河道治理工程合同协议书范本

页PAGE0编号：_____________河道治理工程合同发包人：________________________________________________承包人：___________________________签订日期：_______年______月______日依据《中华人民共和国合同法》，____________________(发包人)与(承包人)就__________________________工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本协议书。一．项目名称二.发包人的一般义务和责任承包方应于开工日期3天前发布开工通知。发包方为承包方提供施工用地，临时及永久占地、树木赔偿等由承包人自行解决。发包人配合承包人与当地政府及土地、林业等单位，协调处理相关事宜。以书面形式提交测量基本控制点、基线和水准点及其有关资料时间：开工前3天。设计交底时间：开工3天前。三.承包人的一般义务和责任监理人对承包人的施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。文明施工，承包人文明施工所需的费用由承包人承担。四、其它一般义务和责任施工期间，承包人必须按投标书上承诺的建造师、技术负责人到场且将该工程的建造师执业证书（原件）交发包人暂时保存，竣工后交还。未经发包人同意更换投标书上承诺人员者，更换一次承包人需向发包人交纳5万元违约金。承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：工作面的安全和施工质量影响。施工进度的影响。及时提供或移交工作面。保持相邻界面附近的结构质量。为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。在符合合同要求所许可的范围内,实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业,不得对现有的各种管道、电线、电缆等设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应协调和处理好与当地群众的关系。在合同工程施工期和缺陷责任期,承包人有义务采取措施防御洪水,保证工程的安全,必须服从抗洪抢险的命令和统一调度指挥。由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施,在汛前必须完全拆除，不能对河道的排洪能力造成任何影响。承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。除合同另有规定外，用于合同工程的当地材料包括合格的土料、石料、砂石料等，由承包人负责提供。各种料源、料场由承包人自己考察决定，其各项指标应符合技术规范和设计图纸的要求。承包人根据有关地质资料开采或采用其它方式供应时，应负责这类材料矿区的占用、剥离、开采、复耕、环保（含水土保持），以及办理各种许可相关手续和协调与当地居民的关系。施工总布置图所示的范围以外的各种料场的征地费用由承包人承担。所有上述工作所产生的一切费用均应包含在合同价格中。2履约担保履约保证金本款中采用现金形式的担保金额为合同价的10%。履约保证金的有效期履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。3承包人的人员及其管理在本款最后补充一款内容如下：为保证顺利实施，承包人的建造师、技术负责人及主要管理人员每月在工地的时间不少于22天，需离开时应经监理和业主同意，否则发包人将依据监理对建造师、技术负责人的考勤情况，按每天每人500元对承包人作惩罚处理，罚金将从工程进度款中扣除。合同签订后项目经理、技术负责人证件暂时由发包人保管至工程竣工验收，中途不得更换项目经理和技术负责人，若中途更换项目经理和技术负责人一次作伍万元罚金处理，罚金将从工程进度款中扣除。4.工程开工和完工总工期__________个日历天。5.工期延误逾期完工违约金额按__________元/天计。逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的__________％。6.安全文明施工乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。承包人在汛期期间，应无条件配合政府防汛部门的防讯工作，保证汛期施工安全度汛。承包人在施工中涉及临时及永久占地、树木赔偿等协调问题。应首先保证周边环境的安定和谐，由此造成的安全隐患及后果由承包人负责。承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用条款》第30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏，由此造成对周边环境的影响及不利后果由承包人负责。承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人职责区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生24小时内向发包人提交事故情况的书面报告。承包人应加强对职工进行施工安全教育，并在工人上岗前进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见技术条款，并应按中华人民共和国水利部第26号《水利工程建设安全生产管理规定》进行施工。7.预付款工程预付款总金额为合同价格的10％，提供预付款保函后拨付。工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。扣回时间：工程进度款拨付到合同价款20%时，开始抵扣预付款，按进度扣预付款的15%，直至拨付到合同价款90%时全部扣清。8.工程进度付款本工程为固定单价承包合同（临时工程为总价控制，在临时工程费用支付时需按实际发生量参照投标书中相应单价计量支付）。付款时间和方式为：根据完成工程实际进度付款，按每个月结算一次（进度款按实际完成合同价的95%支付），留实际完成合同价的5%，作为质保金，保修期满后付清。9.保险和风险赔偿发包人不参加保险，承包人对施工设备的保险采取自愿的原则，由承包人自行负责。本合同实施期间，除根据国家规定外，采取保险自愿的原则，承包人自行决定是否为其雇用的人员投保人身意外伤害，责任自负。本合同工程的保修期为自竣工验收合格后起1年。五、签约合同价：人民币（大写）____________________元（￥__________元）六、工程质量符合优质工程标准。七、承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。八、发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。九、承包人承诺执行开工通知，计划工期__________天。十、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。十一、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，副本2份。施工单位执正本一份，副本三份；发包人执正本一份，副本五份；其它副本分送有关单位。发包人：____________________承包人:法定代表人：法定代表人：

签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。八、合同形式：合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；九、签定合