商务认证考试选择、判断复习试题

第页商务认证考试选择、判断复习试题1.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，二、三级公司（）负责物资设备招标控制价和落地价的统筹管控。A、总经济师B、物设部长C、财务部长D、审计部长【正确答案】：A2.《中铁建工集团施工生产调度管理办法》要求，集团公司施工生产调度实行（）级管理。A、一级B、二级C、三级D、四级【正确答案】：C3.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，在施工过程中，要在满足（）的前提下，通过方案施组优化实现节约工期、提高工效、降低安质环保风险和减少投入、降本增效目标。A、安质环保、使用功能B、工期进度、技术可行C、安质环保、工期进度D、工期进度、使用功能【正确答案】：A4.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，责任成本下达率、项目经济责任承包书签订率、责任成本考核兑现率达到（）。A、70%B、80%C、90%D、100%【正确答案】：D5.经查实将不合法发票（客观原因无法查验和善意取得的除外).手续不完整自制凭证报销.入账，从而形成“小金库”或给单位造成损失且金额在（）元及以上的，视情节给予财务部门负责人组织处理.扣减薪酬等。A、2000B、5000C、10000D、20000【正确答案】：B6.《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）规定，建筑安装工程造价中冬雨季施工费属于（）。A、分部分项工程费B、企业管理费C、措施费D、规费【正确答案】：C7.就以下工程签订的合同不能称之为建设工程合同的是（）。A、工业建设工程B、农民自建低层住宅C、水利建设工程D、交通建设工程【正确答案】：B8.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，在全系统开展久竣未结项目专项行动，对竣工交付3年及以上未结算的路外项目三年内基本清零、路内项目消减（）以上。A、80%B、60%C、50%D、40%【正确答案】：C9.房建项目安全生产费计提比例要求占营业收入的（）。A、3%B、2%C、3.3%D、2.5%【正确答案】：A10.以下做法违法的是（）。A、对建筑工程实行总承包B、发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C、将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位D、将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位【正确答案】：D11.道路路床（槽）碾压按设计道路路基边缘图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积。在设计中明确加宽值的，按设计规定计算，设计中未明确的，可按设计路宽每侧各加（）cm计算。A、30B、40C、45D、50【正确答案】：D12.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，久竣未结项目是指已交工验收（）以上且未办理竣工结算或近（）及以上没有形成计价收入的项目。（）A、半年B、一年C、三年D、五年【正确答案】：C13.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，要加强分包管理要严格执行分包管理策划，合理控制分包队伍数量，强化量价双控，加强对“四违规”等分包问题治理，坚持（）原则，及时锁定并有效管控分包成本。A、日清日结、完工封账B、月结季清、完工封账C、季结季清、完工封账D、月结年清、完工封账【正确答案】：B14.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，突出（）原则，通过领导包保、签订责任状、实行激励措施等多种形式，一项一策，多措并举，推动久竣未结项目专项治理工作取得实效；对于竣工时间长、结算难度大的重难点项目，必要时运用法律手段攻坚克难、有效解决问题。A、实事求是B、效益优先C、综合施策D、销存控增【正确答案】：C15.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，久竣未结项目是指已交工验收（）以上且未办理竣工结算或近（）及以上没有形成计价收入的项目。A、半年B、一年C、三年D、五年【正确答案】：C16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款第10.2条“变更权”约定，变更指示均通过（）发出，承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、咨询单位【正确答案】：B17.项目部竣工及结算相关考核时均按照项目部（）计入项目成本。A、公司审定值B、分包上报值C、上报公司结算初审值D、决算值【正确答案】：C18.责任成本预算编制六项”原则是指（）；不低于“经营利润率”；客观、公平、公正合理及时；量价双控；集体决策、动态调整；价税分离。A、项目“零利润”B、整体下浮C、项目自主决策D、随时调整【正确答案】：A19.陈云书记在中国中铁大商务管理暨项目管理效益提升三年行动培训班开班式上讲到，推动突出问题的有效解决是大商务管理的总体工作目标之一，尤其要紧紧扭住的牛鼻子是（）。A、国企改革三年行动B、项目管理效益提升三年行动C、对标一流企业管理提升行动D、久竣未结项目专项行动【正确答案】：B20.在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼【正确答案】：D21.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，（）是贯穿项目始终的管控行为。A、市场竞争B、风险防控C、价值创造D、目标责任【正确答案】：B22.2021年10月30日，在常州召开项目管理提升会，对推行大商务管理作出安排部署，提出未来三年项目平均利润率年提升（）以上的奋斗目标。A、1个百分点B、0.5个百分点C、1.5个百分点D、2个百分点【正确答案】：B23.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中按设计图示墙中心线乘以厚度乘以槽深以体积计算的是（）。A、挖沟槽土方B、管沟土方C、挖淤泥、流砂D、地下连续墙【正确答案】：D24.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，（）尤其是工程局和投资公司是本企业久竣未结项目专项治理的责任主体，要落实主体责任，负责具体组织开展本企业久竣未结项目专项治理工作。A、股份公司B、二级公司C、三级公司D、项目部【正确答案】：B25.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款第14条“竣工结算”约定，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后（）天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。A、7B、14C、21D、28【正确答案】：A26.除专用合同条款另有约定外，关于合同条件执行优先顺序的解释，下列说法中正确的是（）。A、中标通知书优先于合同协议书B、投标函优先于专用合同条款C、图纸优先于通用合同条款D、已标价工程量清单优先于中标通知书【正确答案】：B27.根据陈文健总裁在中国中铁项目管理提升会上的讲话精神，项目中标后，各二三级公司要以（）策划率为目标，将项目管理策划作为指导项目实施的纲领和首要工作来抓，认真研究合同条款，准确把握边界条件。A、85%B、90%C、95%D、100%【正确答案】：D28.《建设工程工程量清单计价规范》2013版适用于（）工程量清单计价活动。A、建设工程发承包阶段B、建设工程实施阶段C、建设工程发承包和实施阶段D、建设工程招标投标阶段【正确答案】：C29.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，回填方中（）是按回填面积乘平均回填厚度计算工程量的。A、余方弃置B、室内回填C、基础回填D、场地回填【正确答案】：D30.根据陈文健总裁在中国中铁项目管理提升会上的讲话精神，（）是项目效益流失的主要原因之一,今后对项目所有的分包分供商补充合同结算都要严格控制,都要由三级公司审批或备案。A、劳务合同结算B、补充合同结算C、其他合同结算D、以上皆是【正确答案】：B31.分包合作的项目部项目经理审核，用欠付的进度款作为投标保证金，（）方可生效。