




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版外墙绿化设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计期限3.4设计成果4.施工要求4.1施工依据4.2施工标准4.3施工期限4.4施工进度5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单价格6.工程进度款支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间7.材料设备采购7.1材料设备采购方式7.2材料设备供应商7.3材料设备质量要求7.4材料设备价格8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场文明施工9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间10.保修责任10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:园林绿化有限公司乙方:房地产开发有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024版外墙绿化设计与施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总面积:10000平方米2.4项目内容包括外墙绿化设计、植物配置、绿化设施安装、绿化施工及后期养护等。3.设计要求3.1设计依据《城市绿化工程施工及验收规范》GB5021020013.2设计标准符合国家及地方绿化设计标准,满足甲方要求。3.3设计期限自合同签订之日起,设计期限为60天。3.4设计成果提供完整的设计图纸、施工图、技术说明书等。4.施工要求4.1施工依据《城市绿化工程施工及验收规范》GB5021020014.2施工标准按照国家及地方绿化施工标准执行。4.3施工期限自合同签订之日起,施工期限为120天。4.4施工进度按照设计图纸及施工计划进行,确保按时完成。5.工程量清单5.1工程量清单编制依据《城市绿化工程施工及验收规范》GB5021020015.2工程量清单内容包括植物种植、绿化设施安装、土壤改良、灌溉系统等。5.3工程量清单价格根据市场行情及甲方要求,双方协商确定。6.工程进度款支付6.1支付方式采用银行转账方式支付。6.2支付比例工程进度达到20%时,支付总工程款的30%;工程进度达到50%时,支付总工程款的50%;工程进度达到80%时,支付总工程款的70%;工程验收合格后,支付剩余工程款的20%。6.3支付时间每阶段支付时间应在工程进度达到相应比例后的15个工作日内支付。7.材料设备采购7.1材料设备采购方式甲方提供材料设备采购清单,乙方负责采购。7.2材料设备供应商7.3材料设备质量要求符合国家及地方相关质量标准。7.4材料设备价格根据市场行情及甲方要求,双方协商确定。8.施工现场管理8.1施工现场安全乙方应遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工现场安全。建立健全安全生产责任制,定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。8.2施工现场环保乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规,采取措施防止施工过程中的环境污染。合理处置施工废弃物,确保施工现场清洁。8.3施工现场文明施工乙方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序。不得擅自改变施工现场布局,影响周边环境。9.工程验收9.1验收标准工程验收应按照《城市绿化工程施工及验收规范》GB502102001执行。9.2验收程序验收前,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应组织专业人员对工程进行验收。9.3验收时间工程完工后,乙方应在合同约定的施工期限结束后10个工作日内提交验收申请。10.保修责任10.1保修期限自工程验收合格之日起,保修期限为1年。10.2保修范围保修范围包括因施工质量问题导致的绿化植物死亡、绿化设施损坏等。10.3保修责任在保修期内,乙方应无偿维修或更换损坏的绿化植物和设施。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成设计或施工任务、质量不达标、违反安全生产规定等。11.2违约责任甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定计算。12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序按照我国相关法律法规执行。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。13.合同解除13.1合同解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力等原因。13.2合同解除程序合同解除前,双方应协商一致;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定及法律规定处理合同解除后的相关事宜。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止条件包括但不限于:合同约定的期限届满、合同解除等。14.4合同终止程序合同终止前,双方应按照合同约定及法律规定处理合同终止后的相关事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等,是指在本合同履行过程中,为合同双方提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:项目设计、施工监理、质量评估、技术咨询、争议调解等。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方同意在必要时引入第三方介入,任何一方均可向对方提出引入第三方介入的申请。16.2介入批准对方收到介入申请后,应在5个工作日内予以答复。