2024年度光伏发电站建设施工合同（含并网服务）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电站建设施工合同（含并网服务）本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1发包方信息1.1.2承包方信息1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目地点1.2.3项目规模1.2.4项目总投资1.3合同工期1.3.1总工期1.3.2各阶段工期1.4合同价款及支付方式1.4.1合同价款总额1.4.2分阶段支付比例1.4.3付款时间及方式1.5施工组织与管理1.5.1施工组织机构1.5.2施工管理职责1.5.3施工质量保证措施1.6施工进度计划1.6.1施工总进度计划1.6.2分阶段施工进度计划1.7施工现场管理1.7.1施工现场布置1.7.2施工现场安全文明施工要求1.7.3施工现场环境保护要求1.8材料设备管理1.8.1材料设备采购要求1.8.2材料设备检验与验收1.8.3材料设备保管与使用1.9施工变更与索赔1.9.1施工变更程序1.9.2索赔程序1.9.3索赔标准1.10工程验收与移交1.10.1验收标准1.10.2验收程序1.10.3工程移交手续1.11保修期限及责任1.11.1保修期限1.11.2保修责任1.12违约责任1.12.1违约情形1.12.2违约责任承担1.13争议解决方式1.13.1争议解决方式1.13.2争议解决机构1.14合同解除与终止1.14.1合同解除条件1.14.2合同终止条件1.15其他约定事项第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1发包方信息1.1.1.1发包方名称：X光伏发电有限公司1.1.1.2发包方地址：省市区路号1.1.1.3发包方法定代表人：1.1.2承包方信息1.1.2.1承包方名称：X建筑工程有限公司1.1.2.2承包方地址：省市区路号1.1.2.3承包方法定代表人：1.2项目概况1.2.1项目名称：2024年度光伏发电站建设项目1.2.2项目地点：省市区镇1.2.3项目规模：100MW1.2.4项目总投资：10亿元人民币1.3合同工期1.3.1总工期：18个月1.3.2各阶段工期：1.3.2.1设计阶段：3个月1.3.2.2施工准备阶段：3个月1.3.2.3施工阶段：12个月1.4合同价款及支付方式1.4.1合同价款总额：10亿元人民币1.4.2分阶段支付比例：1.4.2.1设计阶段：10%1.4.2.2施工准备阶段：20%1.4.2.3施工阶段：60%1.4.3付款时间及方式：1.4.3.1设计阶段：设计完成并经发包方验收合格后支付1.4.3.2施工准备阶段：施工准备完成并经发包方验收合格后支付1.4.3.3施工阶段：按月进度支付，每月支付5%1.5施工组织与管理1.5.1施工组织机构：1.5.1.1施工项目经理：1.5.1.2施工项目副经理：1.5.1.3施工技术负责人：赵六1.5.1.4施工现场管理人员：若干名1.5.2施工管理职责：1.5.2.1严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工1.5.2.2确保施工质量、安全、环保1.5.2.3按时完成施工任务1.5.2.4配合发包方进行工程验收1.6施工进度计划1.6.1施工总进度计划：1.6.1.1设计阶段：3个月1.6.1.2施工准备阶段：3个月1.6.1.3施工阶段：12个月1.6.2分阶段施工进度计划：1.6.2.1设计阶段：完成设计方案，提交给发包方审核1.6.2.2施工准备阶段：完成施工图纸、材料设备采购、施工现场布置等工作1.6.2.3施工阶段：按月进度完成各分项工程1.7施工现场管理1.7.1施工现场布置：1.7.1.1按照设计要求进行施工现场布置1.7.1.2确保施工现场安全、文明、整洁1.7.2施工现场安全文明施工要求：1.7.2.1严格执行国家安全生产法律法规1.7.2.2施工现场设置安全警示标志1.7.2.3定期进行安全教育培训1.7.3施工现场环境保护要求：1.7.3.1严格执行国家环境保护法律法规1.7.3.2施工现场设置环境保护设施1.7.3.3定期进行环境保护监测8.1材料设备管理8.1.1材料设备采购要求8.1.1.1承包方应按照设计要求和国家标准进行材料设备采购8.1.1.2所购材料设备应符合质量标准，具备出厂合格证、检测报告等文件8.1.2材料设备检验与验收8.1.2.1承包方应在进场前对材料设备进行自检8.1.2.2发包方在材料设备进场后进行现场验收8.1.2.3验收不合格的材料设备应立即退场或更换8.1.3材料设备保管与使用8.1.3.1承包方应妥善保管材料设备，防止损坏、丢失8.1.3.2材料设备的使用应符合设计要求和操作规程8.2施工变更与索赔8.2.1施工变更程序8.2.1.1施工过程中，如遇设计变更或不可抗力因素，需提交变更申请8.2.1.2发包方审核变更申请，确认后通知承包方实施8.2.2索赔程序8.2.2.1发包方在确认索赔事件后，应向承包方发出索赔通知8.2.2.2承包方在接到通知后，应在规定时间内提交索赔报告8.2.3索赔标准8.2.3.1索赔金额应按实际发生费用计算8.2.3.2索赔事件发生前已签订的合同条款优先适用8.3工程验收与移交8.3.1验收标准8.3.