A、项目经理本人签字B、加盖项目部公章C、项目经理本人签字且加盖公章D、商务经理签字【正确答案】：C32.根据建筑面积计算规范，主体结构内的阳台，其建筑面积应（）。A、按结构外围水平面积计算1/2面积B、按结构外围水平面积计算全面积C、按结构底板水平投影面积计算1/2面积D、按结构底板水平投影面积计算全面积【正确答案】：B33.因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，发包人可请求（）。A、不支付任何工程价款B、减少支付工程价款C、将建设工程拆除重建D、对承包人作出行政处罚，以儆效尤【正确答案】：B34.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，以下说法正确的是（）。A、2022年是三年行动起步年，细化方案、推进实施，达到年度目标。B、2023年是三年行动深化年，重点改进、深化推进，达到年度目标。C、2024年是三年行动提升年，总结提炼、持续提升，达到年度目标。D、以上皆是【正确答案】：D35.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，（）是大商务管理的重点环节，要强化标前工作向标后延伸传递，将投标阶段与项目实施阶段贯通联动、穿透管理。A、标前标后联动B、施工组织设计C、施工图预算D、标前经营【正确答案】：A36.某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A、137.70B、155.25C、186.30D、207.00【正确答案】：A37.劳务分包结算复审审减金额超（），需对项目进行处罚，按照超出部分审减金额的（）罚款。A、2%，3%B、2%，5%C、3%，5%D、1%，5%【正确答案】：C38.根据中国中铁项目管理提升会会议精神及相关要求，强化（）的工作导向，以项目管理效益提升专项行动为载体，积极推行大商务管理，提高工程项目和各级企业经济效益水平。A、一切工作到公司B、一切工作到成本部C、一切工作到工程部D、一切工作到项目【正确答案】：D39.2022年6月15日，集团公司在（）召开2022年度项目管理提升大会暨大商务管理推进会，全面动员、凝聚共识，具有里程牌意义。A、长沙B、武汉C、北京D、重庆【正确答案】：A40.项目经理部工程部在施工图纸到达后30日内，编制分工号主要物资需用数量明细表，经（）审核后移交物机部。A、项目总工B、商务经理C、项目经理D、生产经理【正确答案】：A41.根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018，安全生产费不包含（）。A、安全生产检查、评价、咨询费用B、安全设施及特种设备检测检验费用C、完善、改造和维护安全设施设备费用D、环境监控与检测【正确答案】：D42.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的要求，2022-2024年，责任成本下达率、项目经济责任承包书签订率、责任成本考核兑现率为（）。A、60%B、80%C、90%D、100%【正确答案】：D43.《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）规定，除了规费以外，不可竞争费用是（）。A、安全文明施工费B、社会保障费C、材料检验试验费D、总承包服务费【正确答案】：A44.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，以幕墙作为围护构件的建筑物，其建筑面积计算应按（）。A、建筑物外墙外围水平面积B、幕墙内侧围护面积C、幕墙中心线围护面积D、幕墙外边线围护面积【正确答案】：D45.行使建设工程优先受偿权的最长期限为（）。A、6个月B、9个月C、18个月D、24个月【正确答案】：C46.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，在（），要确保所有的风险可控，创造的所有价值、所有效益都要颗粒归仓。A、决策阶段B、实施阶段C、竣工阶段D、收尾阶段【正确答案】：D47.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，（）负责物资设备招标控制价和落地价的统筹管控。A、项目经理B、项目总经济师C、二、三级公司总经济师D、项目铁三角【正确答案】：C48.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，在（）面对风险要有责任人、有具体举措、有结果考核，把风险转化为机会。A、决策阶段B、实施阶段C、竣工阶段D、收尾阶段【正确答案】：B49.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于不可抗力事件导致的人员伤亡.财产损失及其费用增加，发承包双方承担并调整合同价款原则的表述正确的是（）。A、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由发包人承担B、工程所需清理.修复费用，应由承包人承担C、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担D、发包人.承包人人员伤亡由发包人负责，并应承担相应费用【正确答案】：C50.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，建立健全项目（）机制，建立项目收尾和竣工结算策划制度，强化责任落实和考核兑现。A、收尾管理B、成本管理C、收入管理D、物资管理【正确答案】：A51.下列不计算建筑面积的是（）。A、屋顶有围护结构的水箱间B、凸出墙外的腰线C、室外有围护结构楼梯D、建筑物内变形缝【正确答案】：B52.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的（）。A、人民法院选择鉴定机构进行鉴定B、双方当事人选择鉴定机构进行鉴定C、人民法院驳回起诉D、人民法院不予准许【正确答案】：D53.关于建筑面积计算，正确的说法是（）。A、建筑物顶部有围护结构的楼梯间层高不足2.2m按1/2计算面积B、建筑物内的变形缝不计建筑面积C、室外消防专用钢楼梯并入建筑物自然层计算建筑面积D、建筑物雨篷外挑宽度超过1.2m按水平投影面积1/2计算【正确答案】：A54.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，加大工程经济、工程商务等专业高校毕业生引进力度，确保每年引进人数占引进总人数的（）%以上，原则上3年内将企业商务人员数量提高到企业员工总量的（）%以上。（）A、10%；10%B、15%；10%C、5%；10%D、10%；20%【正确答案】：A55.根据中国中铁项目管理提升会会议精神及相关要求，强化（）的工作导向，以项目管理效益提升专项行动为载体，积极推行大商务管理，提高工程项目和各级企业经济效益水平。A、一切工作到公司B、一切工作到成本部C、一切工作到工程部D、一切工作到项目【正确答案】：D56.根据《市政工程工程量计算规范》（(GB50857—2013)的规定，在桥涵工程中当以体积计算混凝土工程量时，不扣除构件内钢筋、螺栓、预埋铁件、张拉孔道和单个面积≤（）m2的孔洞所占体积。A、0.25B、0.3C、0.4D、0.5【正确答案】：B57.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（）。A、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金B、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金C、人工费、材料费、施工机具使用费、总承包服务费、利润、规费和税金D、人工费、材料费、施工机具使用费、措施项目费、利润、规费和税金【正确答案】：A58.建设工程能够交付使用的前提（）。A、竣工验收合格B、未竣工验收C、未完工D、竣工验收不合格【正确答案】：A59.清单计量中平整场地按如下哪种方法计算（）。A、按首层结构外围内包的面积计算B、按首层投影面积计算C、按建筑物投影面积计算D、按建筑物首层建筑面积计算【正确答案】：D60.按照《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）的规定，工程建设风险因素所需费用在（）中考虑。A、分部分项工程费用所需费用B、其他项目费用C、措施项目费用所需费用D、规费【正确答案】：A61.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，（）是贯穿项目始终的管控行为。A、市场竞争B、风险防控C、价值创造D、目标责任【正确答案】：B62.