2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则3篇_第1页
2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则3篇_第2页
2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则3篇_第3页
2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则3篇_第4页
2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则3篇_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订背景与目的1.3合同履行期限与地点1.4工程概况及施工范围1.5工程量清单及计价方式1.6工程进度计划及里程碑节点1.7工程质量标准与验收要求1.8安全生产及环境保护要求1.9人员配置与资质要求1.10材料设备采购及供应要求1.11工程款支付方式及进度1.12合同变更与调整1.13合同解除与终止1.14违约责任及争议解决1.15合同附件及补充条款第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1合同甲方:电力有限公司1.1.2合同乙方:建筑工程有限公司1.1.3甲方法定代表人:1.1.4乙方法定代表人:1.1.5甲方地址:省市区路号1.1.6乙方地址:省市区路号1.2合同签订背景与目的1.2.1为保障35KV变电站建设的顺利进行,确保工程质量和安全,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方经友好协商,签订本合同。1.2.2本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、按质、按量完成。1.3合同履行期限与地点1.3.1合同履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止。1.3.2合同履行地点:省市区变电站建设工地。1.4工程概况及施工范围1.4.1工程概况:新建35KV变电站一座,包括主变压器、高压配电装置、低压配电装置、自动化系统等。1.4.2施工范围:包括土建、电气、自动化系统、通信、消防等施工内容。1.5工程量清单及计价方式1.5.1工程量清单:详见附件一《35KV变电站施工工程量清单》。1.5.2计价方式:按工程量清单所列项目及相应单价计算,总价包干。1.6工程进度计划及里程碑节点1.6.1工程进度计划:详见附件二《35KV变电站施工进度计划》。1.6.2.1土建基础完工1.6.2.2电气设备安装完成1.6.2.3自动化系统调试完成1.6.2.4工程验收合格1.7工程质量标准与验收要求1.7.1工程质量标准:执行国家相关质量标准及行业规范。1.7.2验收要求:工程验收分为初验和终验,由双方共同组织,验收合格后方可交付使用。1.8安全生产及环境保护要求1.8.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制。1.8.2乙方应采取有效措施,确保施工过程中的环境保护,防止污染和生态破坏。1.9人员配置与资质要求1.9.1乙方应配备具有相应资质的专业技术人员和管理人员,确保工程顺利进行。1.9.2乙方施工人员应具备相应的技能证书,且身体健康,无重大疾病。1.10材料设备采购及供应要求1.10.1乙方应按照合同约定,采购符合质量标准、性能稳定、安全可靠的材料设备。1.10.2乙方应在工程开工前,将材料设备的采购计划报送甲方审核,经批准后方可进行采购。1.11工程款支付方式及进度1.11.1工程款支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件三《工程款支付进度表》。1.11.2甲方应在约定的支付节点内,按照合同约定支付工程款。1.12合同变更与调整1.12.1合同签订后,如因不可抗力等原因导致工程范围、工期、质量标准等发生变化,双方应协商一致,签订补充协议,对合同进行变更或调整。1.13合同解除与终止1.13.1发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:1.13.1.1合同一方严重违约,经另一方催告后仍不履行;1.13.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行;1.13.1.3其他法律、法规规定的情形。1.14违约责任及争议解决1.14.1合同一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。1.14.2双方在履行合同过程中发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同附件及补充条款1.15.1本合同附件包括:1.15.1.1附件一:35KV变电站施工工程量清单1.15.1.2附件二:35KV变电站施工进度计划1.15.1.3附件三:工程款支付进度表1.15.2本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.1安全生产及环境保护要求(续)8.1.1乙方应定期对施工现场进行安全检查,确保施工安全。8.1.2乙方应制定应急预案,并在发生安全事故时,及时采取措施进行处置。8.1.3乙方应遵守国家环保法规,对施工现场的固体废弃物、废水、废气等进行妥善处理。