2024版数据中心消防系统设计与施工合同6篇_第1页
2024版数据中心消防系统设计与施工合同6篇_第2页
2024版数据中心消防系统设计与施工合同6篇_第3页
2024版数据中心消防系统设计与施工合同6篇_第4页
2024版数据中心消防系统设计与施工合同6篇_第5页
已阅读5页,还剩118页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心消防系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1消防系统设计要求2.2消防系统施工范围2.3设计与施工的期限3.设计阶段3.1设计进度安排3.2设计成果提交3.3设计变更管理3.4设计费用及支付4.施工阶段4.1施工进度安排4.2施工现场管理4.3施工质量要求4.4施工安全措施4.5施工材料设备要求4.6施工费用及支付5.技术文件与资料5.1设计文件5.2施工图纸5.3技术规范与标准5.4施工记录与资料6.验收与交付6.1系统验收标准6.2验收程序6.3验收时间与地点6.4系统交付7.保修与服务7.1保修期限7.2保修内容7.3故障排除与维修7.4服务响应时间8.违约责任8.1设计违约责任8.2施工违约责任8.3逾期交付责任8.4质量不合格责任8.5保密责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明13.合同附件13.1附件一:合同签订日期13.2附件二:设计合同13.3附件三:施工合同13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同份数14.2合同文本效力14.3合同附件效力14.4合同签署地点14.5合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:_______1.1.2乙方:_______1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:_______1.2.2乙方地址:_______1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人:_______1.3.2乙方法定代表人:_______1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式:电话_______,邮箱_______1.4.2乙方联系方式:电话_______,邮箱_______2.合同标的与范围2.1消防系统设计要求2.1.1设计依据:国家相关消防法规、行业标准及甲方要求2.1.2设计内容:包括但不限于消防水池、消防泵房、消防水箱、消防管道、消防设备等2.2消防系统施工范围2.2.1施工内容:消防系统的安装、调试及验收2.2.2施工地点:_______2.3设计与施工的期限2.3.1设计期限:自合同签订之日起_______天内完成2.3.2施工期限:自设计文件交付之日起_______天内完成3.设计阶段3.1设计进度安排3.1.1初步设计:自合同签订之日起_______天内完成3.1.2施工图设计:自初步设计完成之日起_______天内完成3.2设计成果提交3.2.1设计文件提交:乙方应在设计期限内向甲方提交完整的设计文件3.2.2设计文件审核:甲方应在收到设计文件之日起_______天内完成审核3.3设计变更管理3.3.1设计变更申请:如甲方需要对设计文件进行变更,应在收到设计文件之日起_______天内向乙方提出3.3.2设计变更审批:乙方应在收到变更申请之日起_______天内完成审批3.4设计费用及支付3.4.1设计费用:根据设计规模及甲方要求,设计费用为_______元3.4.2设计费用支付:设计费用按设计进度分阶段支付,具体支付方式如下:1.初步设计完成后支付总额的_______%2.施工图设计完成后支付总额的_______%3.设计文件提交后支付总额的_______%4.施工阶段4.1施工进度安排4.1.1施工准备:自设计文件交付之日起_______天内完成4.1.2施工安装:自施工准备完成之日起_______天内完成4.1.3系统调试:自施工安装完成之日起_______天内完成4.1.4系统验收:自系统调试完成之日起_______天内完成4.2施工现场管理4.2.1施工现场安全:乙方应确保施工现场安全,遵守国家相关安全规定4.2.2施工现场卫生:乙方应保持施工现场卫生,及时清理施工垃圾4.3施工质量要求4.3.1施工质量标准:按照国家相关消防工程标准执行4.3.2施工质量控制:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量4.4施工安全措施4.4.1施工安全责任:乙方应承担施工现场安全责任,确保施工安全4.4.2施工安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并及时通知甲方4.5施工材料设备要求4.5.1材料设备品牌:按照甲方要求,选用国内外知名品牌材料设备4.5.2材料设备质量:确保材料设备符合国家相关质量标准4.6施工费用及支付4.6.1施工费用:根据施工规模及甲方要求,施工费用为_______元4.6.2施工费用支付:施工费用按施工进度分阶段支付,具体支付方式如下:1.施工准备完成后支付总额的_______%2.施工安装完成后支付总额的_______%3.系统调试完成后支付总额的_______%4.系统验收合格后支付总额的_______%5.技术文件与资料5.1设计文件5.1.1初步设计文件:包括但不限于设计说明书、设计图纸等5.1.2施工图设计文件:包括但不限于施工图纸、设计说明书等5.2施工图纸5.2.1施工图纸:包括但不限于施工图纸、设计说明书等5.3技术规范与标准5.3.1技术规范:按照国家相关消防工程规范执行5.3.2标准要求:按照国家相关消防工程标准执行5.4施工记录与资料5.4.1施工记录:包括但不限于施工日志、施工照片等5.4.2资料汇总:包括但不限于施工记录、施工图纸等6.验收与交付6.1系统验收标准6.1.1验收标准:按照国家相关消防工程验收标准执行6.1.2验收内容:包括但不限于系统功能、性能、安全等6.2验收程序6.2.1验收申请:乙方应在系统调试完成后向甲方提出验收申请6.2.2验收组织:甲方组织验收小组,对系统进行验收6.2.3验收报告:验收完成后,乙方应向甲方提交验收报告6.3验收时间与地点6.3.1验收时间:自系统调试完成后_______天内6.3.2验收地点:_______6.4系统交付6.4.1系统交付:验收合格后,乙方应在_______天内将系统交付甲方使用8.违约责任8.1设计违约责任8.1.1乙方未按约定时间提交设计文件,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金8.1.2乙方提交的设计文件不符合约定要求,甲方有权要求乙方重新设计,并承担相应费用8.2施工违约责任8.2.1乙方未按约定时间完成施工,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金8.2.2乙方施工质量不符合约定要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应费用8.3逾期交付责任8.3.1设计或施工逾期交付,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金8.3.2逾期交付导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应赔偿责任8.4质量不合格责任8.4.1系统验收不合格,乙方应负责返工或更换,并承担相应费用8.4.2质量问题导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应赔偿责任8.5保密责任8.5.