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范8.3.1.2工程功能应符合设计要求8.3.2验收程序8.3.2.1承包方完成工程后，向发包方提出验收申请8.3.2.2发包方组织验收小组，对工程进行验收8.3.2.3验收合格后，双方签署验收报告8.3.3工程移交手续8.3.3.1验收合格后，承包方应在规定时间内办理工程移交手续8.3.3.2发包方应在收到移交手续后，接收并使用工程8.4保修期限及责任8.4.1保修期限8.4.1.1工程保修期为1年8.4.1.2保修期内，因施工质量问题导致的问题，承包方应负责免费维修8.4.2保修责任8.4.2.1承包方应保证在保修期内提供必要的保修服务8.4.2.2发包方应在保修期内配合承包方进行保修工作8.5违约责任8.5.1违约情形8.5.1.1承包方未按时完成施工任务8.5.1.2承包方提供的材料设备不符合质量要求8.5.1.3承包方未履行保修义务8.5.2违约责任承担8.5.2.1承包方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等8.6争议解决方式8.6.1争议解决方式8.6.1.1双方应通过友好协商解决争议8.6.1.2如协商不成，提交仲裁委员会仲裁8.6.1.3仲裁机构的选择和仲裁规则8.6.2争议解决机构8.6.2.1选择省市仲裁委员会作为争议解决机构8.7合同解除与终止8.7.1合同解除条件8.7.1.1双方协商一致8.7.1.2发生不可抗力导致合同无法履行8.7.2合同终止条件8.7.2.1合同期限届满8.7.2.2双方约定的其他终止条件8.8其他约定事项8.8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充8.8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方介入的概念和范围9.1.1第三方介入是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，引入的具有专业资质、能力和信誉的第三方机构或个人，以协助合同履行、提供专业服务或进行项目监督等。9.1.2.1项目监理9.1.2.2技术咨询9.1.2.3质量检测9.1.2.4工程造价咨询9.1.2.5合同争议调解9.2第三方介入的程序9.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订《第三方介入协议》。9.2.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额及费用等内容。9.2.3第三方介入协议生效后，第三方应按照协议约定履行职责。9.3第三方介入的职责和权利9.3.1第三方的职责：9.3.1.1按照合同约定和《第三方介入协议》履行监督、咨询、检测等职责。9.3.1.2对甲乙双方的行为进行监督，确保合同履行符合约定。9.3.1.3对项目进度、质量、安全等进行评估和报告。9.3.1.4参与合同争议的调解工作。9.3.2第三方的权利：9.3.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和数据。9.3.2.2依法维护自身合法权益。9.3.2.3对甲乙双方的行为提出意见和建议。9.4第三方介入的费用9.4.1第三方介入的费用由甲乙双方按《第三方介入协议》约定承担。9.4.2第三方介入费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。9.5第三方的责任限额9.5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致损失或损害的，其责任限额按《第三方介入协议》约定执行。9.5.2若第三方责任导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。9.6第三方与其他各方的划分说明9.6.1第三方与甲方的划分：9.6.1.1第三方对甲方负责，接受甲方监督。9.6.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和评价。9.6.2第三方与乙方的划分：9.6.2.1第三方对乙方负责，接受乙方监督。9.6.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和评价。9.6.3第三方与合同履行的关系：9.6.3.1第三方介入不影响甲乙双方的合同权利和义务。9.6.3.2第三方的工作成果应满足合同要求。9.7第三方介入的变更和终止9.7.1若第三方介入需要变更或终止，甲乙双方应协商一致，并签订变更或终止协议。9.7.2变更或终止协议应明确变更或终止的原因、程序及责任承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：提供双方企业的营业执照、法定代表人身份证明、联系方式等详细信息。2.附件二：项目概况说明书要求：详细描述项目名称、地点、规模、总投资等信息。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、人员配置、材料设备计划等。4.