根据公路工程标准施工招标文件（2009年版），桥涵工程基础挖方工程量计算规则是（）。A、基底周边加宽0.5m计算面积，乘以挖土深度B、按基础面积，乘以挖土深度计算C、按定额规定的放坡的实际体积计算D、以上都不对【正确答案】：A63.根据集团公司《项目管理提升三年行动推进方案》，到2024年末，物资设备集中采购率达到（）。A、85%B、90%C、95%D、98%【正确答案】：C64.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，大商务管理是在传统的成本管理基础上，强化了（）环节贯通穿透管理。A、经营开发、项目履约、成本管控、确权结算、考核激励B、经营开发、劳务管理、成本管控、确权结算、考核激励C、经营开发、项目履约、成本分析、分包结算、考核激励D、经营开发、劳务管理、成本分析、分包结算、考核激励【正确答案】：A65.国家标准GB55031-2022《民用建筑通用规范》，建筑面积应按建筑每个自然层楼（地）面处外围护（）所围空间的水平投影面积计算。A、外表面B、外保温层C、外保温层中心线D、外结构层【正确答案】：A66.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，现浇混凝土散水、坡道按设计图示尺寸以（）计算。A、中心线（延长米）B、水平投影面积C、体积（立方米）D、座（数量）【正确答案】：B67.为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A、脚手架工程B、冬雨季施工增加费C、二次搬运工程D、已完工程及设备保护【正确答案】：A68.根据二公司低成本运营细则，市政项目间接费总额限额与合同额的比例应不超过（）A、3.0%B、3.6%C、3.2%D、3.5%【正确答案】：A69.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应有承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的【正确答案】：B70.地下室的建筑面积计算正确的是（）。A、外墙保护墙上口外边线所围水平面积B、层高2.1m及以上者计算全面积C、层高不足2.2m者应计算1/2面积D、层高在1.9m以下者不计算面积【正确答案】：C71.若一次公开招标中将包件划分为5个，则应在招标文件中约定二次报价数量为：（）A、3B、4C、5D、6【正确答案】：C72.工程竣工验收的最小单位为（）。A、检验批B、单位工程C、分项D、分部【正确答案】：A73.在项目管理平台招采系统中，对于按照网价进行浮动的钢材招标，一般应采用（）价格调整方式。A、固定价格B、按比例浮动C、按金额浮动D、租赁招标【正确答案】：C74.建设工程主体结构的施工必须由谁来完成（）。A、发包人B、承包人C、分包人D、实际施工人【正确答案】：B75.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入（）。A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、计日工D、总承包服务费【正确答案】：D76.根据集团公司《项目管理提升三年行动推进方案》，“三书、两清单”指的是（）。A、三书指的是施工合同书、项目策划书、责任成本书；两清单指的是施工图预算成果清单、目标成本预算分解清单B、三书指的是施工合同书、商务策划书、责任成本书；两清单指的是施工合同清单、目标成本预算分解清单C、三书指的是项目策划书、岗位责任书、目标责任书；两清单指的是目标成本预算分解清单、总控数量清单D、三书指的是施工合同书、商务策划书、责任成本书；两清单指的是施工图预算成果清单、目标成本预算分解清单【正确答案】：A77.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，下列说法不正确的是（）。A、框架外表面的镶贴砖部分，按零星砌砖项目编码列项B、空斗墙的窗间墙、窗台下、楼板下等的实砌部分，按零星砌砖项目编码列项C、台阶、台阶挡墙、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙等按零星砌砖项目编码列项D、墙垛、砖压顶等按零星砌砖项目编码列项【正确答案】：D78.建筑物外墙外侧有保温隔热层的；（）。A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积C、应按结构外围外边线计算建筑面积D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积【正确答案】：A79.根据集团资金管理办法，各单位要建立银行账户管理风险预警制度，并对银行账户的使用情况实行动态监控，对业务量很少但又不能撤销的银行账户，必须按银行相关规定进行定期维护。应予以重点关注超出（）时间内未发生收付活动的银行账户，避免出现睡眠或久悬等不正常情况。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月【正确答案】：B80.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》中属于单价措施费的是（）。A、二次搬运费B、冬雨季施工增加费C、已完工程及设备保护费D、脚手架费【正确答案】：D81.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，项目策划要重点关注其（）、重点突出其（）和（）。（）A、经济合理性、目标性、可考核性B、目标性、经济合理性、可考核性C、可考核性、目标性、经济合理性D、经济合理性、时效性、可考核性【正确答案】：A82.下列有关建造合同的会计处理，不正确的有（）。A、建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用B、建造合同结果不能可靠估计且合同成本不能收回的，按合同成本确认合同收入C、建造合同结果不能可靠估计且合同成本能够收回的，按合同成本确认合同收入D、建造合同结果不能可靠估计且合同成本不能收回的，合同成本在发生时计入费用【正确答案】：B83.物资机械采用邀请招标的，拟邀请的投标单位必须在二公司发布（）内选择或公司物资机械部审核通过后的名单内选择。A、《集中招标结果》B、《合格供方名册》C、《框架协议结果》D、《限制交易名录》【正确答案】：B84.基础土方开挖深度应按（）标高至交付施工场地标高确定，无交付施工场地标高时，应按自然地面标高确定。A、基础底标高B、基础顶标高C、基础垫层底表面D、基础垫层顶表面【正确答案】：C85.公路工程标准施工招标文件（2009年版），对于桥涵工程后张法预应力钢材的长度计算，以下说法正确的是（）。A、按两端锚具间的理论长度计算B、按构件的长度计算C、按锚具间长度加工作长度计算D、按构件长度加工作长度计算【正确答案】：A86.基础、独立基础、带形基础侧边和满堂基础下翻构件的砖砌体（俗称砖胎膜），属于（）项目，工程计价时套用砖基础相关定额子目。A、措施B、实体C、实体超高D、措施超高【正确答案】：B87.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于暂估价的说法中，正确的是（）。A、材料（工程设备）暂估单价及调整表中只需填写暂估单价B、材料（工程设备）暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C、专业工程暂估价及结算价表中应填写暂估单价及计量单位D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写【正确答案】：B88.根据《GB500857—2013市政工程计量规范》规定，挖土应按自然地面测量标高至设计地坪标高的（）厚度确定A、最大B、最小C、平均D、实测【正确答案】：C89.《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）规定，完全由承包人承担计价风险是（）。A、国家法律、法规和政策发生变化B、机械设备故障造成费用增加C、不可抗力发生造成费用增加D、市场物价上涨造成费用增加【正确答案】：B90.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，未来三年(2022-2024年)项目平均利润率每年提高（）以上。A、0.3%B、0.5%C、0.7%D、1.0%【正确答案】：B91.根据《中铁建工集团山东有限公司低成本运营实施细则》规定，学校、市政类项目环境保护费总费用不得超过最终结算值的（），住宅类项目环境保护费总费用不得超过最终结算值的（），公建类项目环境保护费总费用不得超过最终结算值的（）。A、0.35%，0.4%，0.5%B、0.5%，0.5%，0.5%C、1.0%，0.5%，0.4%D、0.25%，0.4%，0.5%【正确答案】：A92.