8.2人员配置与资质要求(续)8.2.2乙方技术负责人应具备相关专业高级工程师职称。8.2.3乙方施工人员应持有相应的岗位资格证书,如电工证、焊工证等。8.3材料设备采购及供应要求(续)8.3.1乙方采购的材料设备应具有产品合格证、质量检验报告等文件。8.3.2乙方应在采购前向甲方提供材料设备的样品,经甲方确认后方可批量采购。8.3.3乙方应保证所采购的材料设备符合设计要求,并保证在施工现场的合理使用期限。8.4工程款支付方式及进度(续)8.4.1工程款支付节点:按照工程进度计划,分为基础工程、主体工程、装饰装修工程、设备安装工程等阶段支付。8.4.2工程款支付比例:各阶段支付比例根据工程量及合同约定进行调整。8.4.3工程款支付条件:乙方提交合格的进度款支付申请,并提供相应的验收资料。8.5合同变更与调整(续)8.5.1合同变更应书面通知对方,并在变更内容达成一致后,签订书面变更协议。8.5.2变更后的合同条款,对双方均有约束力。8.5.3合同变更涉及工期、费用等重大事项时,需报相关部门审批。8.6合同解除与终止(续)8.6.1合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已发生的合同关系。8.6.2合同解除或终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并将工程移交甲方。8.6.3合同解除或终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项。8.7违约责任及争议解决(续)8.7.1乙方未按合同约定履行义务,导致工程延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。8.7.2甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。8.7.3双方因争议解决发生诉讼费用,由败诉方承担。8.8合同附件及补充条款(续)8.8.1.1施工图纸及技术资料8.8.1.2材料设备清单8.8.1.3施工组织设计8.8.1.4安全生产及环境保护措施8.8.2本合同补充条款由双方另行协商确定,并作为合同不可分割的一部分。8.9合同生效及终止8.9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.9.2合同履行完毕或合同解除、终止后,本合同自动失效。8.10合同份数及保管8.10.1本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。8.10.2本合同自签字(或盖章)之日起,双方应妥善保管合同文本。第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方定义1.1.1本合同中所称的“第三方”是指除合同甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、设计单位、材料供应商等。1.2第三方介入的情形1.2.1在本合同履行过程中,如因工程需要,甲方或乙方有权邀请第三方介入,以提供专业服务或进行特定工作。1.3第三方责任限额1.3.1第三方介入本合同工程,应承担相应的责任。第三方的责任限额应根据其服务内容、工作范围及合同约定确定。1.3.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方提供服务前由双方共同确认。1.4第三方介入的程序1.4.1甲方或乙方拟邀请第三方介入时,应提前通知对方,并提供第三方的资质证明、服务内容、责任限额等相关资料。1.4.2双方应在接到通知后,对第三方的资质和责任限额进行审查,并在五个工作日内给予书面答复。1.5第三方与甲乙方的责任划分1.5.1第三方介入本合同工程,其服务内容应限于合同约定的范围内,超出范围的责任由第三方自行承担。1.5.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成工程损失或质量问题的,应承担相应的赔偿责任。1.5.3第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规或本合同约定,导致工程损失的,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。1.6第三方与甲乙方的权利义务1.6.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助,包括但不限于现场通行、材料设备供应等。1.6.2第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。1.6.3第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量。1.7第三方介入合同的签订1.7.1第三方介入本合同工程,甲方或乙方应与第三方签订书面服务合同,明确双方的权利义务和责任。1.7.2第三方服务合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。1.8第三方介入合同的变更1.8.1第三方介入合同在履行过程中如需变更,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。1.8.2第三方介入合同的变更,不影响本合同的履行。