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:_______仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议提交:一方应在争议发生后_______日内向争议解决机构提交争议9.3.2仲裁程序:争议解决机构按照其仲裁规则进行仲裁10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方均有权解除合同10.2合同解除程序10.2.1解除通知:一方解除合同时,应书面通知对方10.2.2解除生效:解除通知送达对方后,合同解除生效10.3合同解除后的处理10.3.1解除合同后,双方应按照合同约定结算各自的权利和义务10.3.2合同解除后,如乙方已完成的工程,甲方应按已完成工程量支付相应费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2经双方约定的其他生效条件成就后生效11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.2.3合同依法被撤销或宣布无效11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定结算各自的权利和义务11.3.2合同终止后,如乙方已完成的工程,甲方应按已完成工程量支付相应费用12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为等12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件,一方应及时通知对方12.2.2不可抗力事件导致合同无法履行,双方均有权解除合同12.3不可抗力证明12.3.1不可抗力事件发生,一方应提供相关证明材料13.合同附件13.1附件一:合同签订日期13.2附件二:设计合同13.3附件三:施工合同13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同份数14.1.1本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力14.2合同文本效力14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力14.3合同附件效力14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同签署地点14.4.1本合同签署地点:_______14.5合同签署日期14.5.1合同签署日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同执行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于:1.专业技术服务:如消防系统设计、施工过程中的技术咨询、设备选型等;2.监理服务:对施工过程进行监督、检查,确保施工质量;3.检测服务:对消防系统进行检测,确保其符合国家标准;4.评估服务:对消防系统进行安全评估,提出改进建议。16.第三方介入的引入16.1引入方式16.1.1第三方介入的引入应由甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。16.1.2引入程序:1.甲方或乙方提出引入第三方服务的需求;2.甲乙双方共同确定第三方服务的具体内容和要求;3.甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额17.1.1第三方在执行本合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和性质,由甲乙双方在合作协议中约定。17.1.3若第三方责任限额未在合作协议中约定,则其责任限额应参照国家相关法律法规执行。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分18.1.1第三方在执行本合同过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保其提供的服务质量。18.1.2第三方对甲乙双方的责任,仅限于其提供服务的内容和范围,不承担甲乙双方之间的其他责任。18.1.3甲乙双方应各自承担因其自身原因造成的损失,第三方不承担连带责任。19.第三方介入的变更与终止19.1变更19.1.1第三方介入的内容、方式和责任限额等,在合同执行过程中如需变更,应由甲乙双方与第三方协商一致,并签订变更协议。19.1.2变更协议的签订程序与原合作协议相同。19.2终止1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除第三方介入;3.第三方因自身原因无法继续履行职责;4.因不可抗力导致第三方介入无法继续进行。19.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照原合作协议或变更协议的约定,结算各自的权利和义务。20.第三方介入的费用及支付20.1费用20.1.1第三方介入的费用,应按照合作协议的约定支付。20.1.2支付方式:1.根据第三方服务的内容和进度,分阶段支付;2.在第三方完成服务后,按照实际服务内容和质量支付。21.第三方介入的保密义务21.1保密义务21.1.1第三方在执行本合同过程中,对甲乙双方的技术秘密、商业秘密负有保密义务。21.1.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订日期证明详细要求:提供双方签字盖章的合同副本,以及合同签订日期的证明文件,如公证书或合同登记证明。附件说明:用于证明合同签订的日期,确保合同的法律效力。2.附件二:设计合同详细要求:包括设计范围、设计进度、设计费用、设计成果提交等内容。附件说明:作为本合同的一部分,详细约定设计阶段的权利和义务。3.附件三:施工合同详细要求:包括施工范围、施工进度、施工质量、施工费用、施工验收等内容。附件说明:作为本合同的一部分,详细约定施工阶段的权利和义务。4.附件四:技术规范与标准详细要求:列出国家相关消防法规、行业标准及甲方要求的技术规范和标准。附件说明:作为设计、施工的依据,确保工程质量和安全。5.附件五:施工图纸详细要求:包括施工图纸、设计说明书等,详细展示施工设计内容。附件说明:作为施工的依据,确保施工过程符合设计要求。6.附件六:施工记录与资料详细要求:包括施工日志、施工照片、施工检验报告等,记录施工过程和成果。附件说明:作为施工过程的见证,便于后续验收和审计。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收时间、地点、验收结果、验收意见等。附件说明:作为系统验收的正式文件,证明系统已通过验收。8.附件八:保修服务协议详细要求:包括保修期限、保修内容、保修服务响应时间等。附件说明:作为保修服务的依据,明确保修责任和义务。9.附件九:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明:作为解决争议的依据,确保争议得到及时、公正的解决。10.附件十:其他相关文件详细要求:包括合同执行过程中产生的其他文件,如会议纪要、函件等。附件说明:作为合同执行过程中的补充文件,便于合同执行的完整性和可追溯性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按约定时间提交设计文件施工方未按约定时间完成施工系统验收不合格逾期交付质量不合格保密责任违反2.责任认定标准:违约行为发生,经核实后,由违约方承担相应责任。