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中计算现浇整体楼梯的混凝土工程量为各层水平投影面积之和，不应扣除宽度≤（）的楼梯井面积。A、30cmB、30mmC、50cmD、50mm【正确答案】：C93.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，发承包人签订合同时，招标文件和中标人投标文件对某一事项的表述不一致，应以（）为准。A、招标文件B、投标文件C、双方协商D、由发承包人单方确定【正确答案】：B94.（9）建筑面积（共53题）-某建筑工程地下1层，地上9层，外墙轴线尺寸均为60m∗15m，外墙均为一砖厚，地下室层高为2.1m，首层层高为3.6m，其他层高均为3m，入口处有一有柱雨蓬6m×2.4m，则该建筑物的建筑面积为（）。A、8721.55m2B、9180.58m2C、8728.75m2D、8735.95m2【正确答案】：C95.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，现浇钢筋混凝土挑檐、天沟与现浇屋面板连接时，按（）为分界线；与圈梁连接时按（）为分界线为。A、外墙中心线；圈梁中心线B、外墙外边线；圈梁中心线C、外墙中心线；圈梁外边线D、外墙外边线；圈梁外边线【正确答案】：D96.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）有关规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制（）。A、标底B、工程量清单C、工程设计概算D、招标控制价【正确答案】：D97.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，未来三年(2022-2024年)项目管理策划率、商务策划率均要达到（）。A、85%B、90%C、95%D、100%【正确答案】：D98.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，在（），要确保所有的风险可控，创造的所有价值、所有效益都要颗粒归仓。A、决策阶段B、实施阶段C、竣工阶段D、收尾阶段【正确答案】：D99.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定土方体积应按（）计算。A、施工方案确定的状态体积B、挖掘前的天然密实体积C、施工图纸规定的体积D、招标人要求的土壤状态体积【正确答案】：B100.哪些主体查询、复制不动产登记资料，不动产登记机构不应当提供（）。A、权利人B、利害关系人C、无关人员D、有关国家机关【正确答案】：C1.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程竣工结算的计价原则。下列说法正确的是（）。A、总承包服务依据合同约定金额计算，不得调整B、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人C、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D、总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整【正确答案】：BC2.超高施工增加的计算基数，为+0.00以上工程的全部工程内容，但下列工程内容除外（）。A、±0.00所在楼层结构层（垫层）及其以下全部工程内容B、±0.00以上的预制构件制作工程C、现浇混凝土搅拌制作、运输及泵送工程D、脚手架工程【正确答案】：ABCD3.清单计量及计价（共54题）-清单描述中，泥浆护壁成孔灌注桩的项目特征描述应该包含以下（）些内容。A、地层情况B、空桩长度、桩长C、桩径D、成孔方法E、护筒类型、长度F、混凝土类别、强度等级【正确答案】：ABCDEF4.以下哪种情况可以采用单一来源采购（）。A、采用不可替代的专利、专有技术的；B、须像原分包商招标服务，否则将严重影响施工进度、质量、成本的C、其他只能从唯一分包商处采购的专业工程D、政府主管部门、建设单位、投资合伙人等指定分包单位的【正确答案】：ABCD5.陈文健总裁在中国中铁大商务管理暨项目管理效益提升三年行动培训班开班式上讲到，要持续完善商务管理配套制度，抓紧研究出台大商务管理手册，推动大商务管理实现（），保障各项举措落地见效，尽快形成一批大商务管理标志性成果。A、制度化B、流程化C、格式化D、表单化【正确答案】：ABD6.陈文建总裁在大商务管理暨项目管理效益提升培训班上讲到，策划是大商务管理的灵魂，要按照（）原则，确保营销报价、合同签约、施工生产、竣工验收、确权结算、收款关账六大环节环环有策划、环环高效衔接。A、无策划不商务B、无策划不施工C、项目策划全覆盖D、无策划不验工【正确答案】：ABC7.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中实心砖墙按设计图示尺寸以体积计算应扣除（）。A、门窗洞口B、钢筋混凝土柱梁C、钢筋混凝土板头D、砖墙内加固钢筋E、单个面积＞0.3m2的孔洞【正确答案】：ABE8.2023年2月份行文的项目集团责任承包管理目标责任书中，除了基础标准外，还综合考虑（）等因素。A、合同额10亿以上及2亿以下带来的影响B、甲方为私人企业带来的影响C、甲方为国有企业带来的影响D、垫资带来的影响【正确答案】：AB9.盘点的原则是（）。A、对于易于计量点验的，盘点时按准确的数量进行盘点B、于不易计量点验的，要按照尽量少估的原则进行，确保成本出足C、对于不易计量点验的，要按照尽量多估的原则进行，确保成本出足D、不得用盘点数量来调剂成本的高低【正确答案】：ABD10.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（）。A、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B、工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。C、工程量清单计价方式下，必须采用单价合同D、招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责【正确答案】：AB11.根据《中铁建工集团第二建设有限公司总分包结算考核处罚细则》中规定，总包结算上报延误，以下哪些岗位人员属于责任人员（）。A、项目经理B、项目总工C、生产经理D、商务经理E、物资主任【正确答案】：ABD12.根据集团资金管理办法，必须支付现金保证金的项目，集团公司及各单位对现金保证金支付建立审批备案制度，以下选项符合文件要求的有（）。A、支付单笔金额在200万元（含）-1000万元（不含）之间的现金保证金，由各单位履行决策程序B、支付单笔金额在500万元（含）-1000万元（不含）之间的现金保证金，由各单位履行决策程序C、支付单笔金额在1000万元（含）-5000万元（不含）之间的现金保证金，由集团公司总经理办公会审批D、支付单笔金额在5000万元（含）以上的现金保证金，由集团公司董事会审议，审议通过后报股份公司审批【正确答案】：ACD13.从价值的角度来看，大商务管理分为哪几个部分（）。A、价值源头B、价值实现C、价值投入D、价值固化【正确答案】：ABD14.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，要强化企业纵向各管理层级穿透管理、横向各职能部门协同联动，做到（）系统联动。A、全员参与B、全要素覆盖C、全管理环节D、全链条管理【正确答案】：ABC15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中不纳入分部分项工程项目综合单价中的是（ABCD）A、工程设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工费【正确答案】：ABCD16.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，强化项目策划的目标性、全面性，在做好（）等各阶段专项策划的基础上，必须突出施工阶段项目管理策划的针对性和有效性。A、投标报价B、合同谈判C、优化设计D、合同履约【正确答案】：ABC17.清单计算规则中关于屋面卷材防水以下说法正确的是（）。A、按实铺面积以m2计算.B、斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算C、不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积D、屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内【正确答案】：BCD18.