1.9第三方介入合同的解除1.9.1如第三方介入合同因不可抗力等原因无法履行,任何一方均可解除合同,并按照合同约定处理相关事宜。1.9.2如第三方违反合同约定,甲方或乙方有权解除合同,并要求第三方承担相应的赔偿责任。1.10第三方介入合同的争议解决1.10.1第三方介入合同在履行过程中发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。1.11第三方介入合同的有效期1.11.1第三方介入合同的有效期应根据其服务内容和工程进度确定,但最长不得超过本合同约定的工程完工日期。1.12第三方介入合同的终止1.12.1第三方介入合同履行完毕或因其他原因终止时,甲方、乙方和第三方应共同进行工程验收,确认工程质量和安全。1.12.2第三方介入合同终止后,第三方应将相关资料、文件及设备等移交给甲方或乙方。1.13第三方介入合同的费用结算1.13.1第三方介入合同的费用结算应按照合同约定进行,甲方或乙方应按照约定支付服务费用。1.13.2第三方介入合同的费用结算,不影响本合同中甲方和乙方之间的费用结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:35KV变电站施工工程量清单详细要求:包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等,以及相关的计算方法和依据。说明:此清单为工程量计算的依据,是工程款支付的基础。2.附件二:35KV变电站施工进度计划详细要求:包括施工阶段、开始时间、结束时间、关键节点、进度目标等。说明:此计划为工程进度控制的依据,确保工程按期完成。3.附件三:工程款支付进度表详细要求:包括支付阶段、支付金额、支付时间、支付条件等。说明:此表格为工程款支付的详细安排,确保资金使用的合理性和透明度。4.附件四:安全生产及环境保护措施详细要求:包括安全管理制度、应急预案、环境保护措施等。说明:此措施为保障施工安全、环境保护的依据。5.附件五:材料设备清单详细要求:包括材料设备的名称、规格、数量、供应商、单价、总价等。说明:此清单为材料设备采购和供应的依据。6.附件六:人员配置表详细要求:包括项目经理、技术负责人、施工人员等人员的姓名、职务、资质证书等。说明:此表格为人员配置的依据,确保施工人员的专业性。7.附件七:第三方服务合同详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任限额等。说明:此合同为第三方介入服务的依据,明确双方的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成工程。责任认定标准:每延迟一天,乙方应支付甲方合同总价千分之一的违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,乙方实际完成工期为7个月,则乙方需支付甲方合同总价千分之七的违约金。2.违约行为:乙方提供的材料设备质量不合格。责任认定标准:乙方应无条件更换不合格材料设备,并承担由此产生的费用。示例说明:若乙方提供的电缆经检测不合格,乙方需立即更换,并承担检测费用及更换费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应支付乙方合同约定比例的违约金。示例说明:若甲方未按约定支付工程款,则每延迟支付一天,甲方需支付乙方合同总价千分之二的违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的服务。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,甲方和乙方有权要求第三方赔偿损失。示例说明:若第三方未能按约定时间完成检测工作,第三方需支付甲方合同总价千分之一的违约金。全文完。2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围及内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程质量要求5.设计与施工5.1设计要求5.2施工要求5.3设计变更及施工调整6.质量保证6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.进度保证7.1进度计划7.2进度调整7.3进度责任8.工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更责任9.合同价格9.1价格组成9.2价格调整9.3付款方式10.风险责任10.1风险识别10.2风险分担10.3风险处理11.保险11.1保险责任11.2保险范围11.3保险费用12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效14.2合同附件14.3其他事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同背景基于甲方为满足电力系统需求,决定建设一座35KV变电站,乙方作为施工总承包单位,负责该变电站的施工建设。1.2合同目的本合同目的为明确甲乙双方在35KV变电站施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到合同约定的质量、工期和投资目标。1.3合同范围本合同范围包括35KV变电站的建设施工,包括但不限于土建、电气、设备安装、调试等全部施工内容。2.合同双方2.1甲方甲方为电力公司,地址:市区路号,法定代表人:。2.2乙方乙方为建筑工程有限公司,地址:市区路号,法定代表人:。