违约方应承担违约金、赔偿损失、返工或更换等责任。违约金和赔偿损失的具体数额,根据违约行为的严重程度和实际损失确定。3.违约责任示例:设计方未按约定时间提交设计文件,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金。施工方未按约定时间完成施工,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金。系统验收不合格,乙方应负责返工或更换,并承担相应费用。逾期交付导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应赔偿责任。质量问题导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应赔偿责任。全文完。2024版数据中心消防系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的与原则1.3合同双方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目建设周期3.消防系统设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计范围3.4设计内容3.5设计深度3.6设计图纸4.消防系统设备与材料4.1设备与材料品牌、型号4.2设备与材料质量标准4.3设备与材料供应时间4.4设备与材料验收标准5.施工组织设计5.1施工组织机构5.2施工人员配备5.3施工工艺流程5.4施工进度安排5.5施工质量控制6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场消防7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量事故处理7.4质量保证期8.进度保证8.1进度计划8.2进度调整8.3进度延误责任9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收报告9.4交付条件10.付款方式与期限10.1付款方式10.2付款期限10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同其他条款14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同修订与补充14.4合同解释与争议处理14.5合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律法规,以及双方共同协商一致的原则订立。1.2合同目的与原则本合同旨在明确双方在数据中心消防系统设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,达到消防系统设计、施工和使用的要求。1.3合同双方基本信息甲方(委托方):名称:_______地址:_______法定代表人:_______乙方(承包方):名称:_______地址:_______法定代表人:_______2.项目概况2.1项目名称数据中心消防系统设计与施工项目2.2项目地点_______省_______市_______区_______路_______号2.3项目规模总建筑面积_______平方米,其中数据中心_______平方米。2.4项目建设内容包括但不限于消防系统设计、消防设备采购、消防管道铺设、消防设施安装调试等。2.5项目建设周期自合同签订之日起_______个月内完成。3.消防系统设计3.1设计依据本设计依据《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》等国家和行业标准。3.2设计标准设计标准应符合国家现行消防设计规范和标准。3.3设计范围包括消防系统总体设计、消防设施选型、消防管道及设备布置等。3.4设计内容提供完整的消防系统设计图纸、设计说明书和设备清单。3.5设计深度满足消防系统施工及验收的要求。4.消防系统设备与材料4.1设备与材料品牌、型号设备与材料品牌、型号应符合国家消防产品强制性标准。4.2设备与材料质量标准设备与材料质量应符合国家标准和行业规范。4.3设备与材料供应时间设备与材料应在合同约定的时间内送达施工现场。4.4设备与材料验收标准设备与材料验收应按照国家相关标准执行。5.施工组织设计5.1施工组织机构成立项目施工组织机构,明确各部门职责和人员配备。5.2施工人员配备施工人员应具备相关资质,确保施工质量。5.3施工工艺流程制定合理的施工工艺流程,确保施工质量。5.4施工进度安排根据项目规模和建设周期,编制施工进度计划。5.5施工质量控制制定施工质量控制措施,确保施工质量。6.施工现场管理6.1施工现场布置合理布置施工现场,确保施工安全。6.2施工现场安全严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全。6.3施工现场环保遵守国家环保法规,确保施工现场环保。6.4施工现场消防加强施工现场消防管理,确保施工现场消防安全。8.进度保证8.1进度计划乙方应根据合同约定的建设周期,编制详细的施工进度计划,并经甲方确认。8.2进度调整如遇不可抗力因素或甲方要求变更等原因导致施工进度延误,乙方应及时通知甲方,并共同协商调整进度计划。8.3进度延误责任若乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此遭受的损失。9.验收与交付9.1验收标准工程验收应按照国家现行消防工程质量验收规范和标准进行。9.2验收程序验收前,乙方应提交工程验收报告,包括施工过程记录、质量检验报告等。验收时,甲方有权要求乙方进行现场演示和功能测试。9.3验收报告验收合格后,双方应共同签署验收报告,确认工程符合合同要求。9.4交付条件工程验收合格后,乙方应在规定时间内完成工程交付,甲方应在收到交付通知后_______日内进行验收。10.付款方式与期限10.1付款方式付款方式为分期付款,具体支付节点及比例由双方协商确定。10.2付款期限每期付款应在工程完成并经甲方验收合格后_______日内支付。10.3付款条件付款条件包括但不限于工程进度、质量、安全等符合合同要求。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不符合标准、擅自变更设计、拒绝验收等。11.2违约责任承担乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况和双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序应遵循法律规定,双方应积极配合,提供必要的信息和证据。12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。13.合同解除与终止13.1合同解除条件包括但不限于甲方严重违约、不可抗力等原因。13.2合同终止条件合同约定的工程内容完成,或双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应签署解除或终止合同协议,明确双方的权利义务。14.合同其他条款14.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。14.2合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、设备清单、施工进度计划等。14.3合同修订与补充合同如有修订或补充,应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.4合同解释与争议处理合同解释以书面形式为准,争议处理应遵循合同约定。