如同意介入,双方应共同与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在本合同履行过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由双方在引入第三方时协商确定,并在相关协议中明确。17.2责任承担第三方责任限额包括但不限于:设计缺陷、施工质量问题、评估错误等。17.3超出责任限额的处理若第三方责任损失超出约定的责任限额,超出部分由责任方承担。18.第三方权利义务18.1第三方权利第三方有权根据协议要求甲乙双方提供必要的资料和条件,并有权获得约定的报酬。18.2第三方义务第三方应按照协议约定履行职责,确保服务质量,并对其提供的服务承担相应的法律责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责与甲乙双方各自职责应明确划分,避免职责交叉或遗漏。19.2信息共享19.3知识产权第三方在履行职责过程中产生的知识产权归其所有,但甲乙双方有权在协议约定的范围内使用。20.第三方介入的终止20.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方主动退出;(3)合同解除或终止;(4)其他法定或约定情况。20.2终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商一致,并按照协议约定办理相关手续。21.第三方介入的后续处理21.1后续处理第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜,包括但不限于:费用结算、资料移交等。21.2责任追溯若第三方介入终止后,发现第三方在履行职责过程中存在违约行为,甲乙双方有权追溯其责任,并要求其承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸与技术说明书详细要求:包含项目整体设计图纸、植物配置图、绿化设施安装图、施工图等,以及相应的技术说明书,确保设计方案的合理性和可操作性。2.工程量清单详细要求:根据设计图纸和施工标准,详细列出各项工程量,包括植物种植、绿化设施安装、土壤改良、灌溉系统等,并注明单价和总价。3.施工进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的施工内容。4.材料设备采购清单详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商信息等,确保采购过程公开透明。5.施工现场管理方案详细要求:制定施工现场安全、环保、文明施工等管理方案,确保施工过程符合相关法律法规。6.工程验收报告详细要求:记录工程验收的过程和结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。7.保修证书详细要求:提供保修证书,明确保修期限、保修范围和保修责任。8.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、范围、权利义务、责任限额等。9.违约责任认定书详细要求:记录违约行为、违约责任认定和赔偿金额等。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约违约行为:未按时完成设计任务,或设计质量不达标。责任认定标准:根据合同约定,设计方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若设计方未按时完成设计任务,延误工期,甲方有权要求设计方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。2.施工方违约违约行为:未按时完成施工任务,或施工质量不达标。责任认定标准:根据合同约定,施工方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若施工方在施工过程中发现质量问题,甲方有权要求施工方进行整改,并承担由此产生的费用。3.第三方违约违约行为:未按协议履行职责,或提供的服务不符合要求。责任认定标准:根据第三方介入协议,第三方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若第三方在监理过程中发现施工质量问题,未及时提出,甲方有权要求第三方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。4.甲方违约违约行为:未按时支付工程款,或未履行合同约定的其他义务。责任认定标准:根据合同约定,甲方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024版外墙绿化设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计阶段3.1设计要求3.2设计标准3.3设计周期3.4设计费用4.施工阶段4.1施工组织设计4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3质量要求5.4价格6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场协调7.质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量验收7.4质量保证期8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式8.4付款凭证9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更费用9.4变更生效10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件14.4合同附件内容第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:绿化工程设计有限公司乙方:房地产开发有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4联系方式第二条项目概况2.1项目名称小区外墙绿化设计与施工项目2.2项目地点省市区小区2.3项目规模绿化面积:10000平方米2.4项目内容包括外墙绿化设计、植物种植、绿化养护等。第三条设计阶段3.1设计要求设计需满足甲方要求,确保绿化效果美观、生态、环保。3.2设计标准参照国家相关绿化设计规范及行业标准。3.3设计周期自合同签订之日起,设计周期为60天。