附件四：施工图纸和技术规范要求：提供完整的施工图纸、技术规范及设计变更通知。5.附件五：材料设备清单及质量保证资料要求：列出所有材料设备的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息，并附质量保证资料。6.附件六：施工进度计划表要求：按月或周制定详细的施工进度计划，包括各分项工程的开始和结束时间。7.附件七：施工现场安全管理方案要求：制定施工现场的安全管理制度、安全防护措施及应急预案。8.附件八：环境保护措施方案要求：制定施工现场的环境保护措施，包括废水、废气、噪声、固体废弃物处理等。9.附件九：合同价款及支付方式明细表要求：详细列出分阶段支付比例、付款时间及方式。10.附件十：工程验收报告要求：验收合格后，双方签署的工程验收报告。11.附件十一：保修期内维修记录要求：记录保修期内发生的维修情况、维修时间、维修人员等信息。12.附件十二：违约行为及处理记录要求：记录合同履行过程中发生的违约行为及处理结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成施工任务；1.2提供的材料设备不符合质量要求；1.3未履行保修义务；1.4未经同意擅自改变施工方案；1.5未按约定支付工程款项；1.6未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1违约行为发生后，违约方应在接到违约通知后3日内采取补救措施；2.2违约方未采取补救措施或补救措施不力的，违约方应承担违约责任；2.3违约方应承担的违约责任包括但不限于：2.3.1赔偿损失；2.3.2支付违约金；2.3.3承担其他违约责任。3.违约责任示例说明：示例一：承包方未按时完成施工任务，导致工程延期交付，发包方有权要求承包方支付违约金，并承担由此产生的损失。示例二：承包方提供的材料设备不符合质量要求，导致工程质量问题，发包方有权要求承包方更换材料设备，并承担由此产生的损失。示例三：承包方未履行保修义务，导致工程质量问题，发包方有权要求承包方进行维修，并承担维修费用。全文完。2024年度光伏发电站建设施工合同（含并网服务）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方2.5项目承建方3.项目建设内容3.1设备采购3.2工程施工3.3并网服务3.4质量要求4.项目实施进度4.1项目启动时间4.2项目完成时间4.3关键节点时间5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付比例5.3付款时间5.4付款方式6.项目质量保证6.1设备质量保证6.2施工质量保证6.3并网服务质量保证7.项目验收标准7.1设备验收标准7.2施工验收标准7.3并网验收标准8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署代表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1投资方名称：新能源有限公司1.1.2承建方名称：建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1投资方法定代表人：1.2.2承建方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称：2024年度光伏发电站建设项目2.2项目地点：省市县镇2.3项目规模：100MW2.4项目投资方：新能源有限公司2.5项目承建方：建设集团有限公司3.项目建设内容3.1设备采购3.1.1设备品牌：品牌一、品牌二3.1.2设备型号：型号一、型号二3.2工程施工3.2.1施工范围：光伏发电站基础工程、支架安装工程、光伏组件安装工程、逆变器安装工程等3.2.2施工标准：符合国家相关施工规范和标准3.3并网服务3.3.1并网时间：项目完成验收后30日内3.3.2并网手续：协助办理并网相关手续3.4质量要求3.4.1设备质量：设备质量符合国家相关标准3.4.2施工质量：施工质量符合国家相关施工规范和标准4.项目实施进度4.1项目启动时间：2024年3月1日4.2项目完成时间：2024年12月31日4.3关键节点时间4.3.1设备到货时间：2024年4月30日4.3.2工程竣工验收时间：2024年11月30日5.合同价格及支付方式5.1合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）5.2分阶段支付比例5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%5.2.2进度款：每月支付已完成工程量的10%5.2.3质量保证金：合同总价的5%，项目验收合格后无息退还5.3付款时间：每月5日前支付上月进度款5.4付款方式：银行转账6.项目质量保证6.1设备质量保证6.1.1设备质保期：设备质保期为自设备验收合格之日起2年6.1.2质保期内责任：质保期内如因设备质量问题导致故障，承建方负责免费维修或更换6.2施工质量保证6.2.1施工质保期：施工质保期为自工程竣工验收合格之日起2年6.2.2质保期内责任：质保期内如因施工质量问题导致故障，承建方负责免费维修或更换6.3并网服务质量保证6.3.1并网服务质保期：并网服务质保期为自并网验收合格之日起1年6.3.2质保期内责任：质保期内如因并网服务问题导致故障，承建方负责免费维修或更换7.