14.5合同生效日期合同生效日期为_______年_______月_______日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲、乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、评估机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同执行的专业性、公正性和效率,确保合同条款的履行和项目的顺利进行。16.第三方介入方式16.1第三方介入形式1.作为项目监理,对施工过程进行监督和检查。2.作为设计顾问,提供专业的设计建议和指导。3.作为评估机构,对工程质量、进度和成本进行评估。4.作为咨询机构,提供项目管理、技术支持等咨询服务。16.2第三方介入程序第三方介入前,应由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因履行合同义务或违反合同约定而应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、合同金额和风险程度等因素由甲乙双方协商确定。17.3责任限额条款1.第三方责任限额的金额;2.责任限额的有效期限;3.责任限额的赔偿范围。18.第三方责权利划分18.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定行使监督、检查、评估等职责;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.第三方有权根据实际情况提出合理的意见和建议。18.2第三方义务1.第三方应按照合同约定履行职责,确保合同目标的实现;2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密;3.第三方应承担因自身原因导致的违约责任。18.3第三方与其他各方的划分1.第三方与甲方的关系:第三方应向甲方报告工作进展,接受甲方的监督和检查;2.第三方与乙方的关系:第三方应配合乙方的施工,确保施工质量;3.第三方与合同其他各方的关系:第三方应与其他各方保持沟通,协调解决问题。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序如需对第三方介入内容进行变更,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式通知第三方。19.2变更影响第三方介入内容的变更可能影响合同履行和项目进度,甲乙双方应充分考虑变更带来的影响,并采取相应措施。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。20.2争议解决程序如协商不成,争议解决方式可参照第12条“争议解决”的规定。20.3争议解决费用第三方介入过程中产生的争议解决费用,由责任方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件:设计图纸:包括消防系统设计图纸、设备布置图、系统原理图等。设计说明书:详细说明设计依据、设计标准、设计内容、设计深度等。设备清单:列出消防系统所需设备的品牌、型号、规格、数量等。2.施工文件:施工组织设计:包括施工方案、施工进度计划、施工工艺流程、施工质量控制措施等。施工图纸:包括消防管道布置图、设备安装图等。施工记录:记录施工过程中的各项活动,包括材料进场、施工进度、质量检查等。3.验收文件:验收报告:包括工程验收结果、验收结论、验收时间等。验收记录:记录验收过程中的各项活动,包括验收标准、验收人员、验收结果等。4.付款文件:付款申请:包括付款金额、付款依据、付款时间等。付款凭证:包括银行转账单、支票等。5.违约文件:违约通知:包括违约行为描述、违约责任认定、违约赔偿要求等。违约赔偿协议:包括双方协商确定的违约赔偿金额、支付时间等。6.争议解决文件:争议解决协议:包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决费用等。争议解决记录:记录争议解决过程中的各项活动。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工质量不符合国家相关标准。乙方擅自变更设计,未经甲方同意。乙方拒绝验收,或验收不合格后未按期整改。甲方未按合同约定支付款项。甲方违反保密协议,泄露商业秘密。2.责任认定标准:乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应支付相当于合同金额_______%的违约金。乙方施工质量不符合国家相关标准,应承担相应的修复费用,并支付_______%的违约金。乙方擅自变更设计,未经甲方同意,应赔偿甲方因此遭受的损失。乙方拒绝验收,或验收不合格后未按期整改,应承担相应的修复费用,并支付_______%的违约金。甲方未按合同约定支付款项,应支付_______%的滞纳金。甲方违反保密协议,泄露商业秘密,应赔偿乙方因此遭受的损失。3.违约责任示例:乙方因施工质量问题导致工程延误5天,应支付合同金额的2%作为违约金。甲方未在约定付款时间内支付款项,应支付合同金额的1%作为滞纳金。全文完。2024版数据中心消防系统设计与施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方2.3双方联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.设计内容4.1设计原则4.2设计标准4.3设计方案4.4设计图纸5.施工内容5.1施工范围5.2施工标准5.3施工流程5.4施工进度6.工程量清单6.1材料清单6.2人工清单6.3机械清单7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3支付进度8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件8.4交付时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.附则13.1合同附件13.2合同份数13.3合同签署日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心消防系统设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保消防系统设计与施工质量,保障数据中心安全运行。1.3合同范围本合同包括数据中心消防系统的设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全过程。2.合同双方2.1合同甲方甲方名称:数据中心甲方地址:市区路号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56782.2合同乙方乙方名称:消防系统设计与施工公司乙方地址:市区路号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称数据中心消防系统设计与施工项目3.2项目地点市区路号3.3项目规模本项目涉及数据中心消防系统设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全过程。3.4项目周期项目总工期为6个月,自合同签订之日起计算。4.设计内容4.1设计原则遵循国家相关消防设计规范和标准,结合甲方实际需求,进行合理、科学的设计。4.2设计标准参照《建筑设计防火规范》(GB500162014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB509742014)等相关标准。