强电改造施工合同范例

强电改造施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：________________________

乙方（以下简称“乙方”）：________________________

鉴于甲方需对现有建筑物进行强电改造，乙方具备相应的施工资质，双方经友好协商，就强电改造施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：包括但不限于强电线路改造、配电箱更换、电缆桥架安装、照明系统改造等。

1.4工程规模：________________________

二、施工期限

2.1施工开始日期：________________________

2.2施工结束日期：________________________

2.3乙方应按照甲方要求，在规定期限内完成强电改造施工。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：________________________

3.2付款方式：

（1）工程款支付比例：________________________

（2）付款节点：________________________

（3）付款方式：________________________

四、施工质量及验收标准

4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2甲方对施工质量进行验收，验收合格后支付相应款项。

4.3验收标准：

（1）符合国家相关标准和规范；

（2）施工工艺规范；

（3）施工质量符合设计要求。

五、施工安全及环境保护

5.1乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，确保施工安全。

5.2乙方应制定完善的施工安全措施，确保施工人员的人身安全。

5.3乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）擅自变更施工内容，造成乙方损失的，应承担赔偿责任。

6.2乙方违约责任：

（1）未按约定时间完成施工，应向甲方支付违约金；

（2）施工质量不符合约定，应承担赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.甲方相关证明文件。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：________________________

乙方（以下简称“乙方”）：________________________

第三方（以下简称“丙方”）：________________________

鉴于甲方需对现有建筑物进行强电改造，乙方具备相应的施工资质，丙方作为监理单位，负责监督施工过程，确保工程质量。为明确各方的责权利，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：包括但不限于强电线路改造、配电箱更换、电缆桥架安装、照明系统改造等。

1.4工程规模：________________________

二、施工期限

2.1施工开始日期：________________________

2.2施工结束日期：________________________

2.3乙方应按照甲方要求，在规定期限内完成强电改造施工。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：________________________

3.2付款方式：

（1）工程款支付比例：________________________

（2）付款节点：________________________

（3）付款方式：________________________

四、施工质量及验收标准

4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2甲方对施工质量进行验收，验收合格后支付相应款项。

4.3验收标准：

（1）符合国家相关标准和规范；

（2）施工工艺规范；

（3）施工质量符合设计要求。

五、丙方监理职责及权利

5.1丙方负责对施工过程进行全程监理，确保工程质量。

5.2丙方有权对乙方施工方案、施工进度、施工质量等方面进行监督。

5.3丙方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。

5.4丙方有权对乙方违约行为进行制止，并向甲方报告。

六、甲方权益保障

6.1甲方有权要求乙方按照约定时间完成施工，如乙方延误工期，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.2甲方有权要求乙方在施工过程中，严格按照国家相关标准和规范进行施工，如乙方违反规定，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。

6.3甲方有权要求乙方在施工过程中，采取有效措施保护现场环境和设施，如乙方造成环境污染或设施损坏，甲方有权要求乙方承担相应责任。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方如未按约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金金额为工程价款的_____%。

7.2乙方如施工质量不符合约定，应承担赔偿责任，赔偿金额根据实际情况确定。

7.3乙方在施工过程中，如因自身原因造成甲方损失，应承担全部责任。

7.4乙方不得将工程分包或转包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.丙方监理资质证书；

4.甲方相关证明文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理单位，对施工过程进行全程监理，有助于确保工程质量，降低甲方风险，提高工程效益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的投资方，对工程质量、进度和效益具有决定性作用。通过加强甲方权益保障，有利于甲方实现投资回报，降低投资风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：________________________

乙方（以下简称“乙方”）：________________________

第三方（以下简称“丙方”）：________________________

鉴于乙方需承接甲方建筑项目的强电改造施工，甲方具备项目决策权，丙方作为设计单位，负责提供施工图纸及设计指导。为明确各方的责权利，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：包括但不限于强电线路改造、配电箱更换、电缆桥架安装、照明系统改造等。

1.4工程规模：________________________

二、设计服务

2.1丙方负责提供完整的强电改造施工图纸及设计指导文件。

2.2丙方应在施工开始前完成设计工作，并确保设计文件符合国家相关标准和规范。

2.3丙方应对设计文件进行技术交底，向乙方详细解释设计意图和施工要求。

三、施工期限

3.1施工开始日期：________________________

3.2施工结束日期：________________________

3.3乙方应按照甲方要求，在规定期限内完成强电改造施工。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款：________________________

4.2付款方式：

（1）工程款支付比例：________________________

（2）付款节点：________________________

（3）付款方式：________________________

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工条件，如临时用电、施工通道等。

5.2乙方有权要求甲方在施工过程中对施工质量进行监督，确保施工质量符合设计要求。

5.3乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度进行协调，避免因甲方原因导致的工期延误。

六、甲方违约及限制条款

6.1甲方如未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金金额为应付工程款的_____%。

6.2甲方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应责任，并支付乙方因延误造成的额外费用。

6.3甲方不得擅自变更施工图纸或设计要求，如需变更，应与乙方和丙方协商一致，并承担相关费用。

七、丙方责任

7.1丙方应确保设计文件的质量，对因设计错误导致的施工问题承担责任。

7.2丙方应配合乙方进行施工过程中的技术交底和解答疑问。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及设计文件；

2.乙方资质证书；

3.丙方设计资质证书；

4.甲方相关证明文件。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施