交通枢纽综合改造工程总包合同（2024年版）

交通枢纽综合改造工程总包合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：

甲方：__________________

乙方：__________________

鉴于甲方为交通枢纽综合改造工程项目的业主方，乙方为具备相应资质和能力的施工企业，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方实施交通枢纽综合改造工程项目的施工事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在交通枢纽综合改造工程项目中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行，实现甲方对交通枢纽综合改造项目的预期目标。

二、签订背景

甲方为满足城市交通枢纽综合改造的需求，决定实施交通枢纽综合改造工程项目。乙方具备丰富的施工经验和专业的技术团队，能够满足甲方对项目施工的要求。双方经充分协商，决定签订本合同，共同推进交通枢纽综合改造工程项目的实施。

合同/协议编号：__________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责交通枢纽综合改造工程项目的施工、安装、调试等工作，包括但不限于土建、钢结构、装饰装修、机电安装、智能化系统等。

1.2乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工技术规范和相关标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。

二、质量标准

2.1乙方施工的工程质量应符合国家现行质量标准，确保工程质量达到优良等级。

2.2乙方应按照甲方的要求，对施工过程中发现的质量问题及时进行整改，确保工程质量满足合同要求。

2.3乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行全过程跟踪、控制和记录。

三、价格支付

3.1本合同总价为人民币______元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。

3.2甲方按照以下进度支付工程款：

a.签订合同后____个工作日内，支付合同总价____%的预付款；

b.工程进度达到____%时，支付合同总价____%的进度款；

c.工程验收合格后____个工作日内，支付合同总价____%的验收款；

d.工程保修期满后____个工作日内，支付合同总价____%的保修金。

3.3甲方在支付工程款时，应提供相应的支付凭证。

四、工期要求

4.1本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

4.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前____个工作日向甲方提出书面申请，并经甲方批准后，方可调整工期。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密条款在合同终止后仍具有约束力。

六、违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于停工、返工、赔偿损失等。

6.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；

b.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量符合合同要求；

c.甲方有权根据工程进度和实际需要，对施工计划进行调整；

d.甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的违约责任。

1.2甲方义务：

a.甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款；

b.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术规范、施工场地等；

c.甲方应配合乙方进行工程验收，并在验收合格后及时支付验收款；

d.甲方应按照合同约定，对乙方的施工进行必要的支持和协助。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间提供施工图纸、技术规范等施工资料；

b.乙方有权要求甲方提供必要的施工场地、水源、电源等施工条件；

c.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助，如协调周边关系、处理施工纠纷等；

d.乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.2乙方义务：

a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；

b.乙方应建立健全施工现场的管理制度，确保施工现场的整洁、安全；

c.乙方应按照甲方的要求，对施工过程中发现的质量问题及时进行整改；

d.乙方应按照合同约定，对工程进度进行跟踪和报告，确保工程按计划推进；

e.乙方应遵守国家有关法律法规和行业规范，确保施工过程中的合法合规。

三、合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，定期召开工程协调会议，共同讨论工程进度、质量、安全等问题。

3.2双方应设立项目管理机构，负责工程的日常管理和协调工作。

3.3双方应指定项目负责人，负责双方之间的沟通协调，确保合同条款的顺利执行。

3.4双方应建立信息共享制度，及时传递工程相关信息，确保双方对工程进展的知情权。

3.5双方在合同执行过程中，应本着诚信、公平、公正的原则，共同维护双方的合法权益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日止，合同期限为____个月。

1.2合同期满后，如双方无异议，可协商签订补充协议，以延长合同期限。

二、合同的变更

2.1合同在履行过程中，如因不可抗力、政策调整或其他客观原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更内容作为合同的一部分。

2.2任何一方不得擅自变更合同内容，否则变更内容无效。

三、合同的终止

3.1合同因以下原因终止：

a.合同约定的工程验收合格并交付使用；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方依法解除合同。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并处理完毕所有未了事项。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。

五、法律适用与管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2合同争议的解决，应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力，对双方均具有同等法律效力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1交通枢纽综合改造工程项目的工程设计图纸；

1.2施工技术规范及质量标准；

1.3施工场地平面布置图；

1.4施工单位资质证书复印件；

1.5甲方提供的施工图纸及资料的修改通知单；

1.6甲方指定的施工场地、水源、电源等施工条件说明。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方企业法人营业执照复印件；

2.2乙方资质证书复印件；

2.3乙方安全生产许可证复印件；

2.4乙方项目负责人及主要施工人员的资格证书复印件；

2.5乙方施工组织设计及施工方案；

2.6乙方施工进度计划及保证措施；

2.7乙方质量保证体系文件；

2.8乙方安全生产管理制度文件；

2.9乙方环境保护、文明施工措施文件。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

1.1甲方代表签字：_________________________

1.2甲方单位盖章：_________________________

1.3签字、盖章日期：_________________________

2.乙方签字、盖章位置及日期：

2.1乙方代表签字：_________________________

2.2乙方单位