3.项目概况3.1项目名称市35KV变电站建设项目。3.2项目地点市区街道。3.3项目规模变电站总容量为35KV,包括主变压器、高压配电装置、低压配电装置等。3.4项目工期合同工期为自合同签订之日起12个月。4.工程范围及内容4.1工程范围本工程范围包括变电站的土建工程、电气工程、设备安装调试工程等。4.2工程内容土建工程:变电站基础、围墙、设备间等;电气工程:高压配电装置、低压配电装置、电缆敷设等;设备安装调试工程:主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器等。4.3工程质量要求工程质量应达到国家电力行业标准及合同约定的质量要求。5.设计与施工5.1设计要求设计应满足电力系统运行要求,符合国家及行业标准,设计文件应齐全、准确、完整。5.2施工要求施工应严格按照设计文件、施工规范和施工图纸进行,确保工程质量、安全、进度。5.3设计变更及施工调整设计变更及施工调整应按照合同约定程序进行,由甲方提出,乙方执行。6.质量保证6.1质量标准工程质量应达到国家电力行业标准及合同约定的质量要求。6.2质量检测乙方应按照合同约定进行质量检测,确保工程质量符合要求。6.3质量责任若因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方应承担相应责任,包括修复、赔偿等。8.工程变更8.1变更范围工程变更包括但不限于设计变更、工程量变更、工期变更等。8.2变更程序任何工程变更均需甲方书面同意,乙方提交变更申请,经甲方审核批准后实施。8.3变更责任因甲方原因导致的工程变更,由甲方承担相应责任;因乙方原因导致的工程变更,由乙方承担相应责任。9.合同价格9.1价格组成合同价格由工程量清单价格、暂列金额、暂估价等组成。9.2价格调整合同价格根据国家政策和市场行情调整,具体调整方式按合同约定执行。9.3付款方式合同价款分阶段支付,包括预付款、进度款、竣工结算款等。10.风险责任10.1风险识别双方应共同识别合同执行过程中可能出现的风险,包括政策风险、市场风险、自然灾害等。10.2风险分担风险分担按合同约定执行,如遇不可抗力等特殊情况,双方协商解决。10.3风险处理风险发生时,双方应及时采取措施,减少损失,并按合同约定处理。11.保险11.1保险责任乙方应购买工程一切险、意外伤害险等,确保工程安全。11.2保险范围保险范围包括但不限于施工人员意外伤害、工程损坏、第三方责任等。11.3保险费用保险费用由乙方承担,具体费用按合同约定执行。12.合同解除与终止12.1解除条件合同解除条件包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。12.2解除程序合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。12.3解除责任13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。13.2争议解决程序争议解决程序按合同约定执行,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。13.3争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。14.合同生效及其他14.1合同生效合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、施工图纸等。14.3其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计咨询机构等,其参与合同执行的具体角色和职责由合同具体约定。1.2第三方介入原因第三方介入合同执行的原因可能包括但不限于提高工程效率、确保工程质量、提供专业咨询服务等。2.第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方委托甲方或乙方可委托第三方参与合同执行,委托内容需在合同中明确。3.第三方职责3.1监理方监理方负责对施工过程进行监督,确保工程符合设计要求和规范标准。3.2检测机构检测机构负责对工程质量进行检测,提供检测报告。3.3设计咨询机构设计咨询机构负责对设计文件进行审查,提供设计咨询意见。4.第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在执行合同过程中因自身原因造成的损失,需承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方根据第三方资质、能力及合同约定共同确定。5.第三方与甲乙双方的权利义务5.1第三方权利第三方享有根据合同约定收取服务费用的权利。5.2第三方义务第三方应按照合同约定履行职责,确保工作质量,对因自身原因造成的损失承担相应责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方第三方与甲方之间为委托关系,甲方负责支付第三方服务费用,并监督第三方履行职责。6.2第三方与乙方第三方与乙方之间为合作关系,乙方提供工作条件和便利,并接受第三方的工作成果。6.3第三方与其他第三方第三方与其他第三方之间为独立主体,各自承担自身职责和责任,相互之间不承担连带责任。7.第三方介入后的合同变更7.1变更程序第三方介入后的合同变更需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。7.