4.3设计方案乙方将根据甲方需求,提供符合设计标准的消防系统设计方案,包括消防水池、消防水泵、消防管道、消防阀门、消防喷头等设备选型及布置。4.4设计图纸乙方将按照设计标准,提供完整、准确的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、系统图等。5.施工内容5.1施工范围包括消防水池、消防水泵、消防管道、消防阀门、消防喷头等设备的安装、调试及验收。5.2施工标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关标准。5.3施工流程(1)施工准备:乙方根据设计图纸和施工方案,准备施工所需材料、设备、人员等。(2)施工实施:按照设计图纸和施工方案,进行设备安装、管道铺设、阀门调试等工作。(3)施工验收:完成施工后,进行系统调试,确保消防系统运行正常。5.4施工进度项目总工期为6个月,具体施工进度如下:(1)设计阶段:1个月(2)设备采购阶段:1个月(3)施工安装阶段:2个月(4)调试验收阶段:2个月6.工程量清单6.1材料清单(1)消防水池:1座,容积立方米(2)消防水泵:台,功率千瓦(3)消防管道:米,材质(4)消防阀门:个(5)消防喷头:个6.2人工清单(1)设计人员:人(2)施工人员:人6.3机械清单(1)吊车:1台(2)挖掘机:1台(3)切割机:1台(4)电焊机:1台7.合同价款及支付方式7.1合同价款本合同总价款为人民币万元整。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)设计阶段完成后,甲方支付合同总价款的30%;(3)设备采购阶段完成后,甲方支付合同总价款的20%;(4)施工安装阶段完成后,甲方支付合同总价款的15%;(5)调试验收阶段完成后,甲方支付合同总价款的5%;(6)工程验收合格后,甲方支付剩余5%作为质保金。7.3支付进度(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付预付款;(2)设计阶段完成后5个工作日内,甲方支付设计费用;(3)设备采购阶段完成后5个工作日内,甲方支付设备采购费用;(4)施工安装阶段完成后5个工作日内,甲方支付施工安装费用;(5)调试验收阶段完成后5个工作日内,甲方支付调试验收费用;(6)工程验收合格后5个工作日内,甲方支付质保金。8.验收与交付8.1验收标准(1)消防系统设备安装到位,符合设计图纸和规范要求。(2)消防系统运行正常,各项参数指标达到设计要求。(3)消防系统操作简便,维护方便。(4)消防系统文档齐全,包括设计图纸、施工记录、验收报告等。8.2验收程序(1)乙方完成消防系统施工后,向甲方提交验收申请。(2)甲方在接到验收申请后5个工作日内组织验收。(3)验收过程中,甲乙双方应共同检查消防系统。(4)验收合格后,双方签署验收报告。8.3交付条件(1)消防系统设备安装完毕,经甲方验收合格。(2)消防系统文档齐全,包括设计图纸、施工记录、验收报告等。(3)乙方对消防系统进行试运行,确认系统运行稳定。8.4交付时间消防系统验收合格后,乙方应在5个工作日内完成交付。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按约定时间完成设计或施工。(2)乙方提供的消防系统设备不符合设计要求或质量不合格。(3)乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害。(4)乙方未按约定时间完成验收或交付。9.2违约责任(1)乙方未按约定时间完成设计或施工的,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。(2)乙方提供的消防系统设备不符合设计要求或质量不合格的,应无条件更换或修复,并承担由此产生的费用。(3)乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害的,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方损失。(4)乙方未按约定时间完成验收或交付的,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。9.3违约赔偿甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同,要求乙方退还已支付的全部款项。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在接到对方通知之日起30日内提出书面解决建议。(2)双方在接到对方书面解决建议之日起30日内,仍未达成一致意见的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在6个月内达成一致意见或向人民法院提起诉讼。11.合同变更与解除11.1合同变更条件经双方协商一致,可以变更合同内容。11.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,经另一方通知后,未在合理期限内采取补救措施。(3)双方协商一致解除合同。11.3合同变更与解除程序(1)合同变更:双方应签署书面变更协议。(2)合同解除:一方提出解除合同,另一方应在接到通知之日起30日内确认或提出异议。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期结束。(2)合同约定的验收合格。(3)双方协商一致解除合同。(4)合同约定的其他终止条件。12.3合同终止程序合同终止后,双方应进行结算,并签署合同终止协议。13.附则13.1合同附件本合同附件包括但不限于:设计图纸、施工记录、验收报告、付款凭证等。13.2合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。13.3合同签署日期本合同于____年____月____日签署。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,为了提供专业服务、中介服务、咨询服务或其他相关服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同甲方、乙方及其员工、代理人或关联方。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在提高合同执行效率,确保合同目标的实现,或解决合同执行过程中的特定问题。3.第三方介入方式a)提供咨询服务,如技术咨询、项目管理等;b)承担部分设计或施工任务;c)承担中介服务,如招标代理、合同管理等;d)其他经甲乙双方同意的方式。4.第三方责任限额a)第三方提供的服务内容、质量、安全等因素;b)第三方介入对合同执行的影响程度;c)第三方介入可能产生的风险和损失。4.2第三方责任限额应以书面形式在合同中明确,并在合同附件中详细列明。5.第三方责任界定5.1第三方责任应限于其在合同中明确承担的范围,不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。5.2第三方在执行合同过程中,若因自身原因导致违约或损失,应承担相应的法律责任。6.第三方权利义务6.1第三方权利:a)按照合同约定,获得报酬;b)要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持;c)对甲方和乙方提供的服务或产品提出改进建议。6.2第三方义务:a)按照合同约定,完成工作任务;b)保证服务质量,确保工作成果符合合同要求;c)遵守国家法律法规和行业规范;d)对甲方和乙方提供的服务或产品进行保密。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方、乙方之间应明确划分责任和权利,避免因责任不清导致的纠纷。