3.4设计费用设计费用为人民币万元,由甲方支付。第四条施工阶段4.1施工组织设计乙方需编制详细的施工组织设计,确保施工进度和质量。4.2施工方案施工方案需符合设计要求,确保施工安全和环保。4.3施工进度施工进度按甲方要求进行,确保按时完成。4.4施工质量施工质量需符合国家相关质量标准。4.5施工安全施工过程中,乙方需严格执行安全操作规程,确保施工安全。第五条材料与设备5.1材料供应乙方负责提供绿化所需材料,包括植物、肥料、工具等。5.2设备供应乙方负责提供绿化施工所需设备,如修剪机、喷灌系统等。5.3质量要求材料与设备需符合国家相关质量标准。5.4价格材料与设备价格由双方协商确定,并列入合同附件。第六条施工现场管理6.1施工现场布置乙方负责施工现场的布置,确保施工顺利进行。6.2施工现场安全施工现场需设置安全警示标志,确保施工安全。6.3施工现场环保施工过程中,乙方需采取环保措施,减少对环境的影响。6.4施工现场协调乙方需与甲方保持良好沟通,及时解决施工现场问题。第七条质量保证7.1质量标准绿化工程需达到国家相关质量标准。7.2质量检测施工过程中,乙方需进行质量检测,确保工程质量。7.3质量验收绿化工程完成后,双方共同进行质量验收。7.4质量保证期绿化工程质量保证期为一年,自工程验收合格之日起计算。第八条付款方式8.1付款比例合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。绿化工程完成并验收合格后,甲方支付合同总价款的60%。工程保修期满后,甲方支付剩余的10%作为尾款。8.2付款时间预付款在合同签订后的5个工作日内支付。验收合格后的付款在验收合格后的10个工作日内支付。尾款在保修期满后的10个工作日内支付。8.3付款方式付款方式为银行转账,具体账户信息详见合同附件。8.4付款凭证乙方应在收到付款后3个工作日内向甲方提供付款凭证。第九条合同变更9.1变更程序任何合同变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。9.2变更内容变更内容应包括但不限于工程范围、设计要求、材料设备、工期、费用等。9.3变更费用变更费用根据实际发生情况计算,并经双方协商确定。9.4变更生效变更协议签署后,变更内容即成为合同的一部分,对双方具有约束力。第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于:乙方未按时完成工程、质量不符合要求、逾期付款等。10.2违约责任乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。11.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。第十二条合同解除12.1解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。12.2解除程序合同解除需经双方书面同意,并签署书面解除协议。12.3解除责任合同解除后,双方应根据实际情况承担相应的责任。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或经双方协商一致解除后终止。13.3合同终止程序合同终止需双方书面确认,并签署书面终止协议。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式双方通知应以书面形式进行,送达对方指定地址。14.3合同附件合同附件包括但不限于付款明细、材料设备清单、施工组织设计等。14.4合同附件内容合同附件内容作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,参与本合同实施、监督或提供专业服务的任何个人、机构或企业。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量和效率,确保双方权益得到保障。15.3第三方介入类型第三方介入类型包括但不限于:监理方、设计咨询方、造价咨询方、工程审计方、保险代理方等。16.第三方介入程序16.1介入申请16.2介入审核甲方或乙方申请第三方介入时,另一方有权对第三方资质、能力和信誉进行审核。16.3介入协议经双方同意后,甲乙双方与第三方签订相应的介入协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同所承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在介入协议中约定,并应在合同中予以明确。17.3责任限额执行在合同履行过程中,若第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其赔偿责任不超过约定的责任限额。18.第三方责任划分18.1责任主体第三方责任主体为介入协议中明确的第三方。18.2责任范围第三方责任范围限于介入协议中约定的服务内容和责任。18.3责任承担若第三方责任造成损失,由第三方承担赔偿责任,甲乙双方有权要求第三方赔偿。19.第三方权利义务19.1第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料,并有权根据介入协议要求甲乙双方履行相应义务。19.2第三方义务第三方应按照介入协议的要求,履行相应的服务职责,并对自身行为负责。20.第三方变更与解除20.1变更程序若第三方需要变更或解除介入协议,应提前通知甲乙双方,并经双方同意后方可进行。20.2解除条件第三方介入协议的解除条件包括但不限于:合同目的无法实现、合同履行完毕、协议双方同意等。20.3解除程序第三方介入协议的解除需经甲乙双方书面同意,并签署书面解除协议。21.第三方介入与合同履行21.1第三方介入与合同履行关系第三方介入不影响本合同的履行,甲乙双方仍需按照合同约定履行各自义务。21.2第三方介入与合同变更第三方介入可能导致合同内容发生变化,甲乙双方应及时协商,并签署书面变更协议。21.3第三方介入与合同终止第三方介入协议的解除或终止不影响本合同的有效性,除非合同另有约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:付款明细表详细要求:列明预付款、进度款、尾款的具体金额、支付时间及支付方式。说明:本附件作为合同的一部分,用于记录合同款项的支付情况。2.合同附件二:材料设备清单详细要求:包括材料设备的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。