epc施工合同范例

epc施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.买方因建设项目需要，拟购买乙方提供的EPC施工服务。

2.乙方同意向买方提供EPC施工服务。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方为买方提供EPC施工服务，包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行等。

2.EPC施工服务的具体内容、范围及质量要求，详见附件一：《EPC施工服务内容明细表》。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款为人民币__________元整（大写：___________________________）。

2.买方应于合同签订后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

3.买方应于EPC施工服务完成并经验收合格后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

4.买方应于EPC施工服务调试、试运行合格后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

5.合同价款支付方式为：银行转账。

三、工期及延期责任

1.EPC施工服务的总工期为__________个月。

2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成EPC施工服务。

3.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向买方支付合同价款__________%的违约金。

四、质量及验收标准

1.EPC施工服务应达到国家现行相关质量标准。

2.EPC施工服务的验收标准，详见附件二：《EPC施工服务验收标准》。

3.买方有权对EPC施工服务进行验收，验收不合格的，乙方应负责返工、修复，直至符合合同约定标准。

五、保密条款

1.双方对本合同内容及EPC施工服务过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露对方商业秘密。

六、知识产权

1.EPC施工服务过程中产生的知识产权归乙方所有。

2.买方有权在EPC施工服务范围内使用乙方提供的知识产权。

七、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.发生不可抗力，双方应立即通知对方，并协商解决。

3.不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.附件：

附件一：《EPC施工服务内容明细表》

附件二：《EPC施工服务验收标准》

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.买方因建设项目需要，拟购买乙方提供的EPC施工服务。

2.乙方同意向买方提供EPC施工服务。

3.监理方作为第三方，受买方委托对EPC施工服务进行监督管理。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方为买方提供EPC施工服务，包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行等。

2.EPC施工服务的具体内容、范围及质量要求，详见附件一：《EPC施工服务内容明细表》。

二、监理方职责及权利

1.监理方负责对EPC施工服务的全过程进行监督管理，确保施工质量、进度和费用符合合同约定。

2.监理方有权要求乙方提供施工方案、进度计划、质量报告等相关资料。

3.监理方有权对施工过程中的关键节点进行现场检查，并提出整改意见。

4.监理方有权要求乙方对不合格的施工进行返工、修复。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款为人民币__________元整（大写：___________________________）。

2.买方应于合同签订后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

3.买方应于EPC施工服务完成并经验收合格后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

4.买方应于EPC施工服务调试、试运行合格后__________个工作日内，向乙方支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

5.合同价款支付方式为：银行转账。

四、工期及延期责任

1.EPC施工服务的总工期为__________个月。

2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成EPC施工服务。

3.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向买方支付合同价款__________%的违约金。

4.监理方有权要求乙方说明延误原因，并采取有效措施加快施工进度。

五、质量及验收标准

1.EPC施工服务应达到国家现行相关质量标准。

2.EPC施工服务的验收标准，详见附件二：《EPC施工服务验收标准》。

3.买方有权对EPC施工服务进行验收，监理方作为第三方，有权参与验收。

4.验收不合格的，乙方应负责返工、修复，直至符合合同约定标准。

六、甲方的权益保障

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成EPC施工服务。

2.甲方有权要求监理方对EPC施工服务进行监督管理，确保施工质量。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合合同约定标准。

4.甲方有权要求乙方对违约行为承担相应的违约责任。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定的时间、质量、费用完成EPC施工服务，应向甲方支付违约金。

2.乙方如未按合同约定进行施工，造成安全事故或环境污染，应承担相应的法律责任。

3.乙方如泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。

4.乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式__________份，甲乙双方及监理方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.附件：

附件一：《EPC施工服务内容明细表》

附件二：《EPC施工服务验收标准》

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入，有利于确保EPC施工服务的质量、进度和费用符合合同约定。

2.监理方作为第三方，可以客观、公正地处理施工过程中的问题，维护甲方的合法权益。

3.监理方的介入，有利于提高施工效率，降低施工风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目业主，对EPC施工服务有较高的要求，甲方权益主导有利于确保项目顺利实施。

2.甲方权益主导有利于甲方在施工过程中发挥主导作用，提高项目管理水平。

3.甲方权益主导有利于甲方在项目实施过程中实现预期目标，提高项目投资效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“咨询方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.业主拟投资建设某工程项目，需要承包商提供EPC（设计、采购、施工）总承包服务。

2.承包商同意向业主提供EPC总承包服务。

3.咨询方作为第三方，受业主委托对EPC总承包服务进行技术咨询和监督。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.承包商为业主提供EPC总承包服务，包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等。

2.EPC总承包服务的具体内容、范围及质量要求，详见附件一：《EPC总承包服务内容明细表》。

二、咨询方职责及权利

1.咨询方负责对EPC总承包服务的全过程进行技术咨询和监督，确保技术方案的科学性、合理性。

2.咨询方有权要求承包商提供技术方案、进度计划、质量报告等相关资料。

3.咨询方有权对关键技术节点进行现场检查，并提出改进意见。

4.咨询方有权要求承包商对技术问题进行整改，直至符合合同约定标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款为人民币__________元整（大写：___________________________）。

2.业主应于合同签订后__________个工作日内，向承包商支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

3.业主应于EPC总承包服务完成并经验收合格后__________个工作日内，向承包商支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

4.业主应于EPC总承包服务调试、试运行合格后__________个工作日内，向承包商支付合同价款的__________%，即人民币__________元整（大写：___________________________）。

5.合同价款支付方式为：银行转账。

四、工期及延期责任

1.EPC总承包服务的总工期为__________个月。

2.承包商应严格按照合同约定的时间节点完成EPC总承包服务。

3.因承包商原因导致工期延误，每延误一日，承包商应向业主支付合同价款__________%的违约金。

4.咨询方有权要求承包商说明延误原因，并采取有效措施加快施工进度。

五、质量及验收标准

1.EPC总承包服务应达到国家现行相关质量标准。

2.EPC总承包服务的验收标准，详见附件二：《EPC总承包服务验收标准》。

3.业主有权对EPC总承包服务进行验收，咨询方作为第三方，有权参与验收。

4.验收不合格的，承包商应负责返工、修复，直至符合合同约定标准。

六、承包商权益保障

1.承包商有权要求业主按照合同约定的时间、质量、费用支付EPC总承包服务款项。

2.承包商有权要求咨询方对EPC总承包服务的技术问题进行技术咨询和监督。

3.承包商有权要求业主对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合合同约定标准。

4.承包商有权要求业主对违约行为承担相应的违约责任。

七、业主违约及限制条款

1.业主如未按合同约定的时间、质量、费用支付EPC总承包服务款项，应向承包商支付违约金。

2.业主如未按合同约定进行施工，造成安全事故或环境污染，应承担相应的法律责任。

3.业主如泄露承包商商业秘密，应承担相应的法律责任。

4.业主如违反合同约定，承包商有权解除合同，并要求业主承担违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式__________份，甲乙双方及咨询方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.附件：

附件一：《EP