项目验收标准7.1设备验收标准7.1.1设备外观：无损坏、变形、锈蚀等7.1.2设备性能：符合国家相关标准和技术要求7.2施工验收标准7.2.1施工质量：符合国家相关施工规范和标准7.2.2工程量：符合合同约定7.3并网验收标准7.3.1并网设备：设备运行稳定，性能良好7.3.2并网系统：系统运行稳定，符合国家电网并网要求8.违约责任8.1违约情形8.1.1投资方违约8.1.1.1未按时支付款项8.1.1.2未按时提供设备或材料8.1.1.3未按时完成项目建设8.1.2承建方违约8.1.2.1未按时完成项目建设8.1.2.2施工质量不达标8.1.2.3设备质量不达标8.1.2.4并网服务质量不达标8.2违约责任8.2.1投资方违约责任8.2.1.1按照违约金额支付违约金8.2.1.2赔偿承建方因此造成的损失8.2.2承建方违约责任8.2.2.1按照违约金额支付违约金8.2.2.2修复或更换不合格设备或材料8.2.2.3赔偿投资方因此造成的损失8.3违约处理8.3.1双方协商解决8.3.2争议解决机构仲裁8.3.3法院诉讼9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商9.1.2仲裁9.1.3法院诉讼9.2争议解决机构9.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1提出仲裁申请9.3.2仲裁庭组成9.3.3仲裁审理9.3.4仲裁裁决10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2一方严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同申请10.2.2书面通知对方10.2.3双方确认解除合同10.3合同解除后果10.3.1双方各自承担已发生费用10.3.2解除合同后剩余款项的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经相关部门备案11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止程序11.3.1双方确认合同终止12.合同附件12.1合同附件清单12.1.1设计图纸12.1.2投资方授权委托书12.1.3承建方资质证书12.1.4设备采购合同12.1.5并网服务协议12.2合同附件内容12.2.1设计图纸需包含所有施工图和说明书12.2.2投资方授权委托书需明确授权范围和期限12.2.3承建方资质证书需符合国家规定要求12.2.4设备采购合同需明确设备品牌、型号、数量、价格等12.2.5并网服务协议需明确并网时间、服务内容、费用等13.合同签署13.1签署时间：2024年2月28日13.2签署地点：省市县政府大楼13.3签署代表13.3.1投资方代表：13.3.2承建方代表：14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助合同履行或提供专业服务而介入合同关系的独立主体，包括但不限于监理方、检测方、咨询方、融资方等。2.第三方介入的适用范围2.1.1项目监理：确保项目按照合同约定和质量标准进行施工。2.1.2设备检测：对设备进行质量检测，确保设备符合国家标准。2.1.3咨询服务：提供项目规划、设计、技术等方面的咨询服务。2.1.4融资服务：协助项目方进行融资，提供资金支持。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。3.2.1第三方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等。3.2.2第三方的职责和权利。3.2.3第三方的服务内容和标准。3.2.4第三方的费用和支付方式。3.2.5第三方的责任限额和违约责任。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1第三方因其专业服务导致的直接损失。4.2.2第三方因其疏忽或过失导致的间接损失。4.3第三方责任限额的具体数额应在第三方介入协议中明确。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责权利划分：5.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的专业服务。5.1.2第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件。5.1.3第三方对甲方负有保密义务。5.1.4第三方因自身原因导致服务不达标的，应承担相应责任。5.2第三方与乙方的责权利划分：5.2.1第三方应向乙方提供独立、客观、公正的专业服务。5.2.2第三方有权要求乙方提供必要的资料和条件。5.2.3第三方对乙方负有保密义务。5.2.4第三方因自身原因导致服务不达标的，应承担相应责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方违约行为，应及时通知甲乙双方。5.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。6.第三方介入的变更和终止6.