清单计算规则下，关于砌块内墙说法正确的是（）。A、位于屋架下弦者，算至屋架下弦底B、无屋架者算至天棚底另加100mmC、有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶D、有框架梁时算至梁底【正确答案】：ABCD19.以下哪些费用属于规费计费基数（）。A、甲供主材费B、甲供设备费C、暂列金额D、暂估价E、措施项目费【正确答案】：ACDE20.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，大小临设施要在满足功能和安全要求前提下，本着（）的原则，严格控制建设标准，大力压减大小临设施费用。A、实用B、高效C、节约D、美观【正确答案】：ABC21.根据陈文健总裁在中国中铁项目管理提升会上的讲话精神，衡量大商务管理成效的关键环节为（）。A、项目经理责任制是否建立B、项目目标责任书是否签订C、项目考核兑现是否及时D、项目生产是否顺利E、项目物资供应是否及时【正确答案】：ABC22.“节税降存”是贯彻集团公司大商务管理的重要税务筹划工作，在合规合法的基础上，下列哪种行为可以有效“节税降存”（）。A、配备操作人员的机械租赁按照建筑服务选择9%或者3%低税率增值税发票B、在工程项目所在地成立分公司，从而减少就地预交增值税及附加C、在不含税价一致的前提下，选择低税率的劳务分包发票D、通过扣除专业分包中的材料.设备部分价款，减少就地预交【正确答案】：ABCD23.根据建筑面积计算规范，不计建筑面积的有（）。A、结构层高为2.1m的门斗B、建筑物内的大型上料平台C、无围护结构的观光电梯D、有围护结构的舞台灯光控制室E、过街楼底层的开放公共空间【正确答案】：BCE24.根据项目实际情况组织相关部门制定本项目材料节约指标与措施，主要物资节约指标包括（）等主材。A、钢筋B、混凝土C、木方模板D、临设板房【正确答案】：ABC25.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，大商务管理推行过程中，重点工作包括但不限于（）。A、强化标前策划与报价管理B、强化标前标后联动C、强化项目管理策划D、强化设计、方案双优化E、强化项目支出管控【正确答案】：ABCE26.对竣工结算金额的说法，以下说法正确的是（）。A、发包人与承包人签署的竣工结算文件上的竣工结算金额应作为付款依据B、承包人申报的结算金额，发包人虽不予认可，但是可作为付款依据C、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理D、承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持【正确答案】：ACD27.分包结算（共1题）-分包结算要按照（）的原则办理。对于未签合同结算的、超合同额、超合同范围、超合同单价结算的将严格按照《中铁建工集团山东有限公司经济管理禁令》（中铁建工山东成本〔2021〕115号）进行处罚。A、一招标B、一合同C、一结算D、一审核【正确答案】：ABC28.根据《建筑I程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，不计算建筑面积的有（）。A、屋项的水箱B、室外专用消防钢楼梯C、与建筑物相连的室外台阶D、与室内相通的变形缝E、形成建筑空间,结构净高1.10m的坡屋顶【正确答案】：ABCE29.下列各科目的余额，期末应结转到“本年利润”科目的有（）。A、主营业务成本B、其他业务收入C、研发费用D、投资收益【正确答案】：ABCD30.分部分项工程量清单应包括（）。A、项目编码B、项目名称C、项目特征D、计量单位E、工程数量【正确答案】：ABCDE31.从经营的角度来看，大商务管理分为哪几个部分（）。A、一次经营B、二次经营C、三次经营D、前期经营【正确答案】：ABC32.建设工程造价指标应区分不同的工程特征进行测算，这些特征包括（）。A、地区特征B、工程类型C、造价类型D、合同类型E、资金来源【正确答案】：ABC33.从管理的角度来看，大商务管理分为哪几个部分（）。A、项目营销管理B、项目履约管理C、收尾结算管理D、项目资源管理【正确答案】：ABC34.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,安全文明施工措施项目包括（）。A、地上地下措施B、环境保护C、安全施工D、临时设施E、文明施工【正确答案】：BCDE35.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB/T50854-2013，关于装饰工程量计算，说法正确的有（）。A、自流坪地面按图示尺寸以面积计算B、整体层按设计图示尺寸以面积计算C、块料踢脚线可按延长米计算D、石材台阶面装饰设计图示以台阶最上踏步外沿，水平投影面积计算E、塑料板楼地面按设计图示尺寸以面积计算【正确答案】：ABCE36.根据集团公司《工程项目责任成本预算管理规定》，以下哪些内容属于《集体责任承包管理目标责任书》。（）A、施工图预算B、责任成本预算C、变更索赔预算D、标前成本测算【正确答案】：BC37.可以套用市政工程定额桥涵分册的工程项目包括（）。A、单跨120m的城镇桥梁工程B、单跨5m内的各种板涵C、单跨5m内的各种拱涵D、圆管涵E、穿越城市道路及铁路的立交箱涵工程【正确答案】：BCE38.在其他项目清单的各个组成部分中，投标人不得随意更改或调整（）。A、暂列金额B、材料暂估价C、专业工程暂估价D、计日工E、总承包服务费【正确答案】：ABCD39.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）属于其他门的项目（）。A、旋转门B、电子对讲门C、防护铁丝门D、保温门E、电子感应门【正确答案】：ABE40.清单中下列关于脚手架说法正确的是（）。A、综合脚手架按建筑面积计算。B、外脚手架按所服务对象的垂直投影面积计算C、悬空脚手架按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算D、满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算【正确答案】：ABD41.临时占地费包括（）。A、拆迁管理费B、复耕费C、临时征地使用费D、森林植被恢复费E、耕地开垦费【正确答案】：BC42.一般纳税人可选择简易计税的情况中包括（）A、以清包工方式提供的建筑服务B、为甲供工程提供的建筑服务C、分包劳务所占比例超过一半的项目D、为建筑工程老项目提供的建筑服务，建筑工程老项目【正确答案】：ABD43.陈云书记在大商务管理暨项目管理效益提升培训班上讲到，推行大商务管理要实现的总体工作目标是（）。A、服务战略目标B、解决突出问题C、实现五个突破D、提升人员素质【正确答案】：ABC44.陈文建总裁在大商务管理暨项目管理效益提升培训班上讲到，分包管理方面要加强专项治理，继续扎实开展四违规四超额专项治理，严防（）甚至退场经济等问题出现，确保取得治理实效。A、该交的不交B、该扣的不扣C、超量超限价结算D、人为补贴E、拖欠职工工资【正确答案】：ABCD45.一份完整的招定标资料应包括以下哪些内容（）A、招标申请B、招标文件及补遗C、开标记录表D、评标报告E、投标资料【正确答案】：ABCDE46.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，项目中标后要将（）关键信息向项目实施阶段传递延伸，做到标前标后一盘棋协同，将项目全过程中的不确定因素在项目实施阶段逐步固化为价值，在优质履约的同时实现盈利。A、报价策略B、合同价款C、量费调整D、调价政策突破口E、合同条件【正确答案】：ACDE47.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，投标报价需（）共同确认。A、经营工作负责人B、项目经理C、总工D、商务经理【正确答案】：ABCD48.陈云书记在商务管理暨项目管理效益提升培训班上讲到，推行大商务管理，必须坚持（），努力实现服务战略目标、解决突出问题、实现五个突破的总体工作目标。A、思想导向B、问题导向C、结果导向D、目标导向【正确答案】：BCD49.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，阶段目标中2023年度久竣未结路外项目个数销减率（E），路内项目个数销减率（C）。A、5%B、10%C、15%D、20%E、30%【正确答案】：CE50.根据建筑面积计算规范，不计建筑面积的有（）。A、建筑物首层地面有维护设施的露台B、室外消防专用的钢楼梯C、与建筑物相连的室外台阶D、与室内相通的变形缝E、形成建筑空间，结构净高1.5m的坡屋顶【正确答案】：ABC51.