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方职责、服务费用、责任限额等。8.第三方介入后的合同终止8.1终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同终止等。8.2终止程序合同终止需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。8.3终止责任9.第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同合同约定的争议解决方式。9.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构同合同约定的争议解决机构。10.第三方介入后的合同附件10.1附件内容合同附件包括但不限于第三方资质证明、服务协议、责任限额协议等。10.2附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同附件清单2.项目相关文件工程量清单设计文件施工图纸施工方案质量检验标准3.第三方介入文件第三方资质证明第三方服务协议第三方责任限额协议4.付款凭证预付款收据进度款支付凭证结算款支付凭证5.工程变更文件工程变更申请工程变更通知工程变更协议6.质量检测报告质量检测报告质量检测合格证书7.争议解决文件争议解决申请书争议解决协议争议解决裁决书8.其他文件不可抗力证明甲方授权委托书乙方授权委托书附件详细要求和说明:合同签订文件:合同文本需完整、清晰,双方签字盖章后生效。项目相关文件:需符合国家相关标准和规范,确保工程质量。第三方介入文件:第三方需具备相应资质,服务协议需明确双方权利义务。付款凭证:付款凭证需真实有效,明确支付金额和日期。工程变更文件:变更申请需详细说明变更原因和内容,变更协议需双方签字盖章。质量检测报告:报告需真实、客观,反映工程质量实际情况。争议解决文件:争议解决申请书需明确争议内容,争议解决协议需双方签字盖章。其他文件:根据实际情况提供,确保合同执行过程中所需文件齐全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲乙双方未按合同约定时间完成工程进度。甲乙双方未按合同约定质量标准完成工程。甲乙双方未按合同约定支付款项。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准违约方应根据违约行为对非违约方造成的损失进行赔偿。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、修复、拆除等。违约责任认定示例:若甲方未按合同约定时间支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。若乙方未按合同约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方进行修复或拆除,并承担修复或拆除费用。若第三方未按合同约定履行职责,甲乙双方均有权要求第三方承担相应责任。全文完。2024年35KV变电站施工总承包合同规范执行细则2本合同目录一览1.施工准备与组织1.1施工现场管理1.1.1施工现场布置1.1.2施工现场安全1.1.3施工现场环境保护1.2施工进度计划1.2.1施工进度安排1.2.2进度调整与控制1.3施工人员与设备1.3.1人员配备与培训1.3.2设备选型与配置2.施工工艺与技术要求2.1施工方案2.1.1施工方法2.1.2施工工艺2.2技术规范与标准2.2.1国家标准2.2.2行业规范2.3质量控制与验收2.3.1质量标准2.3.2验收程序3.材料与设备采购3.1材料采购3.1.1材料采购流程3.1.2材料质量要求3.2设备采购3.2.1设备采购流程3.2.2设备质量要求4.施工现场管理与协调4.1施工现场管理4.1.1施工现场协调4.1.2施工现场调度4.2与相关单位的协调4.2.1政府部门4.2.2设计单位4.2.3监理单位4.2.4供应商5.施工质量控制与验收5.1质量控制体系5.1.1质量管理制度5.1.2质量监控措施5.2验收标准与程序5.2.1验收标准5.2.2验收程序6.施工安全与环境保护6.1安全管理制度6.1.1安全教育培训6.1.2安全生产责任制6.2环境保护措施6.2.1环境保护制度6.2.2环境监测与处理7.施工进度与成本控制7.1进度控制7.1.1进度计划执行7.1.2进度偏差处理7.2成本控制7.2.1成本预算7.2.2成本控制措施8.施工合同管理与变更8.1合同管理8.1.1合同履行8.1.2合同变更8.2变更管理8.2.1变更申请8.2.2变更处理9.付款与结算9.1付款方式9.1.1付款进度9.1.2付款条件9.2结算程序9.2.1结算要求9.2.2结算时间10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商10.1.2调解10.1.3仲裁10.1.4诉讼11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1合同解除程序11.1.2合同解除责任11.2合同终止条件11.2.1合同终止程序11.2.2合同终止责任12.违约责任12.1违约责任条款12.1.1违约行为12.1.2违约责任承担13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1附件一:施工图纸13.1.2附件二:工程量清单13.1.3附件三:合同附件清单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.