7.2第三方在执行合同过程中,应与甲方、乙方保持良好沟通,及时汇报工作进展和遇到的问题。7.3第三方在介入合同执行过程中,应遵守合同约定,不得损害甲方、乙方的合法权益。8.第三方介入合同的签订8.1第三方介入合同应经甲方、乙方同意,并由三方共同签订。a)第三方介入的目的、范围和方式;b)第三方的权利、义务和责任;c)第三方的责任限额;d)第三方介入合同的生效、变更和终止;e)第三方介入合同的争议解决方式。8.3第三方介入合同应作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。9.第三方介入合同的变更和解除9.1第三方介入合同的变更和解除应经三方协商一致,并以书面形式进行。9.2第三方介入合同的变更和解除不得损害甲乙双方的合法权益。10.第三方介入合同的终止10.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。10.3第三方介入合同终止后,第三方不得再以任何形式介入原合同执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包括平面图、立面图、剖面图、系统图等,需按照国家相关消防设计规范和标准进行绘制。说明:设计图纸是消防系统设计与施工的重要依据,需确保图纸的准确性、完整性和可操作性。2.施工记录详细要求:记录施工过程中的重要信息,包括施工日期、施工内容、施工人员、设备使用情况等。说明:施工记录是施工过程的重要凭证,有助于后续的验收和质保。3.验收报告详细要求:详细记录消防系统验收的日期、地点、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是消防系统验收合格的重要文件,需确保报告的真实性和完整性。4.合同附件详细要求:包括合同变更协议、付款凭证、第三方介入合同等。说明:合同附件是合同执行过程中的补充文件,有助于明确各方的权利和义务。5.材料清单详细要求:详细列出消防系统所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:材料清单是确保施工质量和进度的重要依据,需确保清单的准确性和完整性。6.人工清单详细要求:详细列出施工过程中所需人员的工种、姓名、工时、工资等信息。说明:人工清单是计算施工成本和进度的重要依据,需确保清单的准确性和完整性。7.机械清单详细要求:详细列出施工过程中所需机械设备的名称、型号、数量、租赁费用等信息。说明:机械清单是确保施工进度和效率的重要依据,需确保清单的准确性和完整性。8.质量检验报告详细要求:记录消防系统设备的质量检验结果,包括检验日期、检验人员、检验项目、检验结果等。说明:质量检验报告是确保消防系统设备质量的重要文件,需确保报告的真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)乙方未按约定时间完成设计或施工;b)乙方提供的消防系统设备不符合设计要求或质量不合格;c)乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害;d)乙方未按约定时间完成验收或交付;e)第三方介入合同未按约定履行;f)任何一方未按约定支付款项。2.责任认定标准:a)违约行为发生后,甲乙双方应在3个工作日内协商解决;b)协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼;c)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;修复、更换或重新提供不符合要求的设备或服务;赔偿因违约行为造成的损失;承担因违约行为产生的其他责任。3.示例说明:a)乙方未按约定时间完成设计,导致施工延误。乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金,并承担由此产生的损失。b)乙方提供的消防设备不符合设计要求,导致系统无法正常运行。乙方应无条件更换或修复设备,并承担由此产生的费用。c)第三方介入合同中,第三方未按约定履行职责,导致合同无法履行。第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024版数据中心消防系统设计与施工合同3本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.合同标的2.1消防系统设计要求2.2消防系统施工要求2.3消防系统设备清单3.设计要求3.1设计依据3.2设计原则3.3设计内容3.4设计进度安排4.施工要求4.1施工依据4.2施工原则4.3施工内容4.4施工进度安排5.设备供应5.1设备供应商资质要求5.2设备质量要求5.3设备供应时间与地点6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工管理人员要求6.3施工现场管理制度7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量检验与验收8.进度保证8.1设计进度保证8.2施工进度保证8.3进度延误责任9.费用与支付9.1设计费用9.2施工费用9.3费用支付方式9.4费用支付时间10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止14.4合同附件14.5合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(设计方)名称:____________________1.1.2甲方(设计方)地址:____________________1.1.3甲方(设计方)联系人:____________________1.1.4甲方(设计方)联系电话:____________________1.1.5甲方(设计方)开户银行:____________________1.1.6甲方(设计方)银行账号:____________________1.2合同签订时间与地点1.2.1合同签订时间:____________________1.2.2合同签订地点:____________________1.3合同生效条件1.3.1本合同经双方签字盖章后生效。1.3.2合同签订后,甲方需在5个工作日内向乙方支付合同总价的20%作为预付款。2.合同标的2.1消防系统设计要求2.1.1设计范围:根据甲方提供的数据中心场地和设备情况,进行消防系统整体设计。2.1.2设计内容:包括消防系统方案设计、施工图设计、设备选型及安装指导等。2.1.3设计标准:符合国家现行消防设计规范及相关标准。2.2消防系统施工要求2.2.1施工范围:根据甲方提供的消防系统设计文件,进行施工图审查、施工组织设计、施工监督等。2.2.2施工内容:包括消防系统设备采购、安装、调试、验收等。2.2.3施工标准:符合国家现行消防施工规范及相关标准。2.3消防系统设备清单2.3.1设备品牌:____________________2.3.2设备型号:____________________2.3.3设备数量:____________________3.设计要求3.1设计依据3.1.1国家现行消防设计规范3.1.2甲方提供的相关资料3.1.3设计方专业经验3.2设计原则3.2.1安全可靠3.2.2经济合理3.2.3技术先进3.3设计内容3.3.1消防系统总体布局设计3.3.2消防系统设备选型设计3.3.3消防系统管道及线路设计3.3.4消防系统电气控制设计3.4设计进度安排3.4.1设计阶段:____________________3.4.2设计完成时间:____________________4.