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中，关于门说法正确的是：（）。A、金属门油漆应区分平开门、推拉门、钢制防火门等项目，分别编码列项B、木门油漆应区分木大门、单层木门、双层（一玻一纱）木门、双层（单裁口）木门、全玻自由门、半玻自由门、装饰门及有框门或无框门等项目，分别编码列项C、以平方米计量，项目特征必须描述洞口尺寸D、以樘计量，按实际施工数量计量【正确答案】：AB52.大商务管理塑造的是（）六大环节融合协同、穿透联动的价值创造文化。A、全员B、全方位C、全过程D、全要素E、全管理F、全业务链条G、全产业【正确答案】：ABCDEF53.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，强化工期效益统筹观念，以合同工期为管控目标，按照速度取胜、品质致胜的思路，加强工期进度策划和方案施组优化，发挥（）等科技成果对生产能力的保障和提升作用。A、技术B、工艺C、工装D、工法【正确答案】：ABCD54.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，加强计划统筹管理，动态优化（）等生产要素资源配置，提高生产要素资源的配置和保障能力，满足项目履约和生产需求。A、劳力B、物资C、设备D、技术E、安全【正确答案】：ABCD55.中铁建工二建财〔2022〕52号《中铁建工集团山东有限公司固定资产管理办法》：对于单笔原值在（）万元以上且（）万元（含）以下或批次原值在（）万元以上且（）万元（含）以下的，上报山东公司审批后进行处置，并将处置结果报集团公司。（）A、5；50B、10；20C、10；100D、20；200【正确答案】：AC56.建设工程的核心条款包括哪些（）A、工程范围B、建设工期C、工程质量D、工程价款【正确答案】：ABCD57.根据大商务管理和项目管理效益提升相关工作要求，明确商务管理部职责，在成本(工经)管理部门原有职能职责的基础上补充完善，增加但不限于以下（）方面的内容。A、强化标前成本测算B、强化成本效益目标管理C、强化中标项目商务策划管理D、强化分包商和供应商招标管理E、强化收入组织和成本支出管理【正确答案】：ABCDE58.发起公开招标招标申请前，应基本确定的内容有（）A、预计发标时间B、预计开标时间C、招标清单D、投标单位信息E、中标候选人【正确答案】：ABC59.建设工程合同包括哪些（）。A、建设工程勘察合同B、建设工程设计合同C、建设工程施工合同D、建设工程监理合同【正确答案】：ABCD60.以下说法正确的是（）。A、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院应予支持D、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持【正确答案】：ABD61.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，建立重大变更索赔报审层级管理制度，全面提高变更索赔审查（）。A、通过率B、审减率C、创效率D、成功率【正确答案】：ACD62.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，二级公司在大商务管理体系中主要负责（）。A、负责本企业大商务管理的策划与体系建设，负责大商务管理制度的制定并推进实施B、负责对现有机构及职能职责进行必要的系统优化调整，组建本级企业商务管理部，配齐配强职能人员C、负责本级公司和项目部大商务管理的指导、推进、监督和考核，确保企业大商务管理体系穿透贯通、有效运行D、负责建立由主要领导挂帅，以总经济师为核心的商务管理领导体系，全面推进企业大商务管理工作【正确答案】：ABD63.重点“清欠”2类项目的认定条件是（）A、拖欠期超过1个月B、拖欠期超过2个月C、拖欠金额超过1000万元D、拖欠金额超过3000万元【正确答案】：BD64.项目管理效益提升三年行动方案坚持（）的工作原则。A、系统联动B、全程创效C、深化改革D、快速销号【正确答案】：AB65.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，方案实施推进措施包括（）。A、股份公司每半年进行一次过程督导，督导评估各单位各系统阶段性工作推进和指标完成情况，对发现的问题及时采取纠偏导正措施B、股份公司每年进行一次过程督导，督导评估各单位各系统阶段性工作推进和指标完成情况，对发现的问题及时采取纠偏导正措施C、股份公司相关部门每年底对本系统设定的指标进行专项考核和通报，并纳入到股份公司对各单位的年度业绩考核D、股份公司每年召开一次项目管理效益提升推进会，总结表彰、交流互鉴、引导推广典型经验，重点对企业领导班子表彰奖励【正确答案】：ACD66.根据《建筑安装工程费用管理》(建标2013)44号,当建筑安装工程费用按“造价形成”划分时,下列费用中属于建筑安装工程费的（）。A、分部分项工程费B、利润C、其他项目费D、规费E、税金【正确答案】：ACDE67.集团公司重点工程管控的基本原则（）。A、重点突出原则B、动态调整原则C、分级管控原则D、全程管控原则E、全员管控原则【正确答案】：ABCD68.EPC项目商务经理在审核项目安装负责人编制的施工图预算或预算定案时，应考虑编制清单中是否包含以下几种费用系数。（）A、建筑物超高增加费B、操作高度增加费C、采暖工程系统调整费D、空调水工程系统调整费【正确答案】：ABCD69.税金项目清单应包括（）。A、营业税B、城市维护建设税C、印花税D、教育费附加E、地方教育附加【正确答案】：ABDE70.按索赔涉及有关当事人分类，可以分为（）。A、承包商同业主之间的索赔B、承包商同分包商之间的索赔C、承包商同供货商之间的索赔D、承包商同保险公司的索赔【正确答案】：ABCD71.在进行投标报价时，以下报价原则描述正确是：（）A、暂列金额应按招标工程量清单列出的金额填写B、材料暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C、工程设备暂估价应按招标工程量清单列出的金额填写，计入其他直接费D、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填E、总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定【正确答案】：ABDE72.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备的条件有（）。A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C、有专家库D、成立时间较长，经验丰厚E、有从事过招标代理业务【正确答案】：AB73.清单计算规范下，锚杆（锚索）工作内容包含（）。A、钻孔、浆液制作、运输、压浆B、锚杆（锚索）制作、安装C、张拉锚固D、锚杆（锚索）施工平台搭设、拆除【正确答案】：ABCD74.清单描述中，泥浆护壁成孔灌注桩的工作内容不包含以下（）。A、护筒埋设及成孔、固壁B、混凝土制作、运输、灌注、养护及土方、废泥浆外运C、排地表水D、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟E、基底钎探【正确答案】：CE75.下列关于垂直运输说法正确的是（）。A、计量单位只能是按照平米计算。B、建筑物的檐口高度是指设计室外地坪至檐口滴水的高度C、突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯出口间、水箱间、瞭望塔、排烟机房等不计入檐口高度D、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高做纵向分割，分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项【正确答案】：BCD76.商务策划按项目周期可分为四个阶段，分别为：（）。A、投标阶段策划B、合同谈判策划C、施工阶段策划D、竣工结算策划【正确答案】：ABCD77.我们通常所说的四证包括（）.A、建设工程规划许可证B、国有土地使用权证C、建设用地规划许可证D、预售许可证【正确答案】：ABC78.编制分部分项工程量清单时应依据（）。A、建设工程工程量清单计价规范B、建设项目招标文件C、建设项目设计文件D、建设项目可行性研究报告E、拟采用的施工组织设计和施工技术方案【正确答案】：ABCE79.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，项目管理效益三年行动实施方案包括（）。A、2022年，三年行动起步年，细化方案、推进实施，达到年度目标B、2023年，三年行动深化年，重点改进、深化推进，达到年度目标C、2024年，三年行动提升年，总结提炼、持续提升，达到年度目标D、2024年，三年行动稳固年，总结提炼、持续提升，达到年度目标【正确答案】：ABC80.