说明:本附件作为合同的一部分,用于明确材料设备的供应情况。3.合同附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。说明:本附件作为合同的一部分,用于指导施工过程中的各项工作。4.合同附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的类型、服务内容、责任范围、权利义务等。说明:本附件作为合同的一部分,用于规范第三方介入行为。5.合同附件五:质量检测报告详细要求:包括质量检测的项目、标准、结果等信息。说明:本附件作为合同的一部分,用于证明工程质量。6.合同附件六:验收报告详细要求:包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:本附件作为合同的一部分,用于证明工程已按约定完成。7.合同附件七:保修卡详细要求:包括保修期限、保修范围、保修方式等信息。说明:本附件作为合同的一部分,用于明确工程保修事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:按照合同约定的工期,乙方未按时完成工程,视为违约。示例说明:若合同约定工期为60天,乙方实际完成工期为70天,则视为违约。2.违约行为:质量不符合要求责任认定标准:工程质量不符合国家相关标准或合同约定,视为违约。示例说明:绿化工程验收时,发现绿化植物成活率低于合同约定的标准,则视为违约。3.违约行为:逾期付款责任认定标准:甲方未按时支付合同约定的款项,视为违约。示例说明:甲方应于验收合格后的10个工作日内支付进度款,若超过此期限未支付,则视为违约。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:一方泄露另一方的商业秘密,视为违约。示例说明:甲方泄露乙方绿化设计方案,造成乙方损失,则视为违约。5.违约行为:违反合同约定责任认定标准:一方违反合同约定,视为违约。示例说明:合同约定乙方不得擅自更换材料供应商,若乙方擅自更换,则视为违约。全文完。2024版外墙绿化设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计要求3.1设计范围3.2设计标准3.3设计成果3.4设计进度4.施工要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工材料4.4施工进度5.工程量及费用5.1工程量清单5.2工程费用计算方式5.3费用支付方式5.4费用调整机制6.合同期限6.1合同生效日期6.2合同终止条件6.3合同续签7.设计与施工协调7.1设计变更7.2施工变更7.3设计与施工协调机制8.质量保证8.1质量标准8.2质量检验8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染处理11.交付与验收11.1交付标准11.2验收程序11.3验收标准12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:_________有限公司1.1.2乙方:_________绿化工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:_________市_________区_________路_________号1.2.2乙方地址:_________市_________区_________路_________号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:_________,联系电话:_________1.3.2乙方联系人:_________,联系电话:_________2.项目概述2.1项目名称2.1.1本项目名称为:_________外墙绿化工程2.2项目地点2.2.1项目地点位于:_________市_________区_________路_________号2.3项目规模2.3.1项目绿化面积:_________平方米2.3.2项目绿化高度:_________米2.4项目内容2.4.1项目包括外墙绿化设计、绿化材料供应、绿化工程施工、后期养护等。3.设计要求3.1设计范围3.1.1设计范围为项目范围内的外墙绿化设计。3.2设计标准3.2.1设计标准符合国家及地方相关绿化设计规范。3.3设计成果3.3.1设计成果包括设计图纸、施工图、技术说明书等。3.4设计进度3.4.1设计周期为自合同签订之日起_________个工作日内完成。4.施工要求4.1施工范围4.1.1施工范围为项目范围内的外墙绿化工程施工。4.2施工标准4.2.1施工标准符合国家及地方相关绿化施工规范。4.3施工材料4.3.1施工材料应选用优质、环保、耐用的绿化材料。4.4施工进度4.4.1施工周期为自合同签订之日起_________个工作日内完成。5.工程量及费用5.1工程量清单5.1.1工程量清单详见附件一。5.2工程费用计算方式5.2.1工程费用按工程量清单计算,总价款为_________元。5.3费用支付方式5.3.1甲方于合同签订后_________个工作日内支付合同总价款的_________%,即_________元。5.3.2乙方完成设计及施工后,甲方验收合格并支付剩余款项。5.4费用调整机制5.4.1因设计变更、材料价格变动等原因导致工程费用发生变化的,双方应协商解决。6.合同期限6.1合同生效日期6.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同终止条件6.2.1.1合同约定的期限届满;6.2.1.2双方协商一致解除合同;6.2.1.3一方违约,另一方依法解除合同。6.3合同续签6.3.1本合同期满前,双方可协商续签。7.设计与施工协调7.1设计变更7.1.1甲方提出设计变更,应提前_________个工作日通知乙方。7.1.2乙方应根据甲方要求进行设计变更,并确保设计变更不影响工程进度和质量。7.2施工变更7.2.1施工过程中如遇不可抗力等因素导致施工变更,乙方应及时通知甲方。7.2.2甲方应在_________个工作日内回复乙方关于施工变更的处理意见。7.3设计与施工协调机制7.3.1双方应建立定期沟通机制,及时解决设计与施工过程中出现的问题。8.质量保证8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家及地方相关绿化工程质量标准。