施工准备与组织1.1施工现场管理1.1.1施工现场布置施工现场平面布置应按照设计图纸和施工组织设计进行,确保施工区域划分合理、功能明确。施工现场应设置明显的警示标志,包括安全警示、交通警示、施工警示等。1.1.2施工现场安全施工现场应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责。施工现场应配备必要的安全防护设施和应急救援设备,确保施工人员的安全。1.1.3施工现场环境保护施工现场应采取有效措施,减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染物的排放。施工现场应按照环保要求进行废弃物处理,确保施工现场的环境保护。1.2施工进度计划1.2.1施工进度安排施工进度计划应明确各阶段施工任务、时间节点和责任人。施工进度计划应根据实际情况进行调整,确保施工进度符合合同要求。1.2.2进度调整与控制如遇不可抗力因素导致施工进度延误,承包人应立即通知业主,并提出相应的调整方案。业主应在收到通知后五个工作日内回复,如同意调整,则双方协商确定新的进度计划。1.3施工人员与设备1.3.1人员配备与培训施工人员应具备相应的资质和技能,并进行岗前培训和安全教育。承包人应确保施工人员的健康和休息,保障其合法权益。1.3.2设备选型与配置施工设备应满足施工要求,并根据现场实际情况进行选型和配置。承包人应对施工设备进行定期维护和保养,确保设备正常运行。2.施工工艺与技术要求2.1施工方案2.1.1施工方法施工方法应遵循国家相关规范和标准,确保施工质量和安全。施工方法应结合工程特点和现场条件,制定合理的施工步骤和技术措施。2.1.2施工工艺施工工艺应保证施工质量,提高施工效率,降低施工成本。施工工艺应经过审批,并严格执行。2.2技术规范与标准2.2.1国家标准施工过程中应严格执行国家相关标准,确保工程质量。承包人应熟悉并掌握国家标准的最新要求。2.2.2行业规范施工过程中应参照行业规范,确保施工质量符合行业要求。承包人应关注行业规范的更新和变化。3.材料与设备采购3.1材料采购3.1.1材料采购流程材料采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保材料质量。材料采购流程应包括询价、比价、定标、合同签订等环节。3.1.2材料质量要求材料质量应符合国家相关标准和设计要求。材料进场时应进行检验,合格后方可使用。3.2设备采购3.2.1设备采购流程设备采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保设备质量。设备采购流程应包括询价、比价、定标、合同签订等环节。3.2.2设备质量要求设备质量应符合国家相关标准和设计要求。设备进场时应进行检验,合格后方可使用。4.施工现场管理与协调4.1施工现场管理4.1.1施工现场协调施工现场协调应确保施工进度、质量和安全。协调内容包括施工组织、资源调配、进度安排等。4.1.2施工现场调度施工现场调度应根据施工进度和现场情况,合理调配人力、物力资源。调度内容包括施工任务分配、施工人员调配、施工设备调配等。4.2与相关单位的协调4.2.1政府部门承包人应积极配合政府部门的管理和监督,及时报告施工情况。政府部门对施工提出的意见和建议,承包人应予以采纳。4.2.2设计单位承包人应与设计单位保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的设计问题。设计单位对施工提出的设计变更,承包人应按照要求进行施工。4.2.3监理单位承包人应积极配合监理单位的工作,接受监理单位的监督和检查。监理单位提出的整改要求,承包人应予以落实。4.2.4供应商承包人应与供应商保持良好关系,确保材料、设备及时供应。供应商提供的材料、设备质量不符合要求,承包人有权拒收。5.施工质量控制与验收5.1质量控制体系5.1.1质量管理制度质量管理制度应明确质量目标、职责、程序和措施。质量管理制度应涵盖施工全过程,确保工程质量。5.1.2质量监控措施质量监控措施应包括施工过程监控、材料检验、设备检验、验收等。质量监控措施应确保施工质量符合国家标准和设计要求。6.施工安全与环境保护6.1安全管理制度6.1.1安全教育培训安全教育培训应包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处理等。施工人员应参加安全教育培训,并掌握相关知识和技能。6.1.2安全生产责任制安全生产责任制应明确各级人员的安全生产职责,确保安全生产。安全生产责任制应纳入绩效考核,对违反规定者进行处罚。6.2环境保护措施6.2.1环境保护制度环境保护制度应明确环境保护目标和措施,确保施工过程中不造成环境污染。环境保护制度应纳入施工组织设计,并严格执行。6.2.2环境监测与处理环境监测应定期进行,对施工过程中产生的污染物进行监测和评估。环境处理措施应针对监测结果,采取有效措施降低污染物排放。8.施工进度与成本控制8.1进度控制8.1.1进度计划执行进度计划应详细列出各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的完成时间。承包人应每月向业主提交进度报告,报告应包括实际进度、计划进度及偏差分析。8.1.2进度偏差处理如出现进度偏差,承包人应立即分析原因,并提出纠正措施。业主应审核承包人提出的纠正措施,并在五个工作日内给予回复。