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，大商务管理要加快推进（）。A、揽干分离向揽干融合转变B、工程管理向项目管理转变C、重过程管理向既重过程又重目标责任和结果考核兑现转变D、过程管理向前期策划转变【正确答案】：ABC81.单层建筑物内设有局部楼层者，（）计算建筑面积A、按照局部楼层实际层数B、局部楼层的二层以上楼层C、局部楼层的二层及以上楼层D、层高不足2.20m者应按照1／2面积E、层高不足2.30m者应按照1／2面积【正确答案】：CD82.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，（）是大商务管理体系建设和推进的关键。A、观念的树立B、揽干分离C、思路的转变D、认识的统一【正确答案】：ACD83.根据建筑面积计算规范，下列说法正确的是：（）A、建筑物顶部有维护结构的楼梯间，层高不足2.20米的不计算B、建筑物外有永久性顶盖的无维护结构走廊，层高超过2.20米的全计算C、建筑物大厅内层高不足2.20米的回廊按其结构底板的水平面积的1/2计算D、有永久性顶盖的室外楼梯，按自然层的水平投影面积的1/2计算E、建筑物内的变形缝按其自然层合并在建筑面积内计算【正确答案】：CDE84.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，加强资源要素管控，解决成本管理薄弱问题，重点要做好（）。A、加强临建工程管理，严格控制临建费用支出B、加强分包管理，有效管控分包成本C、加强采购管理，降低采购供应成本D、优化生产要素配置，降低资源使用成本E、强化责任成本管理，降低成本支出【正确答案】：ABCD85.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，下列项目中不应计算建筑面积的有（）。A、与室内相通的变形缝B、屋顶的水箱C、窗台与室内地面高差0.5m的飘窗D、有永久性顶盖的室外楼梯E、空调室外机搁板【正确答案】：BCE86.根据《中铁建工集团山东有限公司低成本运营实施细则》规定，项目部间接费由（）等费用组成。A、职工薪酬B、办公费C、业务招待费D、燃料动力费【正确答案】：ABCD87.陈文健总裁在中国中铁大商务管理暨项目管理效益提升三年行动培训班开班式上讲到，加强队伍建设，打造专业商务团队。要把铁三角队伍建设作为重中之重，加强新提拔项目班子折线型培养，要求项目经理必须在（）历练，商务经理也必须有一定的技术岗位经历。A、技术岗位B、安质岗位C、商务岗位D、财务岗位【正确答案】：AC88.2013清单计价规范中：整体楼梯水平投影面积包含内容有（）。A、休息平台B、平台梁C、斜梁和楼梯的连接梁D、≥500mm的楼梯井；【正确答案】：ABC89.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》规定，久竣未结项目专项治理四项主要工作为(BCDE)。A、强化组织领导B、制定治理方案C、建立监控机制D、持续督导落实E、严格考核激励【正确答案】：BCDE90.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2013)，措施项目工程量计算有（）。A、垂直运输按使用机械设备数量计算B、總空脚手架按搭设的水平投影面积计算C、排水、降水工程量,按排水、降水日历天数计算D、整体提升架按所服务对象的垂直投影面积计算E、超高施工增加按建筑物超高部分的建筑面积计算【正确答案】：BCDE91.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价，下列说法中正确的是（BD）A、应依据投标人拟定的施工方案进行编制B、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价C、应由招标工程量清单编制单位负责编制D、应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【正确答案】：BD92.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，不计算建筑面积的有（）。A、建筑物室外台阶B、空调室外机搁板C、露天游泳池D、无围护结构的观光电梯E、建筑物内的变形缝【正确答案】：ABCD93.清单计算规则计算墙体体积时，凸出墙面的（）的体积不增加。A、墙垛B、压顶C、窗台线D、挑檐E、门窗套【正确答案】：BCDE94.分供合同分供方须签章内容包括（）A、签章页B、授权委托书C、法定代表人证明D、价格清单E、廉洁协议【正确答案】：ABCDE95.有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持（）A、工程竣工验收之日起50年B、当事人约定的工程质量保证金返还期限届满C、当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年D、因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年【正确答案】：ABCD96.根据建筑面积计算规范，关于建筑面积计算正确的是（）。A、建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算B、建筑物顶部层高为2.1m有围护结构的水箱间不计算C、围护结构不垂直与水平面的楼层，应按其底板面外墙外围水平面积计算D、建筑物室内提物井不计算E、建筑物室内楼梯并入建筑物的自然层计算建筑面积【正确答案】：CE97.安全文明施工费包括（）。A、冬雨季施工措施费B、环境保护费C、现场文明施工费D、临时设施费E、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费【正确答案】：BCD98.以下招标中，应当采用公开招标的是：（）A、预估金额50万元的商砼B、预估金额120万元的塔吊租赁C、预估金额250万元的灯具D、预估金额1000万元的钢材【正确答案】：BCD99.中铁建工大商务文件核心要义，突出以下（）个方面特点。A、突出市场竞争B、突出价值创造C、突出目标责任D、突出风险防控【正确答案】：ABCD100.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款第17条“不可抗力”约定，以下哪些属于不可抗力（）。A、地震B、火灾C、戒严D、战争E、瘟疫【正确答案】：ACDE1.《项目低成本运营过程考核兑现管理办法》规定，低成本临建费用考核时，将项目临建费用实际总支出与公司限额标准进行对比，临建费用未超标的，给予节约金额20%的奖励。对临建费用超标的项目，按照超支金额的20%进行罚款。（）A、正确B、错误【正确答案】：A2.清单计算规则下，垫层混凝土应该扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟以及单个面积>0.3m2的孔洞、独立柱等所占体积。（）A、正确B、错误【正确答案】：B3.为了不影响公共交通或市民日常生活，市政设施维修工程必须在夜晚施工的,夜间施工所需增加的费用应按施工组织方案单独计算。（）A、正确B、错误【正确答案】：A4.根据《GBT50353-2013建筑工程建筑面积计算规范》规定，门斗应按其围护结构内围水平面积计算建筑面积。（）A、正确B、错误【正确答案】：B5.清单中整体提升架已包括2米高的防护架体设施。（）A、正确B、错误【正确答案】：A6.电线电缆消防应计入安全生产费中。（）A、正确B、错误【正确答案】：A7.集团公司财务部对所属各单位的“双清”综合考评工作每年组织一次；所属各单位对其分支机构或项目部的考评工作根据实际情况进行开展。（）A、正确B、错误【正确答案】：A8.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，强化标前工作向标后延伸传递，将项目投标阶段与实施阶段贯通联动、穿透管理、实现揽干融合，促进一、二次经营有机协同。（）A、正确B、错误【正确答案】：A9.《大商务管理实施细则》中规定，牵头组织与供应商结算工作：商务经理应牵头组织物资结算工作，做到及时有序，严格要求物资设备部按照合同约定或管理规定来办理结算。（）A、正确B、错误【正确答案】：A10.确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的，应履行审批程序，并做好登记备案。（）A、正确B、错误【正确答案】：A11.废旧物资可以先处置后审批，只要财务入账时资料完备就可以。（）A、正确B、错误【正确答案】：B12.