施工要求4.1施工依据4.1.1甲方提供的消防系统设计文件4.1.2国家现行消防施工规范4.1.3施工方专业经验4.2施工原则4.2.1安全文明施工4.2.2质量保证4.2.3进度保证4.3施工内容4.3.1消防系统设备采购4.3.2消防系统设备安装4.3.3消防系统管道及线路施工4.3.4消防系统电气控制施工4.4施工进度安排4.4.1施工阶段:____________________4.4.2施工完成时间:____________________5.设备供应5.1设备供应商资质要求5.1.1具有国家规定的消防产品生产许可5.2设备质量要求5.2.1符合国家现行消防产品标准5.2.2具有合格证书和检测报告5.3设备供应时间与地点5.3.1设备供应时间:____________________5.3.2设备供应地点:____________________6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.1.1项目经理:____________________6.1.2技术负责人:____________________6.1.3施工员:____________________6.2施工管理人员要求6.2.1具备相关专业知识6.2.3具备较强的责任心6.3施工现场管理制度6.3.1施工现场安全管理制度6.3.2施工现场质量管理制度6.3.3施工现场进度管理制度8.质量保证8.1设计质量保证8.1.1设计方保证设计文件符合国家现行消防设计规范和相关标准。8.1.2设计方对设计文件进行审查,确保设计合理、可靠。8.1.3设计方对施工过程中发现的设计问题进行修改和完善。8.2施工质量保证8.2.1施工方保证施工质量符合国家现行消防施工规范和相关标准。8.2.2施工方对施工过程中发现的质量问题进行及时整改。8.2.3施工方保证消防系统安装调试后符合设计要求。8.3质量检验与验收8.3.1设计文件经甲方审核合格后,方可进行施工。8.3.2施工过程中,甲方有权对施工质量进行监督和检验。8.3.3工程竣工后,双方共同对消防系统进行验收。9.进度保证9.1设计进度保证9.1.1设计方按照合同约定的时间节点提交设计文件。9.1.2设计方因特殊原因导致进度延误,应提前通知甲方,并采取补救措施。9.2施工进度保证9.2.1施工方按照合同约定的时间节点完成施工任务。9.2.2施工方因特殊原因导致进度延误,应提前通知甲方,并采取补救措施。9.3进度延误责任9.3.1因设计方原因导致进度延误,由设计方承担相应责任。9.3.2因施工方原因导致进度延误,由施工方承担相应责任。10.费用与支付10.1设计费用10.1.1设计费用总额为人民币____________________元。10.1.2设计费用支付方式:分期支付,具体支付节点及金额如下:10.1.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为人民币____________________元。10.1.2.2进度款:设计文件审核合格后支付,金额为人民币____________________元。10.1.2.3结算款:工程竣工验收合格后支付,金额为人民币____________________元。10.2施工费用10.2.1施工费用总额为人民币____________________元。10.2.2施工费用支付方式:分期支付,具体支付节点及金额如下:10.2.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为人民币____________________元。10.2.2.2进度款:施工过程中,根据实际进度支付,金额为人民币____________________元。10.2.2.3结算款:工程竣工验收合格后支付,金额为人民币____________________元。10.3费用支付方式10.3.1支付方式:银行转账。10.3.2付款人:甲方。10.3.3收款人:乙方。10.4费用支付时间10.4.1预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。10.4.2进度款支付时间:根据实际进度确定。10.4.3结算款支付时间:工程竣工验收合格后。11.保密条款11.1保密内容11.1.1合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。11.1.2合同双方在合同履行过程中交换的任何技术资料。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。11.2.2即使合同终止,保密义务仍持续存在。11.3违约责任11.3.1任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方未按合同约定履行义务。12.1.2任何一方违反保密条款。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。12.2.2任何违约行为给对方造成损失的,违约方应赔偿实际损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议报告。13.2.2双方应配合争议解决程序,提供相关证据。14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署。14.3合同终止14.3.1合同因下列原因终止:14.3.1.1合同约定的期限届满。14.3.1.2合同双方协商一致解除合同。14.3.1.3因不可抗力导致合同无法履行。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于:14.4.1.1合同双方营业执照复印件。14.4.1.2设计文件。14.4.1.3施工图纸。14.5合同份数及效力14.5.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选定的,提供中介、咨询、监理、检验、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照甲方或乙方的要求,提供专业、客观的服务。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息。15.3.2第三方有权根据服务内容,收取合理的服务费用。15.4第三方的义务15.4.1第三方应保证其提供的服务符合合同约定。15.4.2第三方应保守甲方或乙方提供的商业秘密。15.5第三方的介入方式15.5.1第三方的介入应经甲方和乙方协商一致,并以书面形式确定。15.5.2甲方或乙方有权根据项目需要,邀请多个第三方参与。16.第三方介入的额外条款16.1甲方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1.1甲方应提前通知乙方第三方介入的相关信息,包括第三方名称、职责、服务内容等。16.1.2甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力。16.1.3甲方应承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用。16.2乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.2.1乙方应配合甲方安排的第三方介入工作。16.2.2乙方应提供第三方履行职责所需的必要条件。16.2.3乙方应确保第三方在履行合同过程中不损害其合法权益。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体如下:17.1.2.1第三方的责任限额为人民币____________________元。17.1.2.2如第三方责任限额不足以覆盖损失,甲方或乙方有权要求第三方承担超出部分的责任。17.2责任限额的调整17.2.1双方可根据实际情况,经协商一致后调整第三方的责任限额。