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2.1合同履行完毕。6.2.2第三方完成其服务内容。6.2.3甲乙双方协商一致解除第三方介入协议。6.2.4第三方因自身原因无法继续履行职责。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方和第三方协商解决。7.2协商不成的，可按照第三方介入协议中约定的争议解决方式解决。8.第三方介入协议的附件8.1第三方介入协议的附件包括但不限于：8.1.1第三方资质证明文件。8.1.2第三方服务方案。8.1.3第三方费用预算。8.1.4第三方保密协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含所有施工图和说明书，清晰标注尺寸、材料、工艺等。说明：设计图纸是施工的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.投资方授权委托书详细要求：明确授权范围和期限，授权人签字盖章。说明：授权委托书用于证明授权人的合法身份和授权范围。3.承建方资质证书详细要求：资质证书需符合国家规定要求，包括营业执照、资质等级证书等。说明：资质证书是承建方具备相应施工能力的证明。4.设备采购合同详细要求：明确设备品牌、型号、数量、价格、交货时间、验收标准等。说明：设备采购合同是设备供应和采购的依据。5.并网服务协议详细要求：明确并网时间、服务内容、费用、验收标准等。说明：并网服务协议是确保项目顺利并网的保障。6.第三方介入协议详细要求：明确第三方基本信息、职责、服务内容、费用、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行中的角色和责任的文件。7.质量检验报告详细要求：包含设备、材料、施工质量的检验结果，由第三方检测机构出具。说明：质量检验报告是评估项目质量的重要依据。8.验收报告详细要求：包含项目整体验收结果，由甲方、乙方、第三方共同签署。说明：验收报告是项目完成的重要标志。说明二：违约行为及责任认定：1.投资方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付款项责任认定：按照违约金额支付违约金，并赔偿承建方因此造成的损失。示例：投资方未在约定时间内支付进度款，需支付违约金，并赔偿承建方因延误工期造成的损失。2.承建方违约行为及责任认定违约行为：施工质量不达标责任认定：修复或更换不合格设备或材料，并赔偿投资方因此造成的损失。示例：承建方施工的支架存在质量问题，需修复或更换，并赔偿投资方因质量问题造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：服务不达标责任认定：按照第三方介入协议中约定的责任限额支付赔偿金。示例：第三方提供的咨询服务不符合约定标准，需按照协议约定的责任限额支付赔偿金。4.不可抗力违约行为及责任认定违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方互不追究违约责任，协商解决合同解除后的善后事宜。示例：因自然灾害导致项目无法施工，双方协商解除合同，并处理善后事宜。全文完。2024年度光伏发电站建设施工合同（含并网服务）2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同当事人1.6合同标的1.7合同期限1.8合同履行地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度2.6项目设计要求2.7项目质量要求3.施工单位责任3.1施工单位资质3.2施工单位义务3.3施工单位责任3.4施工单位权利4.设计单位责任4.1设计单位资质4.2设计单位义务4.3设计单位责任4.4设计单位权利5.材料供应5.1材料质量5.2材料供应5.3材料验收5.4材料保管5.5材料运输6.施工进度6.1施工计划6.2施工组织6.3施工进度要求6.4施工进度调整6.5施工进度监控7.施工质量7.1施工质量控制7.2施工质量验收7.3施工质量问题处理7.4施工质量保证8.并网服务8.1并网服务内容8.2并网服务标准8.3并网服务期限8.4并网服务费用8.5并网服务验收9.付款方式9.1付款进度9.2付款比例9.3付款方式9.4付款时间9.5付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释14.4合同变更14.5合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度光伏发电站建设施工合同（含并网服务）1.2合同编号：PGFZJS202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：市区街道1.5合同当事人1.5.1甲方：光伏发电有限公司1.5.2乙方：建筑工程有限公司1.6合同标的：建设一座装机容量为兆瓦的光伏发电站，包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电气设备安装、并网服务等内容。1.7合同期限：自合同签订之日起至光伏发电站竣工验收合格并成功并网之日止。1.8合同履行地点：市区光伏发电站项目现场2.