根据《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201通用合同条款约定，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。（）A、正确B、错误【正确答案】：A13.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，强化经济效益为中心的目标导向，科学确定企业和项目管理者的共同目标，突出价值创造、效益提升，明晰管理创效责任，建立与价值创造和经济效益紧密挂钩的考核分配机制。（）A、正确B、错误【正确答案】：A14.清单计算规则下，柱、墙、梁、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积。（）A、正确B、错误【正确答案】：A15.根据集团公司《项目管理提升三年行动推进方案》，项目层级要建立背靠背算量和“对量”机制，明确要求技术与商务人员同时算量，并根据项目情况设置算量及对量完成时间计划，加强工程技术部门、物资设备部门和经营预算部门的系统联动，确保施工图预算的完整性、支撑资料的有效性、工程量计算的准确性。（）A、正确B、错误【正确答案】：A16.集团公司要求主要材料实行三方验收制度是指供货商、项目物资部和分包队伍共同验收。（）A、正确B、错误【正确答案】：B17.根据陈文健总裁在中国中铁项目管理提升会上的讲话精神，大商务是以概预算为主要内容的成本管理。（）A、正确B、错误【正确答案】：B18.根据集团公司《项目管理提升三年行动推进方案》要求，项目竣工后六个月内，项目部完成收尾项目成本归集和指标分析，系统总结项目盈亏原因、主要成绩和经验教训，汇总整理后上报公司备案。（）A、正确B、错误【正确答案】：B19.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，大商务管理中坚持目标引领原则，坚持经济效益为中心的目标导向，坚持一切工作到项目的工作指引，围绕提升工程项目和各级企业经济效益总体目标开展工作。（）A、正确B、错误【正确答案】：A20.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，要加快推进揽干分离向揽干融合转变、工程管理向项目管理转变、重过程管理向既重过程又重目标责任和结果考核兑现转变，建立价值创造、效益为先的评价机制。（）A、正确B、错误【正确答案】：A21.根据陈文健总裁在中国中铁项目管理提升会上的讲话精神，要加强结算策划管理，实施一项目一策划，项目结算策划率要达到95%。（）A、正确B、错误【正确答案】：B22.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，股份公司项目管理效益提升三年行动效益提升总体目标是未来三年项目平均利润率每年提升0.5%。（）A、正确B、错误【正确答案】：A23.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，股份公司相关部门每年底对本系统设定的指标进行专项考核和通报，并纳入到股份公司对各单位的年度业绩考核。（）A、正确B、错误【正确答案】：A24.投标报价时，措施项目费中的钢筋混凝土模板或支架费用，由投标人根据企业的情况自行报价，可高可低。（）A、正确B、错误【正确答案】：A25.弃碴运距可以不描述、，但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。（）A、正确B、错误【正确答案】：A26.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，层高超过2.10m的部位应计算全面积；层高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积；室内层高不足1.20m时不应计算面积。（）A、正确B、错误【正确答案】：B27.对于项目临建使用的普通箱房，按照四个项目摊销完毕的原则摊销，摊销比例依次为50%、25%、20%、5%。（）A、正确B、错误【正确答案】：B28.零工现场确认单，也可作为结算依据。（）A、正确B、错误【正确答案】：A29.根据《中国中铁关于开展久竣未结项目专项治理工作的通知》要求，二级公司尤其是工程局和投资公司是本企业久竣未结项目专项治理的责任主体，要落实主体责任，负责具体组织开展本企业久竣未结项目专项治理工作，要系统梳理、协同分析、统筹安排本单位已竣未结项目尤其是久竣未结项目的专项治理各项工作。（）A、正确B、错误【正确答案】：A30.填写共享机构核算单元申请表时，“机构名称”必须与GS申请表中“机构名称”一致。（）A、正确B、错误【正确答案】：A31.股份公司按年度发布物资采购指引清单，进一步明确各类物资的采购组织主体和采购方式。采购单位不能按采购指引清单要求和采购方式适用范围选择采购组织主体和采购方式的，需说明原因，并履行审批程序。（）A、正确B、错误【正确答案】：A32.2023年2月份行文的项目集团责任承包管理目标责任书中，只规定了商务经理的奖励区间比例。（）A、正确B、错误【正确答案】：B33.中国中铁十四五发展规划为实现企业高质量发展提供了根本遵循、行动纲领，大商务管理等一切改革管理工作，都要围绕服务企业战略目标实现来思考设计和组织推进。（）A、正确B、错误【正确答案】：A34.大商务管理本质上是企业在市场化、商业化环境下强调以管理的确定性驾驭和引导经营生产中各类不确定性因素，更加突出市场竞争、突出价值创造、突出目标责任、突出风险防控，通过整体运作实现价值最大化，为企业打造持续性竞争优势。（）A、正确B、错误【正确答案】：A35.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，二、三级公司主要领导负责物资设备招标控制价和落地价的统筹管控。（）A、正确B、错误【正确答案】：B36.根据《中铁建工集团有限公司工程项目技术创效管理规定》，科技创效分为科技创新创效和专利技术转化应用创效。（）A、正确B、错误【正确答案】：B37.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，各单位要结合本单位实际，尽快建立本单位的大商务管理体系和运行机制，配齐配强资源、强力推进、刚性执行。（）A、正确B、错误【正确答案】：A38.根据中国中铁股份公司要求，项目管理提升行动分三年开展，即2022年为三年行动起步年、2023年为三年行动深化年、2024年为三年行动提升年。（）A、正确B、错误【正确答案】：A39.有柱雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的计算，无柱雨棚结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，按照雨篷结构板的水平投影面积的１/2计算。（）A、正确B、错误【正确答案】：B40.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，临时工程要突出强本简末、安全高效的原则，严格进行专项方案设计、结构检算和经济比选，按规定程序报批执行。（）A、正确B、错误【正确答案】：A41.根据《中国中铁大商务管理体系建设指导意见》的规定，原则上标后责任成本应高于标前测算成本，如出现重大异常情况，应提级管理。（）A、正确B、错误【正确答案】：B42.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，坚持结果考核导向，强化目标指标完成的刚性考核奖惩兑现，树立高激励、高效益，更高激励、更高效益的激励导向，大力激发项目经营管理和履约创效活力，全面提高企业各层级、各业务系统大商务管理创效能力。（）A、正确B、错误【正确答案】：A43.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，为降低事故事件和返工返修成本需加强质量策划，推行质量管理标准化，树立用工作质量保证工序质量，用工序质量保证产品质量的理念，提高工程建造品质，提升企业品牌形象，为价值创造提供品质保障。（）A、正确B、错误【正确答案】：A44.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GA50854-2013文件约定：对现浇混凝土工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板工程项目。对此，由招标人根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单，即表示现浇混凝土模板项目不单列，现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。（）A、正确B、错误【