17.2.2调整后的责任限额应以书面形式通知对方,并作为合同的一部分。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是委托与被委托的关系。18.1.2第三方应根据甲方的要求,独立履行职责。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间是协作与配合的关系。18.2.2第三方应尊重乙方的合法权益,不得损害乙方利益。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。18.3.2甲方或乙方在第三方介入过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。18.3.3如第三方在履行合同过程中,因甲方或乙方原因导致合同无法履行,责任由相关方承担。19.第三方介入的合同终止19.1如第三方在合同履行过程中出现重大违约行为,经双方协商一致,可以终止第三方介入。19.2第三方介入的终止,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照复印件要求:提供加盖公章的营业执照复印件,以证明合同双方具备合法的经营资格。说明:营业执照复印件用于证明甲乙双方的合法身份,确保合同的合法性。2.设计文件要求:设计文件应包括消防系统总体布局设计、设备选型设计、管道及线路设计、电气控制设计等,并符合国家现行消防设计规范。说明:设计文件是施工的依据,需确保其准确性和可靠性。3.施工图纸要求:施工图纸应详细标明消防系统设备安装位置、管道线路走向、电气控制接线等,并符合国家现行消防施工规范。说明:施工图纸是施工人员施工的指导文件,需确保其准确性和规范性。4.消防系统设备清单要求:设备清单应包括设备品牌、型号、数量等信息,并确保设备符合国家现行消防产品标准。说明:设备清单是设备采购的依据,需确保其准确性和完整性。5.消防系统设备合格证书和检测报告要求:提供设备合格证书和检测报告,证明设备符合国家现行消防产品标准。说明:设备合格证书和检测报告是设备质量的保证,需确保其真实性和有效性。6.施工现场管理制度要求:制定施工现场管理制度,包括安全文明施工、质量保证、进度保证等方面的内容。说明:施工现场管理制度是确保施工顺利进行的重要保障。7.消防系统设备采购合同要求:设备采购合同应明确设备品牌、型号、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。说明:设备采购合同是设备采购的依据,需确保其合法性和有效性。8.消防系统设备安装合同要求:设备安装合同应明确安装范围、安装标准、安装时间、验收标准等内容。说明:设备安装合同是设备安装的依据,需确保其合法性和有效性。9.消防系统竣工验收报告要求:竣工验收报告应详细记录消防系统验收过程、验收结果、验收结论等。说明:竣工验收报告是消防系统验收的依据,需确保其真实性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定违约行为:设计文件不符合国家现行消防设计规范。责任认定:设计方应承担违约责任,包括但不限于:重新设计并修改设计文件,直至符合规范。向甲方支付违约金,违约金为设计费用的一定比例。示例:若设计文件因不符合规范导致施工无法进行,设计方需承担全部责任。2.施工方违约行为及责任认定违约行为:施工质量不符合国家现行消防施工规范。责任认定:施工方应承担违约责任,包括但不限于:重新施工并确保质量符合规范。向甲方支付违约金,违约金为施工费用的一定比例。示例:若施工方在施工过程中发现质量问题,施工方需承担全部责任。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在履行合同过程中出现重大失误,导致合同无法履行。责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于:重新履行合同或部分履行合同。向甲方支付违约金,违约金为第三方服务费用的一定比例。示例:若第三方在提供咨询服务时出现重大失误,第三方需承担相应责任。4.甲方违约行为及责任认定违约行为:甲方未按时支付费用。责任认定:甲方应承担违约责任,包括但不限于:向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的一定比例。按照合同约定,赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方未按时支付设计费用,甲方需承担相应责任。5.乙方违约行为及责任认定违约行为:乙方未按时完成设计或施工。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于:按照合同约定,支付违约金,违约金为延误工期的一定比例。按照合同约定,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未按时完成设计,乙方需承担相应责任。全文完。2024版数据中心消防系统设计与施工合同4本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计要求3.1设计原则3.2设计标准3.3设计范围3.4设计深度3.5设计文件要求4.施工要求4.1施工原则4.2施工标准4.3施工范围4.4施工方案4.5施工进度5.设备材料5.1设备清单5.2材料清单5.3设备材料供应商5.4设备材料质量要求6.质量保证6.1设计质量保证6.2施工质量保证6.3质量检验6.4质量责任7.工程造价7.1工程造价计算方法7.2工程造价构成7.3工程造价调整7.4付款方式8.交工验收8.1交工验收标准8.2交工验收程序8.3交工验收时间8.4交工验收责任9.返修与保修9.1返修范围9.2返修责任9.3保修期限9.4保修责任10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方法12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2附件14.3合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024版数据中心消防系统设计与施工合同1.2合同编号:DSFS202400011.3合同签订日期:2024年4月1日1.4合同双方1.4.1甲方(建设单位):科技有限公司1.4.2乙方(施工单位):消防科技有限公司第二条项目概况2.1项目名称:科技有限公司数据中心消防系统工程2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米2.4项目工期:自合同签订之日起,施工期为6个月第三条设计要求3.1设计原则:符合国家相关消防设计规范和行业标准3.2设计标准:GB500162014《建筑设计防火规范》3.3设计范围:包括消防系统设计、消防设施设备选型、消防系统图纸设计3.4设计深度:满足施工及验收要求3.5设计文件要求:3.5.1设计文件应完整、清晰、规范3.5.2设计文件应包含设计说明书、图纸、设备清单等3.5.3设计文件应在合同签订后1个月内提交甲方审核第四条施工要求4.1施工原则:确保工程质量、安全、进度4.2施工标准:GB502012017《建筑消防工程施工及验收规范》4.3施工范围:包括消防系统施工、消防设施设备安装、调试4.4施工方案:4.4.1施工前应编制详细的施工方案4.4.2施工方案应包括施工组织设计、施工工艺流程、施工进度安排等4.4.3施工方案应在合同签订后2个月内提交甲方审核4.5施工进度:4.5.1施工进度应按照施工方案执行4.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论