项目概况2.1项目名称：光伏发电站2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：装机容量兆瓦2.4项目投资：亿元人民币2.5项目进度：合同签订后个月内完成光伏发电站建设，个月内完成并网验收。2.6项目设计要求：按照国家相关标准和规范，确保光伏发电站安全、可靠、高效运行。2.7项目质量要求：光伏发电站建设质量应符合国家相关质量标准，确保工程质量达到优良水平。3.施工单位责任3.1施工单位资质：乙方具备国家规定的光伏发电站建设施工资质。3.2施工单位义务3.2.1按照合同约定的时间、质量、标准完成光伏发电站建设施工任务。3.2.2严格遵守国家相关法律法规，确保施工安全。3.2.3对施工过程中发生的问题及时进行整改，确保工程质量。3.3施工单位责任3.3.1对施工过程中发生的事故承担相应的责任。3.3.2对施工过程中发生的质量问题承担整改责任。3.4施工单位权利3.4.1依法享受合同约定的权益。3.4.2对甲方提供的材料、设备等享有验收权。4.设计单位责任4.1设计单位资质：设计单位具备国家规定的光伏发电站设计资质。4.2设计单位义务4.2.1按照合同约定的时间、质量、标准完成光伏发电站设计任务。4.2.2严格按照国家相关标准和规范进行设计。4.2.3对设计过程中发生的问题及时进行修改，确保设计质量。4.3设计单位责任4.3.1对设计过程中发生的事故承担相应的责任。4.3.2对设计过程中发生的问题承担修改责任。4.4设计单位权利4.4.1依法享受合同约定的权益。4.4.2对甲方提供的材料、设备等享有验收权。5.材料供应5.1材料质量：乙方提供的材料必须符合国家相关质量标准，并经过甲方验收合格。5.2材料供应：乙方应按照合同约定的时间、数量、规格、型号等要求供应材料。5.3材料验收：甲方有权对乙方提供的材料进行验收，验收合格后方可使用。5.4材料保管：乙方应妥善保管材料，确保材料安全、完好。5.5材料运输：乙方负责材料运输，确保材料安全、及时送达施工现场。5.6材料费用：材料费用按合同约定支付。6.施工进度6.1施工计划：乙方应按照合同约定的时间节点，制定详细的施工计划，并报甲方备案。6.2施工组织：乙方应组织专业施工队伍，确保施工质量、安全和进度。6.3施工进度要求：乙方应按照合同约定的进度要求，确保光伏发电站建设按时完成。6.4施工进度调整：如遇不可抗力或特殊原因导致施工进度受到影响，乙方应及时通知甲方，并协商调整施工进度。6.5施工进度监控：甲方有权对施工进度进行监控，确保施工进度符合合同约定。8.并网服务8.1并网服务内容：乙方负责光伏发电站并网前的调试、测试、验收以及并网过程中的技术支持。8.2并网服务标准：并网服务应满足国家电网公司相关并网技术标准和规范。8.3并网服务期限：自光伏发电站竣工验收合格之日起至并网运行满一年为止。8.4并网服务费用：并网服务费用按合同约定支付，包括但不限于调试费用、测试费用、验收费用和技术支持费用。8.5并网服务验收：并网服务完成后，甲方组织验收，验收合格后，乙方提供并网运行的相关技术文件。9.付款方式9.1付款进度：根据施工进度和并网服务完成情况，分阶段支付。9.2付款比例：首付款%，进度款%，竣工验收合格后%，并网验收合格后%。9.3付款方式：银行转账或现金支付。9.4付款时间：每个付款节点后的个工作日内支付。9.5付款条件：甲方收到乙方提交的符合合同约定的发票、验收报告等相关文件后。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时完成施工、未达到合同约定的质量标准、未按时提供并网服务等情况。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿：违约赔偿金额按合同约定计算，最高不超过合同总金额的%。10.4违约处理：违约发生后，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会。11.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等情况。12.2合同解除程序：解除合同需双方书面同意，并按照法定程序办理。12.3合同解除责任：解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。13.合同终止13.1合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等情况。13.2合同终止程序：合同终止需双方书面确认，并按照法定程序办理。13.3合同终止责任：合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。14.其他约定14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、设备清单、验收报告等。14.3合同解释：本合同如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.4合同变更：合同变更需双方书面同意，并签订补充协议。14.5合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、确保合同双方权益。15.3第三方介入程序：15.3.1甲方或乙方在必要时可