8.1.2设计图纸、施工图等技术文件应符合合同约定的质量要求。8.2质量检验8.2.1乙方应按合同约定进行自检,并在施工过程中接受甲方或第三方机构的监督检查。8.2.2甲方有权对工程质量进行抽样检验,检验费用由乙方承担。8.3质量责任8.3.1乙方对工程质量承担全部责任,确保工程质量达到合同约定的标准。8.3.2如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修复,直至达到合格标准,并承担由此产生的全部费用。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2乙方应制定安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。9.2安全生产措施9.2.1乙方应采取必要的安全防护措施,防止安全事故发生。9.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并立即通知甲方。9.3.2乙方应配合甲方进行调查处理,并承担相应的责任。10.环境保护10.1环境保护责任10.1.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2乙方应采取措施,减少施工过程中的环境污染。10.2环境保护措施10.2.1乙方应采取有效的环境保护措施,如噪声控制、废水处理等。10.2.2乙方应确保施工现场的废弃物得到妥善处理。10.3环境污染处理10.3.1如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担全部责任,并承担相应的治理费用。11.交付与验收11.1交付标准11.1.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,并确保工程符合设计要求。11.2验收程序11.2.1甲方应在乙方完成工程后_________个工作日内进行验收。11.2.2验收不合格的,乙方应在_________个工作日内进行整改。11.3验收标准11.3.1验收标准应符合国家及地方相关绿化工程质量标准。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会应为本合同争议解决机构。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序应遵循仲裁委员会的仲裁规则。14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.1.1合同期满或双方协商一致解除合同。14.2合同解除条件14.2.1一方严重违约,另一方有权解除合同。14.3合同解除程序14.3.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于:设计单位、监理单位、审计机构、保险公司、法律顾问等。16.第三方介入的必要性16.1第三方介入的目的是为了确保合同的公正性、专业性和效率,提高合同履行的质量和风险控制。17.第三方介入的程序17.1第三方的选择17.1.1第三方的选择应经过甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。17.1.2第三方的选择应考虑其专业能力、信誉和独立性。17.2第三方的职责17.2.1第三方应根据合同约定和合作协议履行其职责。17.2.2第三方的职责包括但不限于:设计审查、施工监督、质量检验、进度控制、风险评估等。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任应限于其在合同和合作协议中明确约定的范围内。18.1.2第三方的责任限额应根据其专业能力、服务内容和风险程度合理确定。18.2责任限制条款18.2.1第三方责任限制条款应在合作协议中明确,包括但不限于:18.2.1.1第三方对甲乙双方的责任限制;18.2.1.2第三方对合同履行的责任限制;18.2.1.3第三方对合同变更的责任限制。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应向甲方提供专业服务,甲方应支付约定的服务费用。19.1.2第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务进行监督。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应协助乙方完成合同约定的工作。19.2.2第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务进行监督。19.3第三方与合同履行的责任19.3.1第三方应确保其提供的服务不违反合同约定,不损害甲乙双方的合法权益。19.3.2第三方在履行职责过程中产生的任何后果,应由第三方自行承担。20.第三方介入的具体条款20.1设计审查20.1.1第三方应负责对乙方的设计进行审查,确保设计符合合同要求和规范。20.1.2第三方审查通过的,甲方应予以认可。20.2施工监督20.2.1第三方应负责对乙方施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。20.2.2第三方应定期向甲方报
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 新兴技术软件设计师考试试题及答案
- 机电系统优化分析方法试题及答案
- 软考网络工程师能力提升试题及答案
- 软件设计师考试全方位考虑及试题答案
- 政策创新的理论框架与实践试题及答案
- 公共政策影响评估的挑战与解决方案试题及答案
- 双碳目标下的公共政策试题及答案
- 未来公共政策面临的挑战与机遇分析试题及答案
- 软件设计师考试技巧与策略试题及答案
- 机电工程行业技术提升试题及答案
- 供配电技术-供配电二次回路和继电保护
- 电工仪表与测量(第六版)中职技工电工类专业全套教学课件
- 110kV变电站及110kV输电线路运维投标技术方案(第一部分)
- 拆模安全操作规程培训
- 数字化系列研究之财务数智化篇:大型集团企业财务管理的数智化
- 2024年全国两会精神主要内容
- 骨科手术后的伤口护理方法
- 《钢铁生产流程》课件
- 偏瘫科普宣教
- 中医类诊所规章制度与岗位职责
- 2023年国家开放大学《财务报表分析》形成性考核(1-4)试题答案解析
评论
0/150
提交评论