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论