8.2成本控制8.2.1成本预算成本预算应包括材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等。成本预算应与施工进度计划同步更新,确保预算的准确性。8.2.2成本控制措施承包人应采取措施控制成本,包括材料采购优化、施工效率提升等。任何超出成本预算的支出,承包人应及时通知业主,并说明原因。9.施工合同管理与变更9.1合同管理9.1.1合同履行承包人应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量、进度和成本。业主应按照合同约定支付工程款,并配合承包人完成相关工作。9.1.2合同变更合同变更需双方协商一致,并以书面形式进行。合同变更应明确变更内容、变更原因和变更后的合同条款。9.2变更管理9.2.1变更申请任何变更申请均应以书面形式提出,并说明变更原因和预期影响。变更申请应提交给业主,并由业主在五个工作日内予以回复。9.2.2变更处理业主审核变更申请后,如同意变更,应与承包人协商确定变更后的合同条款。变更处理过程中产生的额外费用,应由双方协商分担。10.付款与结算10.1付款方式10.1.1付款进度付款进度应根据施工进度和合同约定进行,包括预付款、进度款和结算款。预付款比例一般不超过合同总额的10%,进度款按完成工程量的一定比例支付。10.1.2付款条件付款条件包括工程质量合格、施工进度符合要求、材料设备验收合格等。业主应在收到承包人提交的付款申请和相关文件后五个工作日内支付工程款。10.2结算程序10.2.1结算要求结算要求包括工程款结算、质保金退还等。结算要求应在合同中明确,并按照合同约定执行。10.2.2结算时间结算时间应在工程竣工验收合格后三十日内完成。如因特殊原因需延长结算时间,双方应协商一致,并书面通知对方。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商争议发生后,双方应进行协商,寻求解决方案。协商期限一般不超过三十日,协商不成时,可进入下一步争议解决程序。11.1.2调解如协商不成,双方可申请第三方调解。调解期限一般不超过六十日,调解结果对双方均有约束力。11.1.3仲裁如调解不成,双方可提交仲裁机构仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。11.1.4诉讼如仲裁不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼程序应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定执行。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同解除程序合同解除需双方协商一致,并以书面形式进行。合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程、支付工程款及赔偿损失等问题。12.1.2合同解除责任因承包人原因导致合同解除的,承包人应承担违约责任。因业主原因导致合同解除的,业主应承担违约责任。12.2合同终止条件12.2.1合同终止程序合同终止需双方协商一致,并以书面形式进行。合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程、支付工程款及赔偿损失等问题。12.2.2合同终止责任因承包人原因导致合同终止的,承包人应承担违约责任。因业主原因导致合同终止的,业主应承担违约责任。13.违约责任13.1违约责任条款13.1.1违约行为违约行为包括但不限于工期延误、质量不合格、安全责任事故等。13.1.2违约责任承担违约责任承担包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。14.其他约定事项14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并签订补充协议。14.4合同签署承包人(盖章):________业主(盖章):________签署日期:________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或认可的,提供专业服务、技术支持、监督管理或其他辅助服务的独立法人、非法人组织或个人。第三方服务内容包括但不限于设计、监理、检测、咨询、培训等。15.2第三方选择与授权甲乙双方应共同决定第三方的选择,并签署相应的服务协议。第三方应在服务协议中明确其服务内容、责任范围、权利义务等。15.3第三方责任第三方应根据服务协议履行其职责,并对服务质量负责。第三方在执行服务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。15.4第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方同意,并由双方共同邀请或指定。第三方介入前,甲乙双方应与第三方就服务内容、费用、责任等进行充分沟通。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入通知甲乙双方应在第三方介入前至少五个工作日书面通知对方。通知应包括第三方的名称、服务内容、服务期限等信息。16.2第三方介入费用第三方介入费用应由甲乙双方协商确定,并在服务协议中明确。费用支付方式、支付时间应在服务协议中规定。16.3第三方